TERMO DE REFERÊNCIA - Contagem · 2019-01-24 · TERMO DE REFERÊNCIA SERVIÇOS TÉCNICOS ... No ano de 2007, a Prefeitura Municipal de Contagem elaborou o Plano Municipal de Redução

1

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

SERVIÇOS TÉCNICOS

ASSUNTO/OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUSIVE DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ÁREAS DE RISCO NAS VILAS MORRO VERMELHO, BURACO DA CORUJA II, ESTALEIRO II, VILA ESPERANÇA E NOVA CONTAGEM. SOLICITANTE: SMDU/H 1 – INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA

No ano de 2007, a Prefeitura Municipal de Contagem elaborou o Plano Municipal de

Redução de Riscos – PMRR, em parceria com o Governo Federal. Este estudo

identificou e classificou os riscos geológicos e geotécnicos existentes em

assentamentos precários no município, conforme metodologia do Ministério das

Cidades. Dentre as áreas identificadas, encontram-se as vilas relacionadas abaixo, as

quais receberão intervenções por meio do presente contrato, no intuito de minimização

dos riscos existentes. Tais intervenções estão baseadas no Programa Gestão de Risco

e Resposta a Desastres, Ação Apoio ao Planejamento e Execução de Obras de

Contenção de Encostas em Áreas Urbanas por intermédio do Ministério das Cidades -

CT 0398.479-85/2012. As áreas estão localizadas nas Regionais Petrolândia, Vargem

das Flores e Eldorado, inseridas em Área de Especial Interesse Social – AIS 1, pelo

Plano Diretor do Município de Contagem e são consideradas de alto risco geológico

pelo Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) e Declaração da Defesa Civil.

A Vila Morro Vermelho formou-se entre as Ruas Morro de Ferro, Morro do Pilar,

Miradouro e Avenida Imbiruçu, ocupando praticamente toda a Rua Morro Vermelho

que lhe confere o nome. Está consolidada em uma área de talvegue em que a

maioria dos becos são adaptados às curvas de níveis, sendo que não há

pavimentação em todos.

2


As redes de água tratada, esgotamento sanitário e drenagem pluvial estão presentes

apenas nas vias principais.

Foram identificados riscos de escorregamentos de solo e erosões.

Descrição sumária das intervenções

• Construção de 08 muros de arrimo padrão URBEL com alturas que variam

entre 2,20m e 5,00m e comprimento total de 110 metros.

• Movimentação de terra, retaludamento e proteção superficial.

• Obras complementares de drenagem pluvial, com execução de canaletas,

escadas hidráulicas, caixas de passagem e drenagem, poços de vista, e redes

tubulares.

• Pavimentação de acessos em concreto.

• Serviços de demolição.

• Execução de escada em concreto e guarda corpo.

Fonte: Plano Habitacional de Contagem

3


A Vila Buraco da Coruja II iniciou-se gradativamente na década de 70. A área

anteriormente à ocupação possuía características rurais. Atualmente, trata – se de um

assentamento consolidado com padrão construtivo médio. Em 1992 a mesma foi

objeto de urbanização parcial através do programa PROVILA. As moradias são

providas de infraestrutura básica. Porém apresenta áreas com alto potencial de

escorregamento de solo e erosão.



entre 1,20m e 4,00m e comprimento total de 132,44 metros.


• Obras complementares de drenagem pluvial e ligações domiciliares de

esgotamento sanitário, com execução de canaletas, bocas de lobo, escadas

hidráulicas, caixas de passagem e drenagem, poços de visita e redes tubulares.

• Pavimentação de acessos com intertravado de concreto.

• Pavimentação em concreto.

• Construção de guarda corpo.

• Assentamento de meio fio.


4


A Vila Estaleiro II: Originou-se em áreas pertencentes ao estado de Minas Gerais e

começaram a ser ocupadas gradativamente na década de 90. Surgiu em decorrência

da existência da Penitenciária Nelson Hungria, pois os familiares que vinham visitar os

detentos acabaram se instalando nessas áreas, dando origem ao assentamento.

