MODELOS DE CONTRATOS CPP 001/2014

1

MODELOS DE CONTRATOS CPP 001/2014

2

ANEXO F. MODELOS DE CONTRATOS

CHAMADA PBLICA DE PROJETOS CPP 001/2014

No dia 31 de julho de 2014 a LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S/A,

concessionria do servio pblico de distribuio de energia eltrica,

doravante denominada simplesmente de LIGHT, inscrita no CNPJ/MF sob

n 60.444.437/0001-46, com sede Av. Marechal Floriano, 168, Centro,

Rio de Janeiro, RJ, publicou seu EDITAL para realizao da 1 CHAMADA

PBLICA DE PROJETOS CPP 001/2014, com a finalidade de selecionar

PROPOSTAS DE PROJETOS de eficincia energtica e uso racional de

energia eltrica para integrar o Programa de Eficincia Energtica da

LIGHT, cumprindo o disposto na legislao federal, em especial a Lei n

9.991, de 24 de julho de 2000, Lei n 11.465, de 28 de maro de 2007, Lei

n 12.212, de 20 de janeiro de 2010 e da regulamentao emanada da

Agncia Nacional de Energia Eltrica ANEEL, Resoluo Normativa n 556

de 02 de julho de 2013, ou a que vier substitu-la.

A seguir so apresentados os MODELOS DE CONTRATOS e o fluxo de

contratao para os projetos aprovados e classificados na CPP 001/2014.

MODELOS DE CONTRATOS CPP 001/2014

3

Sumrio

1. FLUXO DE CONTRATAO PARA PROJETOS CLASSIFICADOS NA CPP 001/2014................ 4

2. MODELO DE CONTRATO DE DESEMPENHO ......................................................................... 5

3. MODELO DE TERMO DE COOPERAO TCNICA .............................................................. 40

4. MODELO DE CONTRATO TURN KEY ................................................................................... 48

5. MODELO DE TERMO DE COOPERAO TCNICA COM REPASSE ...................................... 79

As Partes (Light e Cliente/Representante) acordam que os referidos

modelos contratuais podero ser ajustados, quando da sua celebrao,

conforme os projetos classificados na CPP.

MODELOS DE CONTRATOS CPP 001/2014

4

1. FLUXO DE CONTRATAO PARA PROJETOS CLASSIFICADOS NA CPP 001/2014

*Empresa legalmente habilitada para a execuo de servios de conservao de energia, fabricante ou comerciante de equipamentos.

Os modelos das contrataes no previstas sero avaliados caso a caso.

Proponente Finalidade civil (Cliente) Tipo de empresa (Cliente) Instrumento Light/Cliente Prestao de Servios

Com fins lucrativos

Clienteou

Representante*

Sem fins lucrativos

Demais empresas

Empresas sob o regime da lei n 8666

Contrato de Desempenho(vide modelo)

Termo de Cooperao Tcnica (vide modelo)

Empresas sob o regime da lei n 8666

Demais empresas

Contrato TURN-KEY entre Light e

Representante do Cliente (vide modelo)

Contrato(s) direto(s) entre Cliente e Fornecedor(es)

Contrato de Desempenho(vide modelo)

Termo de Cooperao Tcnica com Repasse

(vide modelo)

Contrato TURN-KEY entre Light e

Representante do Cliente (vide modelo)

Contrato(s) direto(s) entre Cliente e Fornecedor(es)

MODELOS DE CONTRATOS CPP 001/2014

5

2. MODELO DE CONTRATO DE DESEMPENHO

CONTRATO DE DESEMPENHO N [...], QUE ENTRE

SI CELEBRAM, LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE

S/A, DE UM LADO E DE OUTRO LADO, O [NOME

DO CLIENTE].

A LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S/A, empresa concessionria de servios pblicos de

energia eltrica, com sede na Av. Marechal Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no

CNPJ/MF sob n 60.444.437/0001-46, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social,

doravante denominada LIGHT, e o(a) [RAZO SOCIAL DO CLIENTE], pessoa jurdica de direito

privado, com sede na [ENDEREO COM CEP], [CIDADE], RJ, inscrita no CNPJ/MF sob n

[CNPJ/MF], neste ato representada de acordo com seus atos constitutivos, doravante

denominado CLIENTE; quando em conjunto denominadas PARTES e individualmente PARTE.

CONSIDERANDO:

(i) Por fora da legislao federal sobre energia eltrica e da regulamentao emanada da

Agncia Nacional de Energia Eltrica ANEEL, em especial a Lei n 9.991, de 24 de julho de

2000, a Lei n 11.465, de 28 de maro de 2007, a Lei n 12.212, de 20 de janeiro de 2010 e

a Resoluo n 556, de 2 de julho de 2013, como tambm em decorrncia dos contratos

de concesso dos servios e instalaes de energia eltrica firmados entre a LIGHT e o

Poder Concedente, exigido dos concessionrios e/ou autorizados do servio de energia

eltrica a aplicao de parcela da sua receita, na realizao de atividades de pesquisa e

desenvolvimento tecnolgico do setor eltrico, bem como em aes de eficincia;

(ii) A Chamada Pblica de Projetos n 001/2014 (CPP), que integra o Programa de Eficincia

Energtica da LIGHT;

(iii) As aes voltadas eficincia no uso, na oferta e na conservao de energia eltrica so de

total relevncia, porque visam alcanar economia em razo de reduo do consumo e da

demanda, como tambm perseguem a melhoria da qualidade dos sistemas eltricos;

(iv) A segurana e a funcionalidade que as medidas de eficincia energtica pretendem

alcanar nas instalaes do CLIENTE proporcionaro tanto ao CLIENTE como LIGHT a

racionalidade no uso da energia, como tambm possibilitaro LIGHT disponibilizar em

seu sistema a energia economizada pelo CLIENTE, podendo atender mais consumidores,

sem a necessidade de realizar novos investimentos.

6

As PARTES resolvem entre si celebrar o presente CONTRATO DE DESEMPENHO (CONTRATO),

sujeitando-se aos termos da Resoluo Normativa n 556/2013, emitida pela ANEEL e demais

normas aplicveis matria, regendo-se pelas disposies estabelecidas nas clusulas a seguir

aduzidas:

CLUSULA PRIMEIRA OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO a aplicao pela LIGHT, em atendimento a Lei n

9.991, de 24 de julho de 2000, de recursos financeiros oriundos do Programa de Eficincia

Energtica PEE, para a implementao de aes de eficincia energtica nos usos finais de

energia eltrica [DESCREVER USOS FINAIS ENVOLVIDOS], nas dependncias do CLIENTE, de

acordo com o Projeto Anexo II (PROJETO), tendo como objetivos promover a eficincia e a

otimizao energtica de equipamentos, bem como a disseminao dos conceitos e

procedimentos referentes conservao de energia.

CLUSULA SEGUNDA ANEXOS

2.1. Constitui parte integrante do presente CONTRATO como se nele estivessem transcritos:

(i) Cdigo de tica da LIGHT, disponibilizado no site da LIGHT www.light.com.br;

(ii) Acordo Mundial sobre Responsabilidade Social, disponibilizado no site da LIGHT

www.light.com.br;

(iii) Anexo I Diretrizes Bsicas de Segurana e Medicina Ocupacional;

(iv) Anexo II PROJETO (Cpia do Diagnstico Energtico aprovado por meio da Chamada

Pblica de Projetos da LIGHT);

(v) Anexo III Cronograma fsico;

(vi) Anexo IV Cronograma financeiro para a execuo das obras;

(vii) Anexo V Planilha de Quantidades e Preos;

(viii) Anexo VI Modelo de relatrio de acompanhamento e execuo do PROJETO;

(ix) Anexo VII AVISO PEE 001/2014;

(x) Anexo VIII Termo de Reconhecimento de Dvida TRD;

(xi) Anexo IX Bancos e Seguradoras;

(xii) Anexo X Glossrio;

(xiii) Anexo XI Recibo Padro LIGHT.

CLUSULA TERCEIRA VALOR DO INVESTIMENTO

3.1. O valor global do PROJETO de R$ [VALOR] ([VALOR POR EXTENSO], sendo: (i) R$

[VALOR] ([VALOR POR EXTENSO] o valor do presente CONTRATO, referente ao investimento

7

do PEE (LIGHT) e (ii) [VALOR] ([VALOR POR EXTENSO] de contrapartida do CLIENTE [ou de

terceiros].

3.2. Os itens que compem o valor global do PROJETO referido no item 3.1 supra encontram-

se detalhados no Cronograma Financeiro estabelecido no Anexo IV.

3.3. Os valores investidos, conforme indicado no item 3.1 (i), sero reembolsados LIGHT pelo

CLIENTE utilizando recursos advindos da economia de energia eltrica decorrente do PROJETO,

na forma da Clusula Stima infra.

CLUSULA QUARTA OBRIGAES DA LIGHT

4.1. Para a consecuo do objeto deste CONTRATO, a LIGHT obriga-se a:

(i) Entregar ao CLIENTE, aps comprovao fsica e documental da aquisio dos materiais

e/ou da realizao dos servios previstos no presente CONTRATO e especificados em seu

Anexo II, os recursos financeiros at o limite definido para os itens: (a) diagnstico

energtico, (b) projeto executivo, (c) medio e verificao ex ante, (d) materiais e

equipamentos, (e) execuo dos servios, (f) descarte dos materiais e equipamentos

substitudos, (g) medio e verificao ex post, (h) treinamento e capacitao, (i)

divulgao e marketing, (j) avaliao dos resultados do projeto e relatrio final, de acordo

com a seguinte descrio:

(ii) Creditar os valores previstos no item (i) supra em conta corrente do CLIENTE, em

estabelecimento bancrio por este indicado, conforme previsto na Clusula Quinta infra.

a- Diagnstico energtico x,xx

b- Projeto executivo x,xx

c- Medio e verificao antes (ex ante) x,xx

d- Materiais e equipamentos x,xx

e- Execuo dos servios x,xx

f- Descarte dos materiais e equipamentos substitudos x,xx

g- Medio e verificao aps (ex post) x,xx

h- Treinamento e capacitao x,xx

i- Divulgao e marketing x,xx

j- Avaliao dos resultados do projeto e relatrio final x,xx

ItensValores

Mximos (R$)

TOTAL x,xx

8

CLUSULA QUINTA CONDIES DOS REPASSES DE VALORES

5.1. Para fins de repasses de valores sero consideradas todas as despesas realizadas no

PROJETO, com exceo daquelas referentes aos custos da LIGHT, como mo de obra prpria,

transporte e a parcela de marketing disponibilizada para divulgao do PROJETO por parte da

LIGHT.

5.2. A solicitao de repasse para despesas de servio por parte do CLIENTE dever ser

precedida de relatrio contendo detalhadamente as aes realizadas no perodo e registro

fotogrfico das mesmas, suas despesas, a evoluo dos cronogramas fsicos e financeiros

previstos para o PROJETO (Anexos III e IV), bem como os valores solicitados da medio. O

modelo do relatrio encontra-se no Anexo VI.

5.2.1. Esse relatrio dever ser encaminhado pelo CLIENTE LIGHT, mensalmente, at

o 5 (quinto) dia til do ms subsequente ao perodo em anlise, compreendendo o

perodo entre o primeiro e o ltimo dia de cada ms. Aps a anlise do relatrio, em

at 5 (cinco) dias teis de seu recebimento, a LIGHT se pronunciar sobre a aprovao

da medio, liberando o CLIENTE a emitir os DOCUMENTOS DE COBRANA.