Trata-se de um assentamento consolidado, apresentando padrão construtivo

heterogêneo e se encontra parcialmente urbanizado. Possui sistema viário,

abastecimento de água e ligações elétricas domiciliares. O terreno ocupado apresenta

em alguns pontos declividade acentuada, aumentando significativamente a

possibilidade de escorregamentos de solos e erosões, colocando famílias expostas à

situação de risco.


Serão realizadas intervenções em 03(três) pontos distintos, sendo:

Ponto 1: Estrada para Ribeirão das Neves


• Plantio de árvores nativas.

• Cercamento com mourão pré-fabricado de concreto, tela galvanizada e arame

farpado.

• Serviços de demolição.

Ponto 2: Rua São Sebastião




• Obras complementares de drenagem pluvial com execução de canaletas,

caixas de passagem e drenagem, bocas de lobo, poços de visita, e redes tubulares.


• Recomposição de pavimentação asfáltica.

5


Ponto 3: Rua Anchieta





caixas de passagem e drenagem, bocas de lobo, poços de visita, e redes tubulares.


• Execução de guarda corpo.

• Assentamento de meio fio.

• Execução de escada em concreto armado;

• Pavimentação com intertravado de concreto.


6


A Vila Esperança originou-se no início da década de 90. Sua ocupação se deu por

um grupo de famílias que ocuparam um terreno particular existente atrás da

Penitenciária Nelson Hungria e parte da faixa de domínio da rede de alta tensão da

CEMIG. As próprias famílias da região ocupada demarcaram seus lotes e seu sistema

viário. Atualmente, o assentamento se encontra consolidado, possuindo baixo padrão

construtivo. Várias moradias estão localizadas em encostas com cicatrizes e indícios

de movimentação de solo. Há grandes riscos de escorregamentos de solos e erosões,

principalmente nas Ruas X e P.


Serão realizadas intervenções em 02(dois) pontos distintos, sendo:

Ponto 1: Rua P





caixas de passagem e drenagem, poços de visita e redes tubulares.


• Execução de pré-moldado de concreto.

Ponto 2: Rua X





escada hidráulica, dissipador de energia, bocas de lobo, caixas de passagem e

drenagem, poços de visita e redes tubulares.


• Cercamento com mourão pré-fabricado de concreto, tela galvanizada e arame

farpado.

7



Nova Contagem: o assentamento foi implantado pelo Município por volta da década

de 80, com o objetivo de assentar famílias das áreas de favelas da cidade. Foi

implantado em terras pertencentes ao Estado de Minas Gerais, que repassou ao

Município de Contagem uma parte de sua propriedade para a implantação da

Penitenciária Nelson Hungria. Em seu interior diversos focos de ocupação

espontânea se consolidaram em locais de grande inclinação e vários cortes e aterros

foram realizados desordenadamente devido às implantações de moradias, tornando os

locais propensos à movimentação do solo, causando escorregamentos e erosão.

Apesar de possuir um sistema de infraestrutura, a região ainda necessita de

intervenções urbanas para melhor atender a imensa população residente na região.

8



Serão realizadas intervenções em 04(quatro) pontos distintos, sendo:

Ponto 1: Rua Maria José Chiodi

• Construção de 01 muro de arrimo padrão URBEL com altura de 3,20m e

comprimento total de 15,65 metros.


• Obras complementares de drenagem pluvial com execução de escada

hidráulica.

Ponto 2: Rua VC 02

• Construção de 01 muro de arrimo padrão URBEL com altura de 1,80m e

comprimento total de 11,39 metros.

• Movimentação de terra e retaludamento.

Ponto 3: Rua VL 32

• Construção de 26 muros de arrimo padrão URBEL com altura entre 1,20m e

4,20 m e comprimento total de 206,57 metros.



escada hidráulica, caixas de passagem e drenagem, bocas de lobo, poços de visita e

redes tubulares.

• Pavimentação em piso intertravado de concreto.


• Execução de escada para acessos em concreto armado;

Ponto 5: Rua VP 02

• Construção de 22 muros de arrimo padrão URBEL com altura entre 1,20m e

5,00 m e comprimento total de 227,47 metros.


9



escada hidráulica, caixas de passagem e drenagem, bocas de lobo, poços de visita e

redes tubulares.

• Pavimentação em piso intertravado de concreto.


• Execução de escada em concreto armado;


10


O MEMORIAL TÉCNICO e DESCRITIVO elaborado individualmente por vila

apresenta a caracterização das intervenções, especificações técnicas, hierarquização

das etapas, métodos executivos dos serviços, especificações dos equipamentos. Os

mesmos deverão ser rigorosamente seguidos, caso contrário, a CONTRATADA deverá

apresentar à Prefeitura Municipal de Contagem nova proposta fundamentada,

especificando a vantagem técnica e financeira, que será analisada pela mesma para

aprovação.

2 - OBJETIVO

Este Termo de Referência, parte integrante do presente edital de licitação, tem como

objetivos:

A) Caracterizar o objeto a ser contratado;

B) Estabelecer as normas, especificações técnicas e procedimentos, com os

respectivos ensaios laboratoriais de controle tecnológico de materiais e serviços, que

orientam os processos construtivos, constituídos em:

✓ Especificações e Inspeções de materiais;

✓ Procedimentos de Execução e de Inspeção de Serviços;

✓ Caderno de Encargos SUDECAP;

✓ Demais normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

C) Estabelecer o nível de qualidade desejada para a obra, com base nos elementos

que constituem este edital de licitação;

D) Salientar o cumprimento da Lei 5452/43 e das Normas Regulamentadoras da

Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho;

E) Dirimir possíveis dúvidas que possam envolver o projeto executivo, a planilha

orçamentária, o memorial descritivo e as especificações técnicas. Em casos de

conflitos prevalecerá, por ordem decrescente de importância, o que estiver contido nos

seguintes elementos:

1) Planilha de Orçamento;

2) Termo de Referência;

3) Memorial Descritivo e as Especificações Técnicas;

4) Projetos;

5) Cadernos de Encargos de Edificações e Infraestrutura Urbana da SUDECAP;

11


F) Estabelecer as formas de medição para os serviços que serão desenvolvidos

durante o cumprimento do contrato;

G) Estabelecer que as informações contidas nas especificações técnicas sejam

rigorosamente seguidas, salvo quando o contrário for determinado e autorizado pela

SUPERVISÃO.

H) Estabelecer que qualquer proposta, modificação do processo técnico ou material a

ser empregado no empreendimento, durante o processo executivo, somente será

analisado se representar um ganho técnico e econômico para a CONTRATANTE.

3 - OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia para

execução de obras de contenção de encostas, envolvendo terraplanagem, construção

de muros, proteção superficial, execução das redes de drenagem pluvial e de

esgotamento sanitário, pavimentação e ações complementares, para redução do risco

e melhoria da qualidade de vida de moradores de assentamentos precários, em

conformidade com os projetos básico executivos constantes no ANEXO VI.

4 - CUSTO DOS SERVIÇOS

Os serviços, objeto do presente Termo de Referência, foram orçados em um total de

R$5.150.896,84(cinco milhões, cento e cinquenta mil, oitocentos e noventa e seis

reais e oitenta e quatro centavos), conforme Planilha de Consolidação dos Custos -

Lote V (ANEXO II). A Empresa Contratada será remunerada segundo Cronograma

Físico- Financeiro (ANEXO IV).

5 - PRAZO DE EXECUÇÂO

O prazo para execução dos serviços do presente termo de referência será de 300

(trezentos) dias contados a partir da emissão da ordem de serviço.

6 – LEGISLAÇÕES, NORMAS E REGULAMENTOS

As obras e serviços objeto desta licitação seguirão rigorosamente as determinações

relativas a edificações e infraestrutura urbana, constantes em Normas Padrão ABNT e

no CADERNO DE ENCARGOS da SUDECAP.