5.3. A solicitao de repasse para materiais e equipamentos dever ser feita mediante a

comprovao da entrega dos mesmos e apresentao direta dos DOCUMENTOS DE COBRANA

LIGHT, exclusivamente s quartas-feiras, sem a necessidade de relatrio prvio. Na hiptese

de quarta-feira no ser dia til, a apresentao dar-se- no primeiro dia til subsequente.

Embora no seja solicitado neste momento o relatrio de acompanhamento das atividades, a

compra dos equipamentos dever estar informada no relatrio apresentado mensalmente,

quando da solicitao do reembolso dos servios.

5.4. Os DOCUMENTOS DE COBRANA emitidos pelo CLIENTE devero ser entregues LIGHT,

no horrio de 9:30 horas s 16:30 horas, ou encaminhados via correios, em ambas as

hipteses, obrigatoriamente para a Superintendncia de Relaes Institucionais, localizada na

Av. Marechal Floriano,168, 2 andar, Bloco 4, Centro - CEP 20.080-002, Rio de Janeiro - RJ.

5.4.1. Os DOCUMENTOS DE COBRANA recebidos sero pagos no prazo de 30 (trinta)

dias, que ser sempre contado a partir da data da apresentao dos DOCUMENTOS DE

COBRANA, observado o disposto nos itens 5.5 e 5.6 infra.

5.4.2. Os DOCUMENTOS DE COBRANA referentes aos repasses de servios devero

ser apresentados uma nica vez por ms.

5.4.3. O DOCUMENTO DE COBRANA dever seguir o formato do recibo padro LIGHT

assinado, conforme modelo previsto no Anexo XI, acompanhado das respectivas notas

fiscais (nota eletrnica ou cpia autenticada, quando for o caso), solicitando os

9

repasses dos valores referentes prestao de servios ou aquisio de materiais e

equipamentos. O DOCUMENTO DE COBRANA de materiais e equipamentos dever vir

separado da cobrana das despesas de servios.

5.4.4. Nas notas fiscais dos fornecedores que acompanha o DOCUMENTO DE

COBRANA devero constar o seguinte texto: Programa de Eficincia Energtica da

LIGHT - Resoluo ANEEL n. 556, de 2 de julho de 2013.

5.4.5. As notas fiscais devero especificar separadamente as quantidades, os valores

unitrios, subtotais e totais, referentes aos materiais e equipamentos, mo de obra de

terceiros, marketing, treinamento e capacitao, descarte de materiais, medio e

verificao e outros.

5.4.6. O recebimento do DOCUMENTO DE COBRANA, na forma acima descrita, no

configura o aceite pela LIGHT dos servios/materiais nela descritos, os quais devero

ser confirmados para fins de pagamento.

5.5. Os repasses sero efetuados exclusivamente s sextas-feiras. Na hiptese da data de

vencimento da obrigao no ocorrer numa sexta-feira, o repasse dar-se- na primeira sexta-

feira subsequente. Na hiptese de sexta-feira no ser dia til, o repasse dar-se- no primeiro

dia til subsequente.

5.6. A LIGHT s efetuar o repasse que corresponda aos SERVIOS executados e

medidos/conferidos. Ocorrendo erro nas emisses dos DOCUMENTOS DE COBRANA, a LIGHT

poder, a sua exclusiva faculdade, pagar a parcela no controvertida ou exigir a retificao dos

aludidos documentos, podendo reter o seu regular processamento.

5.7. Caso ocorra atraso na realizao dos repasses, por razo comprovadamente imputvel

LIGHT, o valor ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao ms, calculado pro

rata die.

5.8. Os pagamentos sero realizados exclusivamente por meio de depsito bancrio na conta-

corrente do CLIENTE indicada no ato da contratao, servindo o recibo de quitao do valor

e/ou o documento de transferncia bancria como prova de adimplemento da obrigao da

LIGHT, ficando vetada qualquer outra forma de pagamento inclusive boletos de cobrana

bancria.

5.8.1. A conta-corrente indicada pelo CLIENTE somente poder ser alterada mediante

requerimento por escrito Gerncia de Tesouraria da LIGHT e dever,

obrigatoriamente, ter como titular o CLIENTE.

10

5.9. Se ocorrer a criao de novos tributos, a extino de tributos existentes, a alterao de

alquotas, a iseno, a compensao ou reduo de tributos que, substancialmente, venha a

majorar ou diminuir a prestao das PARTES, sero revistos os preos do CONTRATO, a fim de

adequ-los s modificaes havidas, como forma de restabelecimento do equilbrio contratual.

5.10. A LIGHT poder descontar do valor a ser pago ao CLIENTE crditos que possua contra

esta tais como, mas no limitados a: multas, indenizaes e valores referentes a PRODUTOS

pertencentes LIGHT extraviados ou danificados pelo CLIENTE. A LIGHT poder tambm reter,

proporcionalmente, os valores devidos ao CLIENTE, caso seja demandada judicial ou

extrajudicialmente pelo adimplemento de obrigaes desta, especialmente as de natureza

trabalhista, previdenciria e tributria.

5.10.1. Se as importncias devidas LIGHT forem superiores ao valor do DOCUMENTO

DE COBRANA, o CLIENTE responder pela diferena, que poder ser descontada de

pagamentos futuros, inclusive relativos a outros crditos que o CLIENTE possua junto

LIGHT.

5.11. Ficam expressamente vedadas as operaes financeiras de ttulos de crdito emitidos

com base neste CONTRATO que necessitem de anuncia da LIGHT e/ou importem na alterao

do titular da conta-corrente em que sero efetuados os pagamentos previstos.

CLUSULA SEXTA - OBRIGAES DO CLIENTE

6.1. Para a consecuo do objeto deste CONTRATO, o CLIENTE obriga-se a:

i) Implementar o PROJETO de acordo com o especificado no Anexo II;

ii) Apresentar LIGHT cpia da Anotao de Responsabilidade Tcnica - ART, registrada

junto ao CREA/RJ, referente elaborao do Diagnstico Energtico e da execuo do

PROJETO objeto deste CONTRATO, devendo ser encaminhado a LIGHT antes do incio da

execuo dos servios;

iii) Designar, a seu critrio, um coordenador para o PROJETO, ficando este responsvel

pelos contatos e entendimentos necessrios execuo do presente CONTRATO,

devendo informar, via correspondncia, nome, endereo, telefone, fax e e-mail;

iv) Alm do coordenador, deve ser considerada a alocao exclusiva de um supervisor para

o PROJETO (obrigatoriamente um engenheiro com comprovada experincia em

acompanhamentos de obras nos usos finais do referido PROJETO), que permanecer no

local de execuo dos servios a partir do incio das atividades de entrega de materiais e

equipamentos at o trmino da implantao da obra. A critrio da CONTRATADA, o

coordenador do PROJETO pode acumular a funo de supervisor, observado o

apresentado. Seu afastamento do local dos servios por perodo superior a 24 (vinte e

quatro) horas deve ser previamente comunicado e autorizado pela LIGHT, cabendo a sua

11

substituio por outro funcionrio de igual capacidade tcnica e conhecimento do

PROJETO, de modo a no afetar a continuidade das atividades de superviso. O

supervisor deve ser profissional qualificado com capacidade tcnica para:

Atualizar cronogramas;

Atualizar desenhos e demais documentos do Projeto Executivo;

Emitir relatrios de atividades;

Representar a CONTRATADA perante fiscalizao da LIGHT em atividades rotineiras,

esclarecendo dvidas e adotando providncias;

v) Apresentar LIGHT, o Plano de Medio e Verificao dos resultados do PROJETO, no

prazo de 20 (vinte) dias aps a assinatura do CONTRATO, o qual dever ser prvia e

formalmente aprovado pela LIGHT;

vi) Iniciar a execuo do PROJETO somente aps a aceitao expressa e por escrito da

LIGHT do Plano de Medio e Verificao dos resultados do PROJETO, conforme definido

no item (v) supra, sob pena da LIGHT no efetuar os desembolsos financeiros ajustados

e previstos no item 4.1 (i) supra;

vii) Adquirir e instalar integralmente os materiais e os equipamentos necessrios para a

implantao do objeto deste CONTRATO, conforme especificado no PROJETO, constante

do Anexo II e apresentar, quando solicitado, os laudos e documentos comprobatrios da

origem, qualidade e especificao dos materiais e equipamentos;

viii) Utilizar obrigatoriamente na execuo do PROJETO materiais e equipamentos que

atendam as especificaes tcnicas contidas no PROJETO aprovado;

ix) No aplicar materiais e equipamentos adquiridos antes da celebrao deste CONTRATO;

x) Garantir a qualidade dos servios de instalao e montagem eletromecnica pelo prazo

de vida til previsto no PROJETO Anexo II, contado a partir da data de finalizao da

obra objeto deste CONTRATO;

xi) Adquirir, s suas expensas, materiais e equipamentos eventualmente necessrios que

no constem no PROJETO aprovado pela LIGHT;

xii) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigaes decorrentes da legislao fiscal,

trabalhista e previdenciria dos empregados que vierem a atuar na execuo do

PROJETO objeto do presente CONTRATO, bem como pelo cumprimento das Normas

Regulamentadoras do Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE) por empresas e

empregados envolvidos na execuo do PROJETO;

xiii) Efetuar o pagamento LIGHT dos valores investidos no PROJETO, conforme definidos na

Clusula Terceira deste CONTRATO, devidamente atualizados em conformidade com o

disposto na Clusula Stima;

xiv) Responsabilizar-se pela operao e manuteno dos equipamentos que vierem a ser

instalados;

xv) Comprometer-se a no reutilizar os materiais/equipamentos substitudos pelos

contemplados no presente CONTRATO na manuteno ou ampliao das instalaes;

xvi) Realizar a destinao final e/ou descontaminao de todos os resduos e/ou

materiais/equipamentos substitudos no PROJETO, classificados ou no como perigosos

ao meio ambiente, de acordo com a legislao vigente, em especial a Poltica Nacional

12

de Resduos Slidos (porm vedada a reutilizao), estabelecido pela Lei n 12.305, de 2

de agosto de 2010 e as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente -

CONAMA, ou outras que vierem a substitu-las, cuja comprovao se dar por meio da

apresentao LIGHT de Certificado de Destinao Final de Resduos e manifesto de

resduos, emitidos por rgo ou empresa com competncia reconhecida;

xvii) A empresa contratada pelo CLIENTE para a realizao da destinao e/ou

descontaminao dos resduos e/ou materiais/equipamentos substitudos, descritos no

item (xvi) supra, dever possuir os seguintes documentos:

Alvar de funcionamento.

Licena Ambiental junto aos rgos competentes.

Registro no Cadastro Tcnico Federal - IBAMA.

Certido Negativa de Dbito emitida pelo IBAMA.

Atender o disposto na ABNT NBR 15833.

xviii) No caso de descarte de equipamentos de refrigerao, condicionamento de ar e

assemelhados, dever ser feito o recolhimento dos resduos conforme a legislao

vigente, em especial a Poltica Nacional de Resduos Slidos (porm vedada a

reutilizao), resolues CONAMA n 267, de 14 de setembro de 2000, e n 340, de 25

de setembro de 2003, e conforme Norma Tcnica ABNT NBR 15833, ou outras que

vierem a substitu-las;

xix) Informar previamente LIGHT, toda e qualquer divulgao de sua iniciativa, referente

ao PROJETO, devendo, obrigatoriamente constar no material, em posio de destaque e

de fcil visualizao, referncia ao Programa de Eficincia Energtica da LIGHT,

regulamentado pela AGNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELTRICA ANEEL. Os logos do

PEE, ANEEL e LIGHT tambm devero ser includos em qualquer material de divulgao

do PROJETO;

xx) Apresentar quando da concluso do PROJETO o Relatrio Final de Medio e

Verificao, contendo todas as informaes e registros dos dados previstos no Plano de

Medio e Verificao, devendo ser justificadas as eventuais diferenas apresentadas

em relao s metas inicialmente previstas no PROJETO;

xxi) Comprometer-se a repassar LIGHT, a qualquer tempo, informaes necessrias para

compor o relatrio final do PROJETO, que dever ser encaminhado ANEEL;

xxii) Disponibilizar dados tcnicos do PROJETO, objeto deste CONTRATO, autorizando a LIGHT

a divulgar publicamente os casos de sucesso;

xxiii) Receber, a qualquer momento, as equipes de fiscalizao indicadas pela LIGHT, a fim de

verificar a consistncia das informaes apresentadas com a realidade de campo.

xxiv) [ITEM ESPECFICO PARA PROJETOS ONDE HOUVER CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO

CLIENTE OU DE TERCEIROS] A execuo dos servios e/ou entrega/instalao de

materiais/equipamentos por parte do CLIENTE [ou de terceiros] dever ser

documentada no relatrio mensal de acompanhamento e execuo do PROJETO (Anexo

VI), o qual dever conter detalhadamente as aes realizadas pelo CLIENTE [ou por

terceiros] no perodo, o registro fotogrfico das mesmas e suas despesas. Aps

aprovao da medio por parte da LIGHT, o CLIENTE [ou terceiros] dever enviar as

13

respectivas notas fiscais (no reembolsveis pela LIGHT) comprovando os valores

investidos como contrapartida no PROJETO;

xxv) [ITEM ESPECFICO PARA PROJETOS COM VALOR TOTAL IGUAL OU MAIOR QUE R$

500.000,00] Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste

CONTRATO, uma Fiana Bancria no valor total do PROJETO, parte integrante deste

CONTRATO, por instituies reconhecidas pela LIGHT, conforme consta nos Anexos VIII e

IX.

CLUSULA STIMA RETORNO DO INVESTIMENTO

7.1. O retorno do investimento realizado pela LIGHT se dar conforme o disposto no AVISO PEE

001/2014 Anexo VII do presente CONTRATO, observando em especial o disposto a seguir:

7.1.1. O CLIENTE pagar LIGHT o custo total dos valores referidos no item 3.1 (i)

supra, deduzidos dos descontos estabelecidos no Anexo VII, em [N DE PARCELAS] ([N

POR EXTENSO]) parcelas mensais e consecutivas, sempre no mesmo dia de cada ms,

sendo que a primeira parcela vencer 30 (trinta) dias aps assinatura do termo de

encerramento do PROJETO. [Os valores referentes amortizao do saldo devedor e

quantidade de parcelas devero ser definidos conforme equaes indicadas no

item 1.5 do Anexo VII]

7.1.2. Sobre o saldo devedor do CONTRATO DE DESEMPENHO incidir correo

monetria mensal com base nas variaes positivas do ndice Nacional de Preos ao

Consumidor Amplo IPCA.

7.1.3. As parcelas sero cobradas atravs de boleto bancrio a ser emitido pela LIGHT,

e sero reajustadas anualmente com base na variao do IPCA.

7.1.4. Aps a quitao de todas as parcelas devidas referentes ao presente CONTRATO,

o saldo devedor residual, proveniente da diferena entre a correo monetria mensal

e a correo anual das parcelas, dever ser quitado em at 03 (trs) parcelas mensais

consecutivas.

7.1.5. O incio da correo monetria ocorrer a partir assinatura do termo de

encerramento do PROJETO.

7.1.6. Findo o prazo constante do item 7.1.1 supra, e a quitao integral o valor do

investimento realizado pela LIGHT no ocorrer, o valor remanescente ser quitado em

parcela nica.

14

7.1.7. Por solicitao escrita, o CLIENTE poder antecipar pagamentos das parcelas,

sendo o montante destas calculado pela LIGHT e informado por escrito ao CLIENTE.

7.1.8. Em caso de atraso do pagamento de quaisquer parcelas, haver incidncia de

juros de mora de 1% (um por cento) ao ms, calculados pro rata sobre o valor da

fatura, pelo nmero de dias em atraso, com acrscimo, ainda, de multa moratria de

2% (dois por cento) sobre o montante do pagamento em atraso, aplicados de uma s

vez em cada ocorrncia, sendo cobrada no ms seguinte.

7.1.9. O no pagamento de 03 (trs) parcelas consecutivas ou alternadas acarretar o

vencimento antecipado das parcelas remanescentes, de acordo com o disposto no

AVISO PEE 001/2014 Anexo VII.

7.1.10. Na hiptese de ocorrer atraso na execuo do PROJETO superior a 60

(sessenta) dias, em relao ao cronograma fsico Anexo III, a LIGHT poder realizar a

cobrana, em parcela nica, dos valores entregues ao CLIENTE, devidamente

atualizados pelo IPCA.

7.1.11. Caso o CLIENTE solicite o desligamento da ligao de energia eltrica em suas

instalaes ou a transferncia da titularidade da unidade consumidora beneficiada

pelo presente CONTRATO, este dever ressarcir LIGHT o saldo devedor do

investimento realizado em uma nica parcela, devidamente atualizados pelo IPCA, cujo

vencimento se dar na data de solicitao do desligamento.

CLUSULA OITAVA PRAZOS DE VIGNCIA E EXECUO

8.1. O prazo de vigncia do presente CONTRATO se inicia a partir da data de sua assinatura e

perdurar at o cumprimento integral de todas as obrigaes pelas PARTES.

8.2. O PROJETO ter o prazo de execuo de at [N MESES] ([N POR EXTENSO]) meses,

contados da data de assinatura deste CONTRATO, e ser desenvolvido conforme estabelecido

nos Cronogramas Fsico e Financeiro, Anexos III e IV, podendo ser alterados somente mediante

aprovao prvia da LIGHT.

CLASULA NONA GESTOR DO CONTRATO

9.1. Todos os avisos, notificaes e comunicaes enviados no mbito deste CONTRATO

devero ser feitos por escrito, por meio de carta com aviso de recebimento, fac-smile ou

correio eletrnico, este ltimo apenas para assuntos operacionais, com confirmao de

recebimento, para os endereos e aos cuidados das pessoas indicadas a seguir:

15

LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S/A

Assuntos Comerciais

Gerncia de Contratao de Materiais e Servios

[DADOS DA GERNCIA SUPRACITADA]

Assuntos Operacionais

Superintendncia de Relaes Institucionais

A/C: Antonio Raad Engenheiro

Av. Marechal Floriano n 168, Bloco 4, 2 andar, Centro

Rio de Janeiro RJ, Brasil CEP: 20.080-002

Tel.: (21) 2211-7457

E-mail: antonio.raad@light.com.br

[DADOS DO CLIENTE]

9.2. Sempre que houver alterao em quaisquer dos dados constantes no item 9.1 supra, a

PARTE cujas informaes foram alteradas dever comunicar tais alteraes, por escrito,

outra PARTE, sem o que se reputaro devidamente entregues todos os avisos, notificaes

e/ou comunicaes enviados aos endereos e aos cuidados das pessoas indicadas acima.

CLUSULA DCIMA PENALIDADES

10.1. Na hiptese de descumprimento do disposto neste CONTRATO, a PARTE infratora estar

sujeita s seguintes penalidades:

i) Multa por Descumprimento de Obrigao Contratual: salvo o previsto no item 5.7 supra e

no subitem (iv) infra, em caso de inadimplemento de qualquer clusula ou condio

contratual, a PARTE prejudicada notificar a PARTE inadimplente para que, no prazo de 5

(cinco) dias teis contado do recebimento da comunicao, satisfaa plenamente a

obrigao descumprida, sob pena de multa no compensatria no percentual de 10% (dez

por cento) sobre o valor do presente CONTRATO previsto no item 3.1 (i) supra,

independentemente do tempo decorrido. Esta multa no ser aplicada quando houver

multa especfica prevista neste item 10.1.

ii) Multa por Descumprimento de Prazo: a CONTRATADA pagar a LIGHT multa no

compensatria de 1% (um por cento) por dia, calculado sobre o valor da prestao em

atraso, limitada a 10% (dez por cento) deste valor. Em qualquer hiptese, a LIGHT poder

optar por executar ela prpria a prestao em atraso, debitando da CONTRATADA, o que

para tanto houver desprendido, se, a seu critrio, no preferir rescindir o contrato.

iii) Multa por Resciso Motivada: a PARTE que rescindir motivadamente este CONTRATO

ficar sujeita ao pagamento de multa compensatria de 10% (dez por cento) sobre o valor

do CONTRATO previsto no item 3.1 (i) supra.

mailto:antonio.raad@light.com.br

16

iv) Multa por Resciso Imotivada: com exceo do disposto no item 11.1 (ii) infra, a PARTE

que rescindir imotivadamente este CONTRATO ficar sujeita ao pagamento de multa

compensatria de 10% (dez por cento) sobre o valor do CONTRATO previsto no item 3.1 (i)

supra.

v) Multa por descarte inadequado: No caso de descarte inadequado, conforme previstos no

item 6.1 (xvi), (xvii) e (xviii), o CLIENTE pagar multa no compensatria no percentual de

10% (dez por cento) sobre o valor do presente CONTRATO previsto no item 3.1 (i) supra,

devendo ser observado o previsto no item 10.7 infra.

vi) Multa por ultrapassagem do valor da RCB do PROJETO: Caso o valor da RCB calculado aps

a realizao das intervenes programadas e medidas, atravs da aplicao dos

procedimentos constantes no Plano de M&V, ultrapasse o valor estabelecido no PROJETO,

o CLIENTE pagar multa no compensatria equivalente soma das seguintes parcelas,

limitada a 15% (quinze por cento) do valor do CONTRATO previsto no item 3.1 (i) supra: (a)

valor suficiente para que os custos do PROJETO atinjam o valor da RCB estabelecido no

mesmo e (b) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do PROJETO previsto no item 3.1.

10.2. Sem prejuzo do disposto nas clusulas 10.1 e 11, a PARTE prejudicada poder exigir

indenizao suplementar caso haja prejuzo excedente.

10.3. Na hiptese da LIGHT vir a ser penalizada pela AGNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELTRICA

- ANEEL e/ou Poder Concedente, em virtude do descumprimento do cronograma de execuo

do PROJETO, obrigaes e demais encargos ajustados no presente CONTRATO, que

comprovadamente o CLIENTE tiver dado causa e no tiver sido resultado de caso fortuito e/ou

fora maior, este ficar obrigado a ressarcir imediatamente e em carter de urgncia a LIGHT,

os montantes relativos multa aplicada, sem prejuzo de outras sanes cabveis no caso.