12


A CONTRATADA e/ou eventuais subcontratadas deverão executar as obras

respeitando os requisitos de Segurança do Trabalho adequados, seguindo a Lei

5452/43, as Normas Regulamentadoras da Portaria nº. 3214/78 do Ministério do

Trabalho e as normas da ABNT.

A CONTRATADA deverá fazer duas ART’s para a obra, uma em nome de quaisquer

dos seus responsáveis técnicos constantes da Certidão de Quitação e Registro da

Pessoa Jurídica junto ao CREA e outra em nome do(a) engenheiro(a) que

efetivamente executará a obra. Caso o RT geral da empresa seja o(a) engenheiro(a)

que efetivamente comandará a obra, conforme previsto no edital, a segunda anotação

fica naturalmente suprida, desde que seja garantida a sua permanência na obra.

7 – VISTORIA TÉCNICA CAUTELAR

A CONTRATADA deverá iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço a

execução da vistoria técnica cautelar a fim de esclarecer dúvidas relativas a possíveis

danos que possam ocorrer em imóveis lindeiros à obra e na estrutura existente

durante a execução dos serviços. Tal vistoria deverá ser elaborada e realizada

conforme o CADERNO DE ENCARGOS, por profissional habilitado em avaliação e

perícia técnica com registro junto ao CREA e deverá apresentar Anotação de

Responsabilidade Técnica - ART dos serviços. Deverá estar concluída no prazo

máximo de 15 (quinze) dias, sendo elaborada em três vias.

A primeira via será entregue à SUPERVISÃO, a segunda ficará em posse da

CONTRATADA e o original será anexado ao processo licitatório. A 1ª (primeira)

medição só será liberada após a entrega da vistoria técnica cautelar. Os serviços

realizados nessa vistoria não serão medidos, portanto, seus custos deverão estar

inclusos no preço composto e ofertado pela CONTRATADA.

A proponente deverá analisar a planilha de quantitativos, ANEXO V do edital,

considerando o método executivo, listando possíveis erros, falhas e omissões que por

ventura encontrar. Portanto, não serão aceitas reclamações posteriores.

Durante a execução da obra a SUPERVISÃO não aceitará por parte da CONTRATADA

reclamações sobre inviabilidade da obra, cumprimento do prazo, preço e qualidade

contratados ocasionados por elementos da Planilha. As excepcionalidades serão

objeto de análise pela Subsecretaria de Habitação, Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Urbano e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos –

SMDU/H e SEMOBS.

13


8 – EQUIPE TÉCNICA

Para habilitação (vide edital) a SMDU/H exige que a licitante declare a disponibilidade

da equipe técnica que executará as obras e/ou serviços. O(a) engenheiro(a)

responsável pelas obras, deverá obrigatoriamente, manter presença mínima de 08

(oito) horas diárias de trabalho nos locais das obras e/ou serviços.

O (a) engenheiro (a) que irá comandar as obras deverá visitar a unidade operacional

da SEMOBS à Rua Madre Margherita Fontanaresa, 432 - 3º e 4º andar -

Bairro Eldorado – Contagem/MG, tomando conhecimento de todos os detalhes e

circunstâncias que poderão ainda que eventualmente, dificultar a execução das obras.

Será exigida a presença de um (a) técnico (a) de Segurança do Trabalho, por um

período mínimo de 04 (quatro) horas diárias de trabalho, no local da obra. Para obras

com efetivo médio igual ou superior a 50 (cinqüenta) funcionários deverá ser atendida

a NR04 da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho. Esclarecemos que estes

profissionais não serão objeto de medição.

A SMDU/H poderá exigir a substituição de qualquer membro da equipe que

justificadamente não atenda o desempenho profissional e disciplinar condizente com

as obras e/ou serviços.

9 – PLANEJAMENTO GERENCIAL DAS ATIVIDADES NOS CANTEIROS DE

OBRAS

O gerenciamento das atividades nos canteiros de obras será balizado pelas seguintes

atividades:

9.1 – REUNIÕES INTEGRADAS NOS CANTEIROS DE OBRAS E NO DECORRER

DO CONTRATO

Na data de emissão da 1ª (primeira) Ordem de Serviço, a SMDU/H promoverá uma

reunião para apresentação da SUPERVISÃO e acertar os procedimentos de

acompanhamento da execução e preenchimento do Diário de Obras.

As reuniões integradas nos canteiros de obra têm por objetivo:

A) Gerenciar o contrato a ser firmado com a vencedora da licitação estabelecida pelo

presente edital;

B) Integrar as partes envolvidas com o empreendimento: administrações regionais,

setores diversos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação,

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Meio

14


Ambiente, CONTRATADA, concessionárias prestadoras de serviços públicos,

organizações não governamentais e a comunidade. Estas reuniões serão realizadas

mensalmente no canteiro de obras, em dia da semana e horário fixos, que poderão ser

alterados por motivos de força maior, como feriados que coincidam com a data pré-

fixada, e outros que a SUPERVISÃO julgar relevante.

As reuniões deverão ser registradas em atas preferencialmente digitadas, contendo no

mínimo os seguintes elementos:

✓ Nome completo e instituições que representam os convocados e convidados;

✓ Assinatura da ata pelos presentes;

✓ Anotação dos ausentes que foram convidados ou convocados;

✓ Anotação dos pontos de pauta que não apresentam problemas, deixando claro

que o problema não existe;

✓ Os problemas relatados deverão apresentar um encaminhamento de solução,

quem será o responsável pelo acompanhamento, quais os prazos estabelecidos, a

forma, o custo e a justificativa sobre a solução adotada;

✓ Relação das pessoas que receberão cópias da ata.

Essas atividades não serão medidas por constituir-se em elemento essencial ao

gerenciamento do contrato.

9.1.1 - A CONTRATADA deverá preencher o “Diário de Obras” conforme modelo

fornecido pela SUPERVISÃO, que será o documento adequado para comunicação de

todos e quaisquer fatos, solicitações, análise, avaliações, etc., referentes à execução

da obra e cumprimento do contrato. O mesmo deverá ser preenchido e assinado todos

os dias pelo engenheiro(a) responsável pela obra, pela CONTRATADA e no máximo 2

(dois) dias úteis após, com relatos, respostas (se houver), a assinatura do

SUPERVISOR.

9.1.2 - A CONTRATADA deverá apresentar um programa de acompanhamento do

empreendimento (software MS PROJECT) que deverá ser atualizado semanalmente

baseado no desenvolvimento dos serviços em execução e que servirá de suporte para

as reuniões integradas no canteiro de obras. Outros softwares podem ser utilizados

desde que previamente aprovados pelo SUPERVISOR.

Nas reuniões deverão ser discutidos os itens relacionados abaixo, havendo

possibilidade de alteração caso a SUPERVISÃO julgue necessário, sem prejuízo ao

gerenciamento do contrato.

15


9.2 - PLANEJAMENTO DA OBRA:

➢ Análise das frentes de serviços liberadas e constatação de que estão sendo

trabalhadas;

➢ Análise das atividades que estão impedidas de serem trabalhadas e os motivos

desse impedimento, com o relato das providências adotadas para a erradicação do

problema;

➢ Análise do gráfico de Gantt, cronograma físico, comparando o previsto e o

realizado;

➢ Análise do faturamento, comparando as medições previstas e realizadas;

➢ Análise do caminho crítico, tendo por base a rede CPM – Critical Path Method,

gerada pelo software MS Project.

Pequenas alterações realizadas no canteiro de obras devem ser registradas e

acompanhadas pela equipe de apoio, do consultor e do RT do projeto. Em casos em

que serão necessárias grandes alterações, verificar o prazo de entrega da nova

solução, a assinatura do ART do novo projeto, registrar os acertos em Diário de Obras

e verificar se há outras frentes de serviço que podem ser trabalhadas em alternativa

aos serviços que estão sendo modificados para que não ocorra o comprometimento do

andamento da obra.