10.4. No caso de cancelamento ou desconsiderao do PROJETO pela AGNCIA NACIONAL DE

ENERGIA ELTRICA ANEEL, por descumprimento parcial ou total das metas estabelecidas no

PROJETO (Anexo II), comprovadamente motivado pelo CLIENTE, o presente CONTRATO ser

rescindido e o CLIENTE ficar obrigado a devolver a LIGHT, os valores entregues, referidos na

Clusula Terceira, em uma nica parcela, no prazo de at 30 (trinta) dias contados da

formalizao da resciso contratual, devidamente corrigidos pela variao do Sistema Especial

de Liquidao e Custdia (SELIC) apurados no perodo, a contar da data do repasse at o dia da

efetiva devoluo.

10.5. Na hiptese das verificaes dos resultados finais de economia anual do consumo

(MWh/ano) e de demanda retirada na ponta (kW) ou ainda, o custo da obra divergir do

previsto no PROJETO aprovado pela LIGHT, de maneira a afetar o resultado da Relao Custo-

Benefcio (RCB) final, dever o CLIENTE apresentar justificativas por escrito para anlise da

LIGHT, anexando documentos comprobatrios e registros fotogrficos, se cabveis.

17

10.6. Na ocorrncia da hiptese prevista no item 10.5 supra, a LIGHT poder lev-las a ANEEL,

submetendo-as a apreciao. Em caso de desaprovao pela ANEEL, o presente CONTRATO

ser rescindido e o CLIENTE dever devolver a LIGHT os valores a ele entregues (Clusula

Quarta), em uma nica parcela em at 30 (trinta) dias contados da comunicao formal,

devidamente corrigidos pela variao da Taxa SELIC apurados no perodo contado da data do

repasse at o dia da efetiva devoluo, em uma nica parcela representada por fatura de

diversos, com vencimento em at 30 (trinta) dias da sua emisso. A aplicao desta penalidade

no exime o CLIENTE das demais penalidades previstas nesta Clusula.

10.7. A multa prevista no item 10.1 (iv) no libera o CLIENTE da responsabilidade pelo

descarte, conforme previsto no item 6.1 (xvi), (xvii) e (xviii), sob pena de serem tomadas as

medidas judiciais cabveis, cujo nus ser suportado pelo CLIENTE (custas judiciais, honorrios

periciais e advocatcios e outros).

CLUSULA DCIMA-PRIMEIRA RESCISO

11.1. Alm de outros previstos neste CONTRATO, este poder ser rescindido, total ou

parcialmente, nos seguintes casos:

i) Por qualquer das PARTES, se a outra PARTE deixar de cumprir qualquer clusula, condio

e/ou prazo estabelecido no CONTRATO e/ou na legislao pertinente, e no satisfaa

plenamente a respectiva obrigao dentro do prazo de 5 (cinco) dias teis contado da

comunicao feita pela PARTE prejudicada;

ii) Por qualquer das PARTES, sem nus, mediante manifestao, por escrito, com

antecedncia mnima de 30 (trinta) dias. Nesta hiptese, as PARTES devero cumprir com

todas as suas obrigaes ajustadas at o dia da efetiva resciso;

iii) Por recuperao judicial ou extrajudicial, falncia ou insolvncia civil de qualquer das

PARTES, mudana do controle societrio ou modificao do objeto social do CLIENTE, no

comunicada antecipadamente LIGHT, o que implicar resciso automtica,

independentemente de comunicao;

iv) Ocorrncia de qualquer evento caracterizador de caso fortuito ou fora maior que impea

a execuo do TERMO por perodo superior a 90 (noventa) dias, o que implicar resciso

automtica, independentemente de comunicao. Nesta hiptese, no haver a incidncia

de penalidades;

v) Por qualquer das PARTES, em caso de utilizao irregular de mo-de-obra infanto-juvenil

pela outra PARTE, o que implicar resciso automtica, independentemente de

comunicao;

vi) Em razo de imposio legal ou pela ocorrncia de fato superveniente que o torne

impraticvel. Nesta hiptese, no haver a incidncia de penalidades;

18

vii) Diante de manifesto interesse, respeitados os critrios de convenincia e oportunidade

pblicas, bem como os compromissos assumidos com terceiros, at o limite exigvel por

lei.

11.2. Em caso de resciso por inadimplemento do CLIENTE, este ficar obrigado a devolver

LIGHT os valores constantes na Clusula Quarta deste Instrumento, corrigidos pela variao da

Taxa SELIC, apurados no perodo contado do recebimento dos valores at a efetiva devoluo,

em uma nica parcela representada por fatura de diversos, com vencimento em at 30 (trinta)

dias da sua emisso.

11.3. Caso ocorra atraso na execuo do PROJETO Anexo II, superior a 60 (sessenta) dias em

relao ao cronograma fsico Anexo III apresentado pelo CLIENTE, a LIGHT poder rescindir o

presente instrumento, sem prejuzo da aplicao do item 10.1 (ii) supra, bem como devolver

LIGHT os valores recebidos, corrigidos pela variao da Taxa SELIC, apurados no perodo

contado do recebimento dos valores at a efetiva devoluo, em uma nica parcela

representada por fatura de diversos, com vencimento em at 30 (trinta) dias da sua emisso.

CLUSULA DCIMA-SEGUNDA ALTERAES

12.1. A qualquer tempo e de comum acordo das PARTES este instrumento poder sofrer

alteraes, mediante termos aditivos, vedada a mudana das condies essenciais previstas no

PROJETO Anexo II.

12.2. Toda e qualquer alterao pretendida pelo CLIENTE dever ser submetida aprovao

prvia e expressa da LIGHT, desde que no implique na mudana ou alterao da Relao

Custo Benefcio (RCB) superior a 5% (cinco por cento) do valor previsto no Anexo II ou maior

do que os limites estabelecidos na Resoluo da ANEEL n 556/2013 a ser formalizado

mediante aditivo contratual.

CLUSULA DCIMA-TERCEIRA SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

13.1. As PARTES, por si, seus empregados, prepostos e eventuais colaboradores, se obrigam a

manter sigilo quanto s informaes tcnicas, comerciais e de negcio recebidas de terceiros

ou da outra PARTE, verbalmente ou por escrito, que dizem respeito s questes da operao

da outra PARTE, inclusive aquelas reveladas em reunies, demonstraes, correspondncias

ou qualquer outro material que tiver acesso, salvo expressa autorizao em contrrio da outra

PARTE.

13.2. Excetuam-se a esta Clusula as informaes constantes nos Procedimentos do Programa

de Eficincia Energtica - PROPEE, disponibilizado no endereo eletrnico www.aneel.gov.br,

19

como Aes de divulgao de resultados e benefcios dos PROJETOS de eficincia energtica,

que podero ser divulgadas pela LIGHT, interna ou externamente, pois so de domnio pblico.

CLUSULA DCIMA-QUARTA SEGUROS

14.1. O CLIENTE dever providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os

seguros obrigatrios.

14.2. O CLIENTE dever dispor ou contratar Seguro de Vida e de Acidentes Pessoais Coletivo,

para os profissionais que implementaro os SERVIOS constantes no objeto deste CONTRATO,

com capital segurado mnimo de R$ [VALOR] ([VALOR POR EXTENSO]) por profissional.

OPCIONAL A necessidade dos seguintes seguros dever ser avaliada em funo das

caractersticas do PROJETO

OPO 1 Padro:

14.[...]. O CLIENTE dever contratar Seguro de Responsabilidade Civil Geral no montante

equivalente a [...]% ([...] por cento) do valor do CONTRATO, em instituio constante no Anexo

de Bancos e Seguradoras.

OPO 2 Caso haja subcontratao, o Seguro de Responsabilidade Civil dever ser

complementado com o Seguro de Responsabilidade Civil Cruzada:

14.[...]. O CLIENTE dever contratar Seguro de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada no

montante equivalente a [...]% ([...] por cento) do valor do CONTRATO, em instituio

constante no Anexo de Bancos e Seguradoras.

OPCIONAL - Caso a CONTRATADA utilize veculo automotivo para transporte de pessoas:

14.[...]. O CLIENTE dever dispor ou contratar Seguro de Responsabilidade Civil Facultativo

para Veculos Automotivos, com cobertura de danos materiais de R$ [VALOR] ([VALOR POR

EXTENSO]), danos corporais de R$ [VALOR] ([VALOR POR EXTENSO]), danos morais de R$

[VALOR] ([VALOR POR EXTENSO]) e acidentes pessoais de passageiro de R$ [VALOR] ([VALOR

POR EXTENSO]), de acordo com as prticas de mercado e das leis brasileiras pertinentes.

Dever apresentar tambm o seguro obrigatrio DPVAT.

OPCIONAL - Caso a CONTRATADA transporte ou armazene PRODUTOS e/ou equipamentos:

14.[...]. O CLIENTE dever, ainda, contratar Seguro de Transporte e Armazenagem de

PRODUTOS e/ou equipamentos, desde o local de aquisio ou fabricao at o local de

execuo dos SERVIOS.

Obrigatrio:

14.[...]. Todos os seguros devero ser contratados em favor da LIGHT, em moeda nacional e

perante as instituies por ela autorizadas.

20

14.[...]. O CLIENTE dever submeter prvia aprovao da LIGHT a relao dos riscos

contratados e o valor das coberturas.

14.[...]. O CLIENTE dever enviar LIGHT cpias das aplices no prazo de 15 (quinze) dias

contado da assinatura do CONTRATO, exceto na hiptese de seguro de transporte de

PRODUTOS, que dever ser apresentado 24 (vinte e quatro) horas antes do incio do

transporte.

14.[...]. Caso O CLIENTE no contrate os seguros a que se obrigou, deixe de pagar os

respectivos prmios, ou, ainda, no providencie sua renovao, a LIGHT reter os pagamentos

devidos em funo da execuo dos SERVIOS.

14.[...]. O CLIENTE dever comprovar a renovao da aplice de seguro no prazo mximo de 2

(dois) dias antes de seu vencimento.

14.[...]. Na hiptese de sinistro que cause prejuzo LIGHT e a terceiros, O CLIENTE se obriga a

pagar as franquias, bem como responder integral e exclusivamente pelo pagamento de

importncias que superarem o valor coberto pela aplice.

[OPCIONAL - Caso o PROJETO tenha valor total igual ou maior que R$ 500.000,00]: CLUSULA

DCIMA-QUINTA GARANTIA

15.1. O CLIENTE se obriga a apresentar garantia de cumprimento de obrigaes contratuais no

percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor do CONTRATO previsto no item 3.1 (i)

supra, por meio de carta de fiana ou seguro garantia, emitido em favor da LIGHT, em carter

irrevogvel e irretratvel, por uma das instituies constantes do Anexo de Bancos e

Seguradoras, com o mesmo prazo de vigncia deste CONTRATO, sob pena de reteno de

pagamento.

15.2. A garantia ser acompanhada dos seguintes documentos do fiador: estatuto social, ata

de eleio de diretoria, instrumento de procurao, bem como todo e qualquer documento

que se faa necessrio comprovao da regularidade da representao do fiador.

15.3. O CLIENTE dever apresentar a carta de fiana ou a aplice de seguro em garantia para

aprovao prvia e por escrito da LIGHT, no prazo de 15 (quinze) dias contado da assinatura do

CONTRATO ou at 5 (cinco) dias antes do incio da execuo dos servios, o que ocorrer

primeiro.