9.3 - INTERFERÊNCIAS COM CONCESSIONÁRIAS:

➢ Verificar o tipo e as providências a serem tomadas para a superação do

problema;

➢ A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados às redes

das concessionárias, devendo estar de posse de todos os cadastros dos locais objetos

do contrato;

➢ Verificar se as solicitações às concessionárias foram formalizadas e se os

prazos acordados foram cumpridos;

➢ Verificar se as alterações de projetos passaram por novos processos de

aprovação.

➢ Chuvas: Analisar as interferências das chuvas no desenvolvimento das

atividades, anotando em Diário de Obra os problemas por ela causados.

➢ Segurança do trabalho: Verificar o cumprimento da Lei 5452/43 e das Normas

Regulamentadoras da Portaria nº. 3214/78 do Ministério do Trabalho, com o auxílio

das orientações e do relatório emitido pelo técnico de segurança do trabalho do órgão.

16


➢ Sinalização da obra: Verificar o cumprimento das normas da TRANSCON,

priorizando a segurança de pedestres e as áreas de manobras de caminhões e

máquinas.

➢ Controle tecnológico: Verificar os relatórios emitidos pelos laboratórios,

referentes aos materiais e serviços, que devem ser controlados por normas e

orientações do CADERNO DE ENCARGOS da SUDECAP e das normas da ABNT.

➢ Remoções, reassentamentos e afins: Verificar a necessidade ou o andamento

de processos de reassentamentos, desapropriações e implantação de faixas de

domínio.

9.4 – RELAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS CONTROLADOS

A CONTRATADA deverá apresentar até 10(dez) dias após receber a 1ª (primeira)

Ordem de Serviço, o plano de controle dos materiais e serviços, discriminando os

formulários necessários aos controles, e ao treinamento do pessoal envolvido nos

processos de compra dos materiais e processos construtivos, o qual será objeto de

análise e aprovação da CONTRATANTE.

O início de cada serviço controlado estará condicionado à prévia aprovação pela

CONTRATANTE dos procedimentos de execução e inspeção de serviços, bem como

dos respectivos procedimentos de especificação e inspeção de materiais, os quais

deverão ser condizentes com o CADERNO DE ENCARGOS da SUDECAP no que diz

respeito à especificação de materiais e metodologia de execução.

9.5 – CADASTRO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (AS BUILT)

Deverá ser apresentado em formato A1, a cada etapa do cronograma que for

concluída. A CONTRATADA indicará em detalhe as modificações ocorridas em relação

ao projeto original. A entrega do ÀS BUILT é condicionante para a medição dos

serviços no período. O número de detalhes por formato A1 será indicado pela

SUPERVISÃO de acordo com cada caso.

9.5.1- Todas as etapas e evolução da obra deverão ser documentadas por meio de

relatórios, inclusive fotográficos. Estes relatórios deverão ser apresentados à

SUPERVISÃO, tanto impressos como por meio digital.

17


10 – SUPERVISÃO

A SUPERVISÃO da execução das obras e/ou serviços será realizada pela SEMOBS,

com poderes para verificar se as especificações estão sendo cumpridas, se os

materiais utilizados são de 1ª (primeira) qualidade (exigindo os testes e ensaios

definidos na Norma da ABNT), analisar e decidir sobre proposições da CONTRATADA

que visem melhorar a execução dos serviços, fazer qualquer advertência quanto a

qualquer falha da CONTRATADA, recomendar aplicação de multa ou outras

penalidades no contrato.

A existência do SUPERVISOR não exime a responsabilidade da CONTRATADA,

podendo inclusive questionar detalhes construtivos, dos serviços em execução ou

executados, materiais em utilização ou já utilizados, sujeitando-os à análise e

aprovação. Na data da emissão da 1ª (primeira) Ordem de Serviço, a SUPERVISÃO

promoverá uma reunião para acertar os procedimentos de acompanhamento dos

serviços.