15.4. Em caso de continuidade do CONTRATO, a garantia dever ser novamente prestada pelo

CLIENTE, no prazo de at 5 (cinco) dias do recebimento da notificao.

21

15.5. Ocorrendo prorrogao do prazo contratual ou a necessidade de reforo da garantia em

razo de eventual aumento do valor contratual, o CLIENTE dever providenciar

imediatamente o aditamento da garantia, sob pena de reteno de pagamento.

CLUSULA DCIMA-SEXTA DEMAIS DISPOSIES

16.1. As PARTES de comum acordo ajustam que fica vedada a cesso ou transferncia, total ou

parcial, do objeto do presente CONTRATO para terceiros.

16.2. O CLIENTE se obriga, sempre que solicitado pela LIGHT, ANEEL ou pelo Tribunal de Contas

ou outros rgos de fiscalizao, a prestar todas as informaes relativas ao presente

CONTRATO.

16.3. Respeitado o previsto na Clusula Dcima-Terceira supra convencionam as PARTES que,

sempre que houver a divulgao na mdia impressa, falada e televisiva e canais da internet

atravs de releases, do apoio recebido, o CLIENTE dever indicar o PROJETO como integrante

do Programa de Eficincia Energtica executado pela LIGHT, regulamentado pela AGNCIA

NACIONAL DE ENERGIA ELTRICA ANEEL.

16.4. O no exerccio pelas PARTES de direitos garantidos pela lei ou pelo CONTRATO, no

significar renncia ou novao, podendo as PARTES exerc-los a qualquer momento.

16.5. A nulidade ou anulao de qualquer clusula ou condio prevista no CONTRATO no

implicar na nulidade ou anulao das demais condies.

16.6. As PARTES se obrigam a envidar seus maiores esforos no sentido de evitar e dirimir

amigavelmente toda e qualquer divergncia oriunda do CONTRATO.

16.7. A LIGHT cobrar do CLIENTE, as despesas que fizer para a salvaguarda de seus direitos,

bem como para a cobrana de seus crditos decorrentes da execuo deste CONTRATO, na

eventual hiptese de sua resciso e/ou atrasos de quaisquer pagamentos, assim como lhe

transferir, por meio de simples aviso de dbito, com vencimento em 30 (trinta) dias da

formalizao por escrito por parte da LIGHT, os nus relativos a impostos, taxas ou

contribuies assemelhadas, no previstas neste instrumento em sua Clusula Quinta e

decorrente do no cumprimento de qualquer das Clusulas deste CONTRATO por parte do

CLIENTE.

16.8. Ao seu exclusivo critrio, a LIGHT se reserva o direito de divulgar, a qualquer tempo, o

PROJETO objeto do presente CONTRATO, bem como os seus resultados, sem a necessidade de

comunicao prvia, ou de solicitao de autorizao do CLIENTE.

22

16.9. O CLIENTE declara neste ato que est ciente, conhece e entende os termos da lei

anticorrupo (Lei n 12.846/2013) e, por si e por seus administradores, diretores, funcionrios

e agentes, bem como seus scios que venham a agir em seu nome, se obriga a abster-se de

qualquer atividade que constitua violao das disposies dos termos da lei mencionada. Na

execuo deste CONTRATO, nem qualquer um dos seus diretores, empregados, agentes,

scios, devem dar, oferecer, pagar, prometer, ou autorizar o pagamento de, direta ou

indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade

governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a

finalidade de influenciar qualquer ato ou deciso do agente pblico ou do governo, ou para

assegurar qualquer vantagem indevida, ou que violem as regras anticorrupo.

CLUSULA DCIMA-STIMA FORO

17.1. Fica eleito o foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para dirimir

quaisquer questes decorrentes deste CONTRATO, com expressa renncia a qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim de pleno acordo, as PARTES, por seus representantes legais, assinam o

presente CONTRATO DE DESEMPENHO em 2 (duas) vias de igual teor, na presena das

testemunhas abaixo nominadas.

Rio de Janeiro, [DATA]

LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S/A

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

[RAZO SOCIAL DO CLIENTE]

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

TESTEMUNHAS

Nome: Nome:

CPF/MF: CPF/MF:

23

ANEXO II PROJETO

[Dever ser anexado a este contrato cpia do Diagnstico Energtico aprovado por meio da

Chamada Pblica de Projetos da LIGHT]

O projeto dever ser apresentado de acordo com os Procedimentos do Programa de

Eficincia Energtica - PROPEE Mdulo 04 - Tipologias e Mdulo 07 Clculo de Viabilidade.

Para Projetos Especiais e Fontes Incentivadas, o projeto tambm dever cumprir os requisitos

dos Mdulos 05 e 06, respectivamente.

24

ANEXO III CRONOGRAMA FSICO

[Dever ser anexado a este contrato cpia do CRONOGRAMA FSICO DO PROJETO contendo as seguintes etapas]

Ms 01 Ms 02 Ms 03 Ms 04 Ms 05 Ms 06 Ms 07 Ms 08 Ms 09 Ms 10 Ms 11 Ms 12

1- Diagnstico energtico

2 - Projeto executivo

3- Especificao dos materiais e equipamentos

4- Contratao dos servios

5- Medio e verificao antes (ex ante)

6- Aquisio dos materiais e equipamentos

7- Execuo dos servios

8- Descarte dos materiais e equipamentos substitudos

9- Medio e verificao aps (ex post)

10- Treinamento e capacitao

11- Divulgao e marketing

12- Acompanhamento mensal do projeto (LIGHT)

13- Transporte (LIGHT)

14- Avaliao dos resultados do projeto e relatrio final

ANO 1ETAPAS

25

ANEXO IV CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A EXECUO DAS OBRAS

[Dever ser anexado a este contrato cpia do CRONOGRAMA FINANCEIRO DO PROJETO contendo as seguintes etapas]

Ms 01 Ms 02 Ms 03 Ms 04 Ms 05 Ms 06 Ms 07 Ms 08 Ms 09 Ms 10 Ms 11 Ms 12

1- Diagnstico energtico

2- Projeto executivo

3- Medio e verificao antes (ex ante)

4- Materiais e equipamentos

5- Execuo dos servios

6- Descarte dos materiais e equipamentos substitudos

7- Medio e verificao aps (ex post)

8- Treinamento e capacitao

9- Divulgao e marketing

10- Acompanhamento mensal do projeto (LIGHT)

11- Transporte (LIGHT)

12- Avaliao dos resultados do projeto e relatrio final

TOTAL (R$)

TOTAL

(R$)ETAPAS

ANO 1 - valores em R$

MODELOS DE CONTRATOS CPP 001/2014

26

ANEXO V PLANILHA DE QUANTIDADES E PREOS

[Dever ser anexado a este CONTRATO cpia da PQP conforme modelo apresentado a

seguir]

LIGHT S.E.S.A.

ANEXO V - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREOS

ITEM DESCRIO DAS ATIVIDADES UN QT PREO UNIT. TOTAL

TOTAL GERAL

27

ANEXO VI MODELO DE RELATRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

DE EXECUO DE PROJETO

1. Projeto / obra

Coordenador: Ms / Ano: _____/20__

2. Descrio de resultados parciais alcanados no ms

3. Cronograma Fsico

28

4. Registro Fotogrfico

5. Custos:

Total (R$): Realizado (R$): %

6. O desenvolvimento das atividades planejadas para o ms ocorreu conforme o planejado?

SIM NO

Caso a resposta seja NO, preencher os itens 7 e 8.

Ms 01 Ms 02 Ms 03 Ms 04 Ms 05 Ms 06 Ms 07 Ms 08 Ms 09 Ms 10 Ms 11 Ms 12

Prev.

Real.

Prev.

Real.

Prev.

Real.

Prev.

Real.

Prev.

Real.

Prev.

Real.

Prev.

Real.

Prev.

Real.

Prev.

Real.

Prev.

Real.

Prev.

Real.

Prev.

Real.

... ...

Prev.

Real.

Prev.

Real.

Prev.

Real.

Prev.

Real.

Prev.

Real.

Prev.

Real.

Prev.

Real.

Prev.

Real.

Realizao Fsica do Projeto (%)

14- Avaliao dos resultados do projeto e relatrio final

5- Medio e verificao antes (ex ante)

6- Aquisio dos materiais e equipamentos

7- Execuo dos servios

2 - Projeto executivo

13- Transporte (LIGHT)

12- Acompanhamento mensal do projeto (LIGHT)

8- Descarte dos materiais e equipamentos substitudos

Atividade 3 (detalhar)

10- Treinamento e capacitao

11- Divulgao e marketing

1- Diagnstico energtico

3- Especificao dos materiais e equipamentos

4- Contratao dos servios

Atividade 1 (detalhar)

Atividade 2 (detalhar)

Atividade 4 (detalhar)

Atividade 5 (detalhar)

Atividade n (detalhar)

ETAPASANO 1

9- Medio e verificao aps (ex post)

29

7. Justificativas

8. Impacto no cronograma

Data original:

Nova data para o final do projeto:

____________________, _____ de _________________ de 20_____

Coordenador do Projeto

[Conforme definido na Clusula 6.1 do referido CONTRATO]

30

ANEXO VII AVISO PEE 001/2014

CRITRIOS FINANCEIROS E CONTBEIS PARA

IMPLEMENTAO DOS PROJETOS DE EFICINCIA

ENERGTICA EM UNIDADES CONSUMIDORAS CUJOS

BENEFICIRIOS DESENVOLVAM ATIVIDADES COM

FINS LUCRATIVOS

Este aviso tem o objetivo de uniformizar os procedimentos para a implementao de projetos

de eficincia energtica em unidades consumidoras cujos beneficirios desenvolvam

atividades com fins lucrativos.

1. Estabelecer que os recursos a serem destinados pela LIGHT, no mbito dos projetos de

eficincia energtica com entidades que tenham fins lucrativos, devero observar os

seguintes critrios:

1.1. Todos os contratos celebrados entre a LIGHT e beneficirios que desenvolvam

atividades com fins lucrativos sero regidos por meio de contratos de desempenho,

conforme estipulado pela Resoluo Aneel n 556/2013.

1.2. As despesas do cliente, custeadas com recursos do PEE, decorrentes da execuo do

projeto de eficincia energtica, em conformidade com o disposto nos

Procedimentos do Programa de Eficincia Energtica PROPEE, homologado pela

Resoluo Aneel n 556/2013, devero ser discriminadas e seu total compor o saldo

devedor a ser ressarcido LIGHT.

1.3. No caso de micro e pequenas empresas (segundo a Lei Complementar n 123 Brasil,

14 de dezembro de 2006), com atingimento das metas previstas, o saldo devedor ser

de 80% (oitenta por cento) das despesas do cliente decorrentes da execuo do

projeto de eficincia energtica (materiais e servios de obra).

1.4. A quantidade de parcelas para amortizao dos recursos investidos pela LIGHT ser

definida pelo prprio cliente e apresentada na PROPOSTA DE PROJETO, atendendo

aos seguintes critrios.

O cliente poder reter at 30% (trinta por cento) do ganho estimado com as aes

de eficincia energtica para calcular o nmero de parcelas de amortizao do

investimento realizado pelo PEE.

O perodo de pagamento no poder ser superior mdia das duraes das aes

de eficincia energtica implantadas, ponderada pela energia economizada

associada a cada uma delas, conforme estabelecido no Procedimentos do

Programa de Eficincia Energtica PROPEE.

31

O prazo mximo de pagamento estabelecido no contrato da LIGHT com os

CLIENTES ser de 84 (oitenta e quatro) meses. Na eventualidade de o clculo da

amortizao resultar em perodo de pagamento superior ao disposto neste item, o

valor da amortizao ser reajustado para o perodo mximo de pagamento (84

meses).

Dever ser adotado o menor dos prazos estabelecidos acima.

O custo do diagnstico energtico, se atingido todas as metas previstas, ser

patrocinado pela LIGHT atravs do seu PEE e ser abatido do valor devido pelo

cliente a ttulo de reembolso do contrato de desempenho.

1.5. Os valores relativos amortizao do saldo devedor e quantidade de parcelas

devero ser definidos conforme equaes abaixo:

[( ) ( )

] [

]

Onde:

AMR: Amortizao mensal (R$)

EE: Economia de energia projetada no projeto aprovado (MWh/ano)

CEE: Custo da Energia Evitada no projeto (R$/MWh)

RDP: Reduo de demanda na ponta projetada no projeto aprovado (kW)

CED: Custo evitado de demanda do projeto (R$/kW)

R: % do ganho retido com as aes de eficincia energtica

Onde:

NP: Nmero de parcelas

VPEE: Valor devido ao PEE (R$)

AMR: Amortizao mensal (R$)

32

ANEXO VIII TERMO DE RECONHECIMENTO DE DVIDA TRD

CONTRATO N: [...]

Por este instrumento particular de reconhecimento de dvida, de um lado a empresa [...], [...],

inscrita no CNPJ/MF sob n [CNPJ/MF], representada por seu [...],[...], brasileiro, portador da

CI/RG n [...], expedida pelo [...], inscrito no CPF/MF sob n [CPF/MF], e por seu [...],[...],

brasileiro, portador da CI/RG [...], expedida pelo [...], inscrito no CPF/MF sob n [...], doravante

denominada DEVEDORA, e na qualidade de fiadores da DEVEDORA, adiante denominados

"FIADORES", representada por seu [...],[...], brasileiro, portador da CI/RG n [...], expedida

pelo [...], inscrito no CPF/MF sob n [...], e por seu [...],[...], brasileiro, portador da CI/RG [...],

expedida pelo [...], inscrito no CPF/MF sob n [CPF/MF], e de outro lado, LIGHT SERVIOS DE

ELETRICIDADE S/A, concessionria de distribuio de energia eltrica, inscrita no CNPJ/MF sob

n 60.444.437/0001-46, com sede nesta Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Marechal

Floriano, 168, Centro, neste ato representada por seus procuradores ao final assinados,

doravante denominada CREDORA", celebram o presente instrumento, conforme termos

fixados no CONTRATO DE DESEMPENHO a ser celebrado entre a DEVEDORA e a CREDORA, na

forma abaixo:

1. A DEVEDORA e os FIADORES reconhecem a existncia de dvida para com a CREDORA, na

importncia de R$ [VALOR] ([VALOR POR EXTENSO]) j atualizada at a data constante

neste termo, correspondente aos valores aludidos na Clusula Terceira do presente

CONTRATO DE DESEMPENHO.

2. Fica ajustado que a DEVEDORA e os FIADORES pagaro CREDORA a importncia

mencionada no item 1 supra, dividido em at [N DE PARCELAS] ([N POR EXTENSO])

parcelas, mediante as condies estabelecidas na Clusula Stima do CONTRATO DE

DESEMPENHO:

a. A primeira parcela vencer 30 (trinta) dias aps a assinatura do termo de

encerramento de obra.

b. As demais parcelas tero vencimento consecutivo em igual dia dos meses

subsequentes, nos termos do AVISO PEE 001/2014 Anexo VI.

3. A DEVEDORA e os FIADORES reconhecem a dvida descrita neste instrumento como

lquida, certa e exigvel no seu vencimento, de acordo com o parcelamento ora pactuado.

Reconhecem, tambm, o presente termo como ttulo executivo extrajudicial, nos termos

dos artigos 583 e 585, inciso II, do Cdigo de Processo Civil.

4. A DEVEDORA e os FIADORES declaram estar cientes de que o no pagamento da parcela,

no seu vencimento, acarretar o vencimento antecipado das parcelas e autorizar a

CREDORA, mediante prvia notificao judicial ou extrajudicial, iniciar a execuo judicial,

nos termos da legislao ptria.

33

5. Alm da hiptese prevista no item anterior, o no pagamento no prazo implicar a

inscrio da DEVEDORA e dos FIADORES em rgo de proteo ao crdito, aps seu aviso

prvio.

6. As partes convencionam que o atraso no pagamento de qualquer das parcelas mensais

implicar a cobrana de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela, sem

prejuzo do disposto na Clusula 4 supra.

7. A DEVEDORA e os FIADORES declaram-se cientes de que a absteno, bem como a

demora por parte da CREDORA no exerccio de quaisquer de seus direitos ou faculdades

relativamente implementao da ao executiva de que trata a Clusula 5, no

caracterizar novao ou renncia por parte da CREDORA.

8. Fica eleito o foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir

qualquer pendncia decorrente deste Contrato.

Por estarem de acordo com os termos ora pactuados, firmam o presente instrumento em 3

(trs) vias na presena das testemunhas abaixo indicadas que tambm assinam.

Rio de Janeiro, [DATA]

[DEVEDORA]

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

[FIADORES]

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S/A

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

TESTEMUNHAS

Nome: Nome:

CPF/MF: CPF/MF:

34

ANEXO IX BANCOS E SEGURADORAS LISTA DE BANCOS & SEGURADORAS APROVADOS PELA LIGHT

1) BANCOS (*) ABC Brasil Banco Alfa Banco BBM Banco Brascan Banco de Tokyo-Mitsubishi Banco do Brasil Banco Esprito Santos (BES) Banco Mercantil do Brasil Banco Modal Banco BTG Pactual Banco Prosper Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro Banco Votorantim Bancoob Banif Banrisul BASA BICBANCO BMG BNP Paribas Bradesco BVA Caixa Econmica Federal Citibank Banco Calyon Credit Suisse Deutsche Bank Fibra HSBC ING Bank N.V. Ita Unibanco Ita-BBA JP Morgan Banco do Nordeste do Brasil Safra Santander Schain Socit Gnrale Banco Daycoval Banco Pine Banco CNH Capital ING Bank Banco Cruzeiro do Sul Banco Panamericano Banco Sofisa Banco Lemon Banco Westlb do Brasil Banco Industrial do Brasil Banco Rendimento Banco Cruzeiro do Sul

35

(*)

FAIXA (A)

FAIXA (B)

FAIXA (C)

VALOR: NO H (SEMPRE

VALOR AT R$10 MM

VALOR AT R$1 MM

CONSULTAR FFO)

PRAZO MXIMO: NO H

(SEMPRE CONSULTAR

PRAZO MXIMO DE 5 ANOS.

PRAZO MXIMO DE 6 MESES

FFO)

BANCO

BANCO

BANCO

BANRISUL

BTG PACTUAL

WESTLB DO BRASIL

SANTANDER

CS (BRASIL)

INDUSTRIAL DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

DAYCOVAL

BVA

HSBC BANK BRASIL

MODAL

SCHAHIN

CITIBANK

SOCIT GNRALE

RENDIMENTO

ITA UNIBANCO

INDUSVAL MULTISTOCK

BMG

BRADESCO

J.P. MORGAN

CRUZEIRO DO SUL

SAFRA

BICBANCO

BRASCAN

VOTORANTIM

ALFA DE INVESTIMENTO

BANIF

CAIXA ECONMICA FEDERAL

FIBRA

PANAMERICANO

ITA BBA

PINE

BANCO LEMON

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

BES INVESTIMENTO DO BRASIL

SOFISA

MERCANTIL DO BRASIL

BANCOOB

DEUTSCHE BANK

PROSPER

CNH CAPITAL

BNP PARIBAS BRASIL

BASA

ABC BRASIL

TOKYO-MITSUBISHI UFJ

SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO

CALYON BRASIL

ING BANK N.V.

CRUZEIRO DO SUL

BBM

36

2) SEGURADORAS Seguro Garantia Cesce Brasil Seguros S/A Chubb do Brasil Cia. de Seguros J. Malucelli Seguradora S/A Sul Amrica Cia. Nacional de Seguros UBF Garantias e Seguros S/A Berkley Seguros Mapfre Fator Seguradora Seguro de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, Risco de Engenharia, Transportes e outros Bradesco, Generali, Sul America, Ita, Ace, Porto Seguro, Tkio Marine, Mapfre, Royal & Sunalliance, Fairfax, Berkley, Chubb, Allianz, Zurich ou qualquer outra instituio, desde que autorizada previamente pela LIGHT.

EEGM Mecanismo de Garantia em Eficincia Energtica Risco tcnico e inadimplncia Apoio BID, GEF e PNUD Atla Consultoria - administrador oficial deste instrumento no Brasil.

37

ANEXO X GLOSSRIO

Avaliao ex ante: Tipo de avaliao dos resultados do projeto, feito com valores estimados,

na fase de definio do projeto, quando se avaliam o custo e o benefcio baseado em anlises

de campo, experincias anteriores, clculos de engenharia e avaliaes de preos no mercado

(ANEEL, 2013).

Avaliao ex post: Tipo de avaliao dos resultados do projeto, feito com valores mensurados,

consideradas a economia de energia e a reduo de demanda na ponta avaliadas por aes de

medio e verificao e os custos realmente despendidos (ANEEL, 2013).

Chamada Pblica de Projetos: Mecanismo para implantao de aes de eficincia energtica,

onde a distribuidora de energia emite um edital convocando para apresentao de projetos de

eficincia energtica dentro de critrios tcnico-econmicos definidos, para ser selecionados

por critrios definidos pela ANEEL (ANEEL, 2013).

Contrato de Desempenho Energtico: Contrato celebrado entre partes, no qual o pagamento

se baseia na obteno de resultados especficos, tais como a reduo nos custos de energia ou

o reembolso do investimento dentro de um determinado perodo (EVO, 2012).

Diagnstico Energtico: Avaliao detalhada das oportunidades de eficincia energtica na

instalao da unidade consumidora de energia, resultando em um relatrio contendo, dentre

outros pontos definidos pela Distribuidora, a descrio detalhada de cada ao de eficincia

energtica e sua implantao, o valor do investimento, economia de energia e/ou reduo de

demanda na ponta relacionada, anlise de viabilidade e estratgia de medio e verificao a

ser adotada (ANEEL, 2013).

Energia Economizada - EE: Reduo do consumo energtico provocada pela implantao de

uma ao de eficincia energtica (ANEEL, 2013).

Medio e Verificao - M&V: Processo de utilizao de medies para determinar

corretamente a economia real dentro de uma instalao individual por um programa de gesto

de energia. A economia no pode ser medida diretamente, uma vez que representa a ausncia

do consumo de energia. Em vez disso, a economia determinada comparando o consumo

medido antes e aps a implementao de um projeto, efetuando-se os ajustes adequados para

as alteraes nas condies de uso da energia (EVO, 2012).