11 – MEDIÇÕES

Os serviços/materiais serão medidos mensalmente, conforme executados em obra e

de acordo com o cronograma físico detalhado entregue pela CONTRATADA, anexo à

proposta comercial, e de desembolso financeiro formalmente aceito pela mesma.

Serviços/materiais não aceitos pela SUPERVISÃO não serão objetos de medição. Em

nenhuma hipótese poderá ocorrer adiantamento de serviços sem a cobertura do

devido aditivo contratual, o qual deverá ser solicitado pela CONTRATADA e aprovado

pela SMDU/H e SEMOBS.

As medições serão elaboradas relativas aos serviços executados no período do dia 1°

ao dia 30/31 do mês em curso, pela SUPERVISÃO, com a participação da

CONTRATADA e será formalizada e datada no último dia de cada mês, sendo pagas

no mês subsequente.

12 – RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

No desenvolver da obra a SUPERVISÃO dará ciência à CONTRATADA das

recomendações e das especificações para limpeza e recebimento das mesmas.

Após a formalização da CONTRATADA à SUPERVISÃO de que a obra está

concluída, a SEMOBS e a CONTRATADA farão uma vistoria em todos os serviços

executados e materiais aplicados.

18


Concluída a vistoria, a comissão de recebimento da obra emitirá o relatório de vistoria,

informando quais os serviços/materiais aceitos e quais serviços/materiais deverão ser

corrigidos, substituídos ou reparados.

A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias, imediatamente, para

reparar ou substituir, conforme orientação da comissão. Concluídas as correções, a

comissão verificará a aceitação dos serviços/materiais.

Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela comissão, esta concluirá o

relatório de vistoria, e tendo a CONTRATADA cumprida todas as outras obrigações

pertinentes ao contrato, a comissão emitirá o “TERMO DE RECEBIMENTO

PROVISÓRIO” – TRP.

Decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data do TRP e desde que a CONTRATADA

tenha corrigido, às suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados neste

período, a comissão de recebimento emitirá o “TERMO DE RECEBIMENTO

DEFINITIVO” – TRD.

13 – ESPECIFICAÇÕES GERAIS

13.1 – A SEMOBS poderá, por conveniência administrativa e/ou situações de

emergências, convocar a CONTRATADA a prestar os serviços necessários em

horários noturnos, finais de semana ou feriados.

13.2 – A CONTRATADA deverá fornecer os EPI’s necessários tais como: capacetes,

protetores auriculares, uniformes padrão, luvas, botinas e outros de uso eventual para

o perfeito desempenho da função, conforme determinado pelo Ministério do Trabalho.

13.3 – A CONTRATADA deverá iniciar os serviços/obras no prazo máximo de 5 (cinco)

dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço, específica.

13.4 – Os custos referentes aos serviços de limpeza geral para entrega das obras

deverão estar inclusos no preço composto e ofertado pela CONTRATADA.

13.5 – A CONTRATADA deverá colocar à disposição dos serviços todo o tipo de

sinalização necessária (placas de advertência e cones de sinalização), de modo a

garantir a segurança do trabalhador nas frentes de trabalho. Os valores referentes ao

fornecimento dos serviços e materiais deste item deverão estar inclusos no custo

composto e ofertado pela CONTRATADA, não sendo objeto de medição.

13.6 - A licitante deverá apresentar os preços unitários incluindo todas as despesas

diretas e indiretas necessárias à plena execução dos serviços, objeto desta licitação,

incluindo mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais necessários, sinalização

19


de obra, despesas tais como impostos, taxas, seguros, garantias, ART’s, encargos

sociais, trabalhistas e previdenciários, mobilização e desmobilização, lucro, EPI’s e

quaisquer outras despesas pertinentes e necessárias.

13.7 – A licitante vencedora deverá fornecer a todos os operários 02 (dois) uniformes,

jalecos e calças silcados, conforme padrão, incluindo a logomarca PMC com

substituição a cada 04 (quatro) meses. Os valores referentes ao fornecimento dos

uniformes deverão estar inclusos no custo composto e ofertado pela CONTRATADA.

13.8 – Será de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das taxas de bota

fora referentes a todos os serviços executados, bem como, os custos com taxas,

estudos, relatórios e condicionantes para o licenciamento ambiental.

13.8.1 – A EMPRESA EXECUTORA deverá apresentar na Secretaria de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para Autorização Ambiental de Operação:

✓ Termo de Responsabilidade Técnica pela Operação do Empreendimento;

✓ Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC;

✓ Licenciamento Ambiental, carta de aceite do local de bota fora e ART do

Serviço de Terraplanagem;

✓ Termo de Responsabilidade pela movimentação de terra;

13.8.2 – Deverão ser adotadas medidas preventivas para mitigação dos ruídos,

emissão de material particulado e outros incômodos que possam ocorrer durante a

fase de execução das obras.

13.9 – Para que a conclusão do objeto da licitação atenda ao cronograma físico básico

da obra, previsto no ANEXO IV, do edital, são essenciais os equipamentos mínimos

discriminados e quantificados no ANEXO I,(vide no edital, declaração de habilitação),

que poderão ser objeto de vistoria nos cinco dias anteriores à assinatura do contrato,

de modo a averiguar sua adequação às características indicadas, sob pena da perda

do direito de contratar.

Caso o desempenho dos equipamentos não atenda adequadamente o

desenvolvimento da obra, deverão ser substituídos por outros sem quaisquer ônus

adicionais para o contratante. Os equipamentos devem ser de uso exclusivo de um

canteiro de obras sendo vedado o compartilhamento com outro canteiro de obras,

mesmo se próximo.

13.9.1 - Caso ocorra a necessidade de adequação de projetos e mediante aprovação

da fiscalização, a contratada deverá fornecer orçamento de referência detalhado, com

o custo global da intervenção fundamentado em quantitativos de obras e serviços,

materiais e bens de consumo, levantados a partir do conteúdo dos projetos, tais

como desenhos, memoriais de cálculo e descritivos, não sendo admitidas

20


apropriações genéricas, estimadas e imprecisas, bem como a inclusão de itens sem

previsão de quantidades. A CONTRATADA SE COMPROMETERÁ A DAR

CONTINUIDADE NAS DEMAIS FRENTES DE TRABALHO realizando a adequação

DE FORMA CONCOMITANTE.

O orçamento de referência deverá ser elaborado a partir de composições de custos

unitários menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional

de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, COM

DESONERAÇÃO mantida e divulgada, na internet, pela Caixa Econômica Federal,

mediante a justificativa técnica embasada e aprovada pela SEMOBS e mediante

apresentação de três orçamentos (CNPJ, TELEFONE, DATA E RESPONSÁVEL

FORNECEDOR).

Os orçamentos de referência elaborados devem conter a composição de todos os

custos unitários necessários e suficientes à sua precisa identificação em consonância

com o art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº. 8.666/93. Não serão aceitas planilhas que

contenham unidades referenciadas como “verba”, salvo aqueles cujo planejamento

não possibilite quantificação.

14 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Termo de Referência pauta a contratação de empresa para a realização de

obras de contenção de encostas, com o objetivo de minimizar os riscos geológico-

geotécnicos existentes e está em consonância com o Plano Municipal de Redução de

Riscos e Plano Diretor do Município de Contagem. Faz parte de um processo de

consolidação de uma política de enfrentamento de risco no Município e condiz com a

agenda nacional que estabelece ações e cria programas e projetos no intuito de

promover a segurança dos moradores e suas moradias localizadas em assentamentos

precários, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, sobretudo da população

mais vulnerável.

Contagem, 02 de maio de 2018.

__________________________________ ____________________________

Ivayr Soalheiro Responsável Técnico Secretário Municipal de Desenvolvimento Engenheiro Civil Urbano e Habitação

Documents

TERMO DE REFERÊNCIA - Contagem · 2019-01-24 · TERMO DE REFERÊNCIA SERVIÇOS TÉCNICOS ... No ano de 2007, a Prefeitura Municipal de Contagem elaborou o Plano Municipal de Redução