Procedimentos do Programa de Eficincia Energtica - PROPEE: um guia determinativo de

procedimentos dirigido s distribuidoras de energia eltrica, para elaborao e execuo de

projetos de eficincia energtica regulados pela ANEEL. Definem-se no PROPEE a estrutura e a

forma de apresentao dos projetos, os critrios de avaliao e fiscalizao e os tipos de

projetos que podem ser realizados com recursos do PEE. Apresentam-se, tambm, os

procedimentos para contabilizao dos custos e apropriao dos investimentos realizados.

Relao Custo-Benefcio - RCB: Relao entre os custos e benefcios totais de um projeto, em

geral expressos em uma base anual, considerando-se uma determinada vida til e taxa de

38

desconto (ANEEL, 2013). Esta relao o principal indicador da viabilidade de um projeto para

ser executado dentro do Programa de Eficincia Energtica.

Reduo de Demanda na Ponta - RDP: Reduo de demanda mdia no horrio de ponta da

distribuidora, causada pela implantao de aes de eficincia energtica (ANEEL, 2013).

39

ANEXO XI RECIBO PADRO LIGHT

RECIBO N [...] de [DATA]

VALOR R$ [...] ([VALOR POR EXTENSO])

O [NOME DO CLIENTE], CNPJ [...], declara que recebeu da LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE

S.A., CNPJ 60.444.437/0001-46 a quantia equivalente a R$ [...] ([VALOR POR EXTENSO]),

correspondente (s) nota(s) fiscal(is) n [...], do CONTRATO n [...], referente [ao

fornecimento de materiais / prestao de servios], para a consecuo de [NOME DO

PROJETO], o qual faz parte integrante do Programa de Eficincia Energtica, conforme

Resoluo ANEEL n 556 de 02/07/2013.

Este recibo somente ser vlido aps o crdito da quantia supracitada em nossa conta

corrente no Banco [...], Agncia [...], conta corrente n [...].

Rio de Janeiro, [DATA].

___________________________________________

Nome do Responsvel: [...]

CPF: [...]

Cargo: [...]

Razo Social: [...]

CNPJ n: [...]

Endereo: [...]

Estado: [...]

Contato Tcnico: [...]

Telefone: (DDD) [...]

CARIMBO DA EMPRESA COM

RAZO SOCIAL E CNPJ

40

3. MODELO DE TERMO DE COOPERAO TCNICA

N. - [...]

TERMO DE COOPERAO TCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A

LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S/A E O [NOME DO

CLIENTE], COM O OBJETIVO DE PROMOVER AES DE

EFICINCIA ENERGTICA.

LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S/A, doravante designada LIGHT, com sede na Cidade do

Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Marechal Floriano n 168, Centro, CEP: 20.080-

002, inscrita no CNPJ/MF sob o n 60.444.437/0001-46, neste ato representada na forma do

seu Estatuto Social por seus representantes abaixo assinados; e,

[NOME DO CLIENTE], doravante designado CLIENTE, com sede na Cidade [CIDADE], Estado do

Rio de Janeiro, na [ENDEREO COM CEP], inscrito no CNPJ/MF sob o n [CNPJ/MF], neste ato

representado na forma dos seus atos constitutivos por seus representantes abaixo assinados;

que passam a ser designados conjuntamente como PARTES e individualmente como PARTE;

CONSIDERANDO:

(i) A importncia para o Pas e para o Estado do Rio de Janeiro da adoo efetiva de

medidas de conservao de energia, atravs da realizao da Chamada Pblica de

Projetos, que integra o Programa de Eficincia Energtica da LIGHT, cumprindo o

disposto na legislao federal, em especial as Leis n 9.991/2000, n 11.465/2007,

n 12.212/2010 e na Resoluo Normativa ANEEL n 556, de 2 de julho de 2013;

(ii) O empenho da LIGHT em estimular o uso eficiente da energia eltrica;

(iii) O interesse das PARTES em desenvolver projetos sustentveis nos aspectos

econmicos, sociais e ambientais;

(iv) Que as aes voltadas ao uso eficiente e conservao de energia eltrica so de

total relevncia, pois visam reduo do consumo e da demanda, como tambm a

melhoria da qualidade dos sistemas eltricos;

RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE COOPERAO TCNICA, doravante denominado

TERMO, nos termos do Edital da CHAMADA PBLICA DE PROJETOS CPP N 001/2014,

mediante as clusulas e condies a seguir:

41

DEFINIES:

Para efeito deste TERMO, as siglas abaixo tero o significado a eles atribudos a seguir:

(i) ANEEL: Agncia Nacional de Energia Eltrica;

(ii) PEE: Programa de Eficincia Energtica da ANEEL;

(iii) PROPEE: Procedimentos do Programa de Eficincia Energtica Resoluo

Normativa ANEEL n 556, de 2 de julho de 2013;

(iv) CPP: Chamada Pblica de Projetos;

(v) M&V: Medio e Verificao da Performance.

CLUSULA PRIMEIRA OBJETO

1.1. O presente TERMO tem como OBJETO a aplicao, pela LIGHT, de recursos financeiros

oriundos do Programa de Eficincia Energtica PEE, para a implementao de aes de

eficincia energtica nos usos finais de energia eltrica [...], nas dependncias do CLIENTE, de

acordo com o Projeto Anexo I (PROJETO), aprovado e classificado na CPP N 001/2014 da

LIGHT, em consonncia com os critrios estabelecidos pelo PROPEE, elaborado pela ANEEL, na

seguinte unidade:

[...] no CNPJ/MF sob o n [...] e instalao inscrita na LIGHT sob o n [...].

CLUSULA SEGUNDA ANEXOS

2.1. Constitui parte integrante do presente TERMO como se nele estivessem transcritos:

(i) Anexo I PROJETO (Cpia do Diagnstico Energtico aprovado por meio da Chamada

Pblica de Projetos da LIGHT);

(ii) Anexo II Cpia da Carta de Apresentao [conforme ANEXO B do Edital para CPP N

001/2014 da LIGHT].

CLUSULA TERCEIRA DAS OBRIGAES DAS PARTES

3.1. So obrigaes da LIGHT:

42

a) Firmar contrato turn key com a empresa autora do PROJETO, doravante designada

CONTRATADA, aprovada pelo CLIENTE atravs de Carta de Apresentao (Anexo II),

visando o aprimoramento da eficincia energtica na unidade do CLIENTE descrita no

item 1.1 supra, contemplando a prestao dos seguintes servios: (i) elaborao de

diagnstico energtico; (ii) elaborao do projeto executivo; (iii) gerenciamento e

aquisio de materiais e equipamentos; (iv) execuo da obra; (v) descarte dos

materiais e equipamentos substitudos; (vi) M&V; (vii) treinamento e capacitao; (viii)

elaborao de relatrio final ANEEL;

b) Monitorar as aes implantadas durante a execuo do PROJETO, com o apoio do

CLIENTE, principalmente no que tange qualidade do servio executado pela

CONTRATADA;

c) Medir os servios executados pela CONTRATADA e efetuar os respectivos pagamentos

com os recursos financeiros oriundos do Programa de Eficincia Energtica PEE, de

acordo com o contrato turn key entre a LIGHT e a CONTRATADA;

d) Comunicar o CLIENTE o resultado da anlise do consumo antes e aps a execuo do

PROJETO, indicando a economia de energia eltrica e a reduo da demanda no

horrio de ponta.

3.2. So obrigaes do CLIENTE:

a) Ter pleno conhecimento e estar de acordo com o escopo do PROJETO a ser executado

pela CONTRATADA, que se encontra no Anexo I deste TERMO;

b) Disponibilizar informaes relativas ao uso de energia eltrica solicitada pela LIGHT ou

pela CONTRATADA, com objetivos diretos para clculos e/ou determinao da

economia de energia;

c) Apoiar as equipes da LIGHT e da CONTRATADA para o bom desenvolvimento dos

trabalhos, internamente nas dependncias do CLIENTE ou nas comunidades do seu

entorno que porventura venham a fazer parte do PROJETO;

d) Providenciar os locais seguros e prximos aos locais de execuo dos servios para a

armazenagem dos materiais a serem instalados;

e) Responsabilizar-se pelos materiais guardados em sua propriedade;

f) Estabelecer critrios, em conjunto com a LIGHT, de monitoramento da implementao

das aes a serem desenvolvidas, no que se refere eficincia energtica;

g) Apoiar e dar suporte implementao da modernizao e eficientizao energtica

nos sistemas;

h) Seguir e implementar os procedimentos e mtodos operacionais de eficientizao

energtica definidos pela LIGHT;

i) Permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da LIGHT e da CONTRATADA a

todas as unidades contempladas no PROJETO;

j) Responsabilizar-se pelo correto armazenamento dos materiais removidos, sendo estes

depositados no interior da unidade, em local previamente determinado pelo

administrador da unidade, observando as normas ambientais vigentes acerca de reas

de armazenamento provisrio para resduos perigosos;

43

k) Responsabilizar-se integralmente pelos riscos, conhecidos ou no, bem como por

qualquer dano que venha ser causado ao meio ambiente ou a terceiros;

l) Atender legislao federal, estadual ou municipal, em vigor, incluindo mas no se

limitando, s normas de proteo ao meio ambiente, assumindo toda e qualquer

responsabilidade decorrente da sua inobservncia.

m) [ITEM ESPECFICO PARA PROJETOS ONDE HOUVER CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO

CLIENTE OU DE TERCEIROS] A execuo dos servios e/ou entrega/instalao de

materiais/equipamentos por parte do CLIENTE [ou de terceiros] dever ser

documentada atravs de relatrio mensal de acompanhamento e execuo do

PROJETO, o qual dever conter detalhadamente as aes realizadas pelo CLIENTE [ou

por terceiros] no perodo, o registro fotogrfico das mesmas e suas despesas. Aps a

aprovao por parte da LIGHT, o CLIENTE [ou terceiros] dever enviar as respectivas

notas fiscais (no reembolsveis pela LIGHT) comprovando os valores investidos como

contrapartida no PROJETO.

CLUSULA QUARTA DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

4.1. A todo tempo, durante o prazo de vigncia deste TERMO e, mesmo aps a sua vigncia ou

se for rescindido, as PARTES obrigam-se de maneira irrevogvel, por si, por seus empregados,

contratados, consultores, administradores, representantes e prepostos a manter a

confidencialidade e o sigilo de todas as informaes e documentos trocados ou a que tenham

tido acesso em razo do objeto deste TERMO, no podendo revel-los ou transmiti-los a

terceiros, sem a autorizao prvia e expressa da outra PARTE.

CLUSULA QUINTA DA ENTIDADE JURDICA

5.1. A atividade conjunta prevista neste TERMO no estabelece, nem prev o estabelecimento

de qualquer relao societria entre as PARTES, obrigando-as somente nas condies aqui

explicitadas.

CLUSULA SEXTA DA PRESERVAO DE DIREITO DAS PARTES

6.1. Nenhuma das PARTES ter direito de em nome de outra e sem o seu consentimento por

escrito, assumir novos compromissos ou modificar os j assumidos neste TERMO ou nos

Instrumentos dele decorrentes, nem renunciar a quaisquer direitos de qualquer natureza.

44

CLUSULA STIMA DA COMUNICAO DAS PARTES

7.1. Todos os avisos, notificaes e comunicaes enviados no mbito deste TERMO devero

ser feitos por escrito, por meio de carta com aviso de recebimento, fac-smile ou correio

eletrnico, este ltimo apenas para assuntos operacionais, com confirmao de recebimento,

para os endereos e aos cuidados das pessoas indicadas a seguir:

LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S/A

Assuntos Comerciais

Gerncia de Contratao de Materiais e Servios

[DADOS DA GERNCIA SUPRACITADA]

Assuntos Operacionais

Superintendncia de Relaes Institucionais

A/C: Antonio Raad Engenheiro

Av. Marechal Floriano n 168, Bloco 4, 2 andar, Centro

Rio de Janeiro RJ, Brasil CEP: 20.080-002

Tel.: (21) 2211-7457

E-mail: antonio.raad@light.com.br

[DADOS DO CLIENTE]

7.2. Qualquer das PARTES poder promover a alterao dos prepostos e respectivos endereos

de contato, para o recebimento de avisos e comunicaes, desde que fornea outra PARTE

informao escrita sobre tal alterao, sendo certo que na ausncia desta informao por

escrito, ser reputada como devidamente recebida qualquer notificao enviada aos

endereos e/ou fac-smile acima mencionados.

CLUSULA OITAVA DA VIGNCIA E DA EXECUO DO PROJETO

8.1. O presente TERMO firmado por [N DE MESES] ([N POR EXTENSO]) meses, contados da

data de sua assinatura, ressalvando-se obrigaes que precisem ser adimplidas aps esse

prazo.

8.2. Se houver interesse, as PARTES podero prorrogar o presente instrumento, por meio de

aditamento deste TERMO.

8.3. Nenhuma fase do cronograma de execuo do PROJETO poder ser paralisada de forma

unilateral pelas PARTES, salvo por motivo de fora maior ou caso fortuito.

8.4. Toda e qualquer paralisao, se necessria, s ocorrer aps acordo entre as PARTES,

devidamente documentada e registrada em uma Ata de Reunio onde constaro todas as

mailto:antonio.raad@light.com.br

45

razes, exposies de motivos, anlises, medidas para soluo, e cronograma para reincio do

PROJETO, sem prejuzo do prazo final.

8.5. Devido importncia dos servios prestados pelo CLIENTE, quaisquer necessidades de

interrupes no funcionamento da unidade citada no OBJETO, em funo das aes previstas

neste TERMO, devero ser alvo de acordo prvio entre as PARTES.

8.6. O CLIENTE declara ter pleno conhecimento da complexidade da execuo dos servios e

que, em razo de sua execuo, poder vir a ocorrer imprevistos diversos provocando a

interrupo no funcionamento da unidade citada no OBJETO, estando a LIGHT, nestes casos,

isenta de responsabilidades de qualquer natureza.

CLUSULA NONA DO PESSOAL

9.1. Os profissionais utilizados por quaisquer das PARTES, em decorrncia das atividades

inerentes ao presente TERMO, no sofrero alterao na sua vinculao empregatcia com os

rgos de origem, nem acarretaro nus adicional a ttulo de retribuio pelos trabalhos a

serem desenvolvidos.

CLUSULA DCIMA DA SUPERVISO

10.1. A superviso deste TERMO ser exercida pela LIGHT, por intermdio da sua

Superintendncia de Relaes Institucionais e pelo CLIENTE por intermdio da [...].

CLUSULA DCIMA-PRIMEIRA DA ALTERAO E DA DENNCIA

11.1. O presente TERMO poder ser denunciado por qualquer das PARTES, sem nus, desde

que a PARTE que assim o desejar manifeste a sua inteno outra, por escrito, com

antecedncia mnima de 60 (sessenta) dias. O presente instrumento poder ser rescindido,

automaticamente, por inadimplncia de qualquer de suas clusulas ou pela supervenincia de

norma legal que o torne material ou formalmente inexequvel.

11.2. Na hiptese de resciso, ficar assegurado o prosseguimento e concluso das aes em

curso, salvo deciso contrria acordada entre as PARTES, atravs de termo aditivo.

46

CLUSULA DCIMA-SEGUNDA DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos e quaisquer dvidas porventura surgidas, decorrentes da execuo do

presente TERMO, sero resolvidos pelos representantes legais das PARTES envolvidas.

CLUSULA DCIMA-TERCEIRA DA MARCA LIGHT

13.1. O CLIENTE no poder utilizar o nome da LIGHT, marca registrada, logomarca ou nome

comercial como referncia ou sem consentimento, por escrito, da LIGHT.

13.2. Qualquer autorizao recebida da LIGHT nesse sentido ser entendida restritivamente,

como concedida em carter precrio, exclusivamente para aquela finalidade, passando a

constar como anexo ao presente TERMO.

CLUSULA DCIMA-QUARTA DAS DISPOSIES GERAIS

14.1. O no exerccio pelas PARTES de direitos garantidos pela lei ou pelo TERMO, no

significar renncia ou novao, podendo as PARTES exerc-los a qualquer momento.

14.2. A nulidade ou anulao de qualquer clusula ou condio prevista no TERMO no

implicar na nulidade ou anulao das demais condies.

14.3. As PARTES se obrigam a envidar seus maiores esforos no sentido de evitar e dirimir

amigavelmente toda e qualquer divergncia oriunda do TERMO.

14.4. O CLIENTE declara neste ato que est ciente, conhece e entende os termos da lei

anticorrupo (Lei n 12.846/2013) e, por si e por seus administradores, diretores, funcionrios

e agentes, bem como seus scios que venham a agir em seu nome, se obriga a abster-se de

qualquer atividade que constitua violao das disposies dos termos da lei mencionada. Na

execuo deste TERMO, nem qualquer um dos seus diretores, empregados, agentes, scios,

devem dar, oferecer, pagar, prometer, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente,

qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,

consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar

qualquer ato ou deciso do agente pblico ou do governo, ou para assegurar qualquer

vantagem indevida, ou que violem as regras anticorrupo.

47

CLUSULA DCIMA-QUINTA DO FORO

15.1. Fica eleito o foro central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir

quaisquer questes decorrentes do presente TERMO, com renncia expressa das PARTES a

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as PARTES, assinam o presente TERMO, em 02

(duas) vias de igual teor e contedo, para um nico efeito, entre si e perante terceiros,

juntamente com as testemunhas, abaixo assinadas.

Rio de Janeiro, [DATA]

Pela LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S/A

___________________________________ ___________________________________

Nome: [...]

Cargo: [...]

Nome: [...]

Cargo: [...]

Pelo [NOME DO CLIENTE]

___________________________________ ___________________________________

Nome: [...]

Cargo: [...]

Nome: [...]

Cargo: [...]

Testemunhas:

___________________________________ ___________________________________

Nome: [...]

CPF/MF: [...]

Nome: [...]

CPF/MF: [...]

48

4. MODELO DE CONTRATO TURN KEY

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE

PRESTAO DE SERVIOS N [...].

As partes a seguir qualificadas celebram o presente instrumento particular, doravante

denominado CONTRATO.

De um lado, LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S/A (LIGHT), com sede na Av. Marechal

Floriano n 168, Centro, CEP: 20.080-002, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n

60.444.437/0001-46, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social por seus

representantes abaixo assinados; e,

de outro lado; [NOME DA CONTRATADA] (CONTRATADA), com sede na [ENDEREO COM

CEP], [CIDADE], [ESTADO], inscrita no CNPJ/MF sob o n [CNPJ/MF], neste ato representada

na forma dos seus atos constitutivos por seus representantes abaixo assinados;

quando em conjunto denominadas como PARTES e individualmente como PARTE;

CONSIDERANDO que foi celebrado em [DATA] entre a LIGHT e o [NOME DO CLIENTE]

(CLIENTE) o Termo de Cooperao Tcnica n [N DO TERMO], referente ao Projeto de

Eficincia Energtica [NOME DO PROJETO] a ser implementado nas instalaes do CLIENTE;

CONSIDERANDO que para a execuo do referido projeto necessria a contratao de

empresa especializada para tal fim;

resolvem celebrar o presente CONTRATO que se reger pelas seguintes clusulas e condies:

CLUSULA PRIMEIRA OBJETO

1.1. O presente CONTRATO tem por objeto a prestao de servios pela CONTRATADA,

para implementao do Projeto [NOME DO PROJETO], doravante denominado PROJETO,

na modalidade turn key, visando o aprimoramento da eficincia energtica da unidade do

CLIENTE [INSTALAO OBJETO DO CONTRATO], doravante denominados simplesmente

SERVIOS, conforme descrito no Anexo II.

1.1.1. Os SERVIOS, que sero prestados na modalidade de turn key, esto

detalhados no Anexo II deste instrumento, e compreendem: (i) diagnstico

energtico; (ii) projeto executivo; (iii) medio e verificao de resultados; (iv)

aquisio de materiais e equipamentos; (v) servios de implantao do

49

projeto; (vi) descarte de materiais; (vii) treinamento e capacitao e (viii)

divulgao e marketing.

1.1.2. Inclui-se, ainda, no objeto do CONTRATO, o fornecimento de [...], testes e

comissionamento, treinamento de pessoal, bem como o fornecimento e

transporte de materiais e equipamentos relacionados no Anexo II.

1.2. Os SERVIOS sero prestados em [LOCAL (MUNICPIO E ESTADO)].

OPCIONAL para servios prestados em mais de uma localidade utilizar o quadro abaixo

para efeitos de recolhimento do ISS respectivo, excluindo o item 1.2 acima.

1.2. Os SERVIOS objeto deste CONTRATO sero executados nas seguintes localidades.

Municpio Percentual %

1.3. Quaisquer alteraes, excluses ou incluses nos SERVIOS ora contratados somente

podero ser feitos mediante termos aditivos.

CLUSULA SEGUNDA ANEXOS

2.1. O(s) Anexo(s) a seguir relacionado(s), rubricados pelas PARTES, integra(m) o presente

CONTRATO:

(i) Cdigo de tica da LIGHT, disponibilizado no site da LIGHT www.light.com.br;

(ii) Acordo Mundial sobre Responsabilidade Social, disponibilizado no site da LIGHT

www.light.com.br;

(iii) Anexo I Diretrizes Bsicas de Segurana e Medicina Ocupacional;

(iv) Anexo II PROJETO (Cpia do Diagnstico Energtico aprovado por meio da Chamada

Pblica de Projetos da LIGHT);

(v) Anexo III Cronograma Fsico;

(vi) Anexo IV Cronograma financeiro para a execuo das obras;

(vii) Anexo V Planilha de Quantidades e Preos;

(viii) Anexo VI Modelo de relatrio de acompanhamento e execuo do PROJETO;

(ix) Anexo VII Bancos e Seguradoras;

(x) Anexo VIII Recibo Padro Light;

(xi) Anexo IX Termo de Meio Ambiente.

2.1.1. O disposto no texto do CONTRATO e em seus eventuais aditivos prevalecer em

50

caso de conflito com o teor de seus Anexos e, entre estes ltimos, ser obedecida a

ordem em que foram indicados no item 2.1.

CLUSULA TERCEIRA PRAZO

3.1. O prazo de vigncia do CONTRATO de [N DE MESES] ([N POR EXTENSO]) meses

contado da data de sua assinatura, ressalvando-se obrigaes que precisem ser adimplidas

aps esse prazo.

3.2. Os SERVIOS sero ex