155

Boletim MunicipalP E N E D O N O

Ano XXVI - N.º 155 janeiro/fevereiro 2013

Câmara assina protocolo com o MAI... Finalmente um novo quartel para a GNR...

Hospital de Viseu, a nossa referência... Apresentação Pública do Livro Álvaro

Gonçalves Coutinho "O Magriço"

Carnaval em Penedono

Em Cristo Ressuscitado encontremos o modo da reconciliação entre os homens...

Feliz Páscoa para todos vós!....

FICHA TÉCNICA

Editorial 3

Obras Municipais 4

Atividades Culturais

Componente de Apoio

à Família

6

Informação Diversa 7

10

Natal Solidário 11

DECO 12

Programa Valorizar 13

GIP/ Centro de Convívio

de Antas 14

Biblioteca Municipal 15

Deliberações 16

Colt Resources

Em Penedono

Com projeto de ouro 20

ÍNDICE Índice

Próximo Número

BM Quan

d

Composição e Impressão

PENEDONO 966 723 166 * Email: [email protected]Álvaro Fonseca

PubliBrindes

Abril

1418

Informações Úteis254 509 030

254 549 023

254 504 151

254 504 120 254 505 003

254 504 125254 549 302254 549 303

254 504 144

254 504 253

254 504 294

254 508 100

254 509 010

254 509 020

254 504 028

Ficha Técnica

BOLETIM MUNICIPAL DE PENEDONO Diretor Presidente da Câmara Municipal

Propriedade Câmara Municipal de Penedono

CoordenaçãoGabinete de Desenvolvimento Económico e

Social

Periodicidade: Bimestral

Tiragem: 1.000 Exemplares

ISSN: 0873 - 4453

Distribuição gratuita Fotografia: Arquivo da Câmara Municipal

Câmara Municipal de Penedono

Biblioteca Municipal

Guarda Nacional Republicana

Bombeiros Voluntários de Penedono

Centro de Saúde de Penedono

Conservatória, Registo Civil, Predial e Notarial

Repartição de Finanças de Penedono

Serviços Locais do Centro Regional

Segurança Social

CTT - Correios de Portugal

Escola EB 2,3 de Penedono

Centro Escolar de Penedono

Farmácia Rua

Editorial

3

EditorialEstimados Penedonenses

Os constrangimentos sentidos, por força das políticas socialmente negativas a que estamos a ser sujeitos, levam-nos a ter uma atenção redobrada e constante com eventuais sinais de carências, isolamentos ou qualquer outra situação que possa pôr em causa o essencial na salvaguarda da dignidade do ser humano. Sentimos o peso das nossas responsabilidades no que respeita à proteção e ação social junto das pessoas ou famílias. E desta responsabilidade não nos demitiremos.

É o que, mais uma vez, acabámos de fazer e já está em vigor: regulamentámos a possibilidade de ajudar os munícipes idosos, mais carenciados, no que diz respeito à comparticipação financeira na aquisição de medicamentos, cuja ajuda pode chegar aos € 300,00/ano. A par desta medida foi igualmente regulamentado o apoio relativo ao empréstimo de equipamento médico/material ortopédico aos munícipes, igualmente carenciados, que dele necessitem, excluída, evidentemente, a hipótese de serem ajudados pela Segurança Social. Prepara-se agora um outro documento que visará a ajuda ao idoso, em 48 horas, na satisfação de pequenas necessidades que pontualmente sintam em sua casas e para as quais tenham dificuldade locais de ultrapassar. Falamos de substituição de pontos de luz ou de um vidro partido, o arranjo de uma porta ou de uma torneira que não deixa de pingar. Falamos, afinal, de pequenos arranjos domésticos que não poderão ultrapassar um montante financeiro anual, ainda a fixar. Chamar-se-à «Programa Resposta Rápida»...

Em paralelo dou-vos a conhecer que está arrumada a questão do novo quartel da GNR: está protocolado com o MAI, a obra está candidatada ao QREN e a adjudicação concretizada. Vamos construir…Continua em desenvolvimento a nossa futura Área de Acolhimento Empresarial e iniciaram-se os trabalhos inerentes à construção da ETAR e Estação Elevatória do Souto. E por vos mencionar o Souto, aproveito para vos dizer que fui informado, pela Cooperativa de Olivicultores do Vale do Torto, que o processo de concurso para concretização do seu projeto de investimento, está em fase de conclusão. Trata-se de um investimento que consideramos determinante para o concelho e muito especificamente para os olivicultores, que pretendemos possa estar em pleno funcionamento já na próxima campanha da azeitona.

Por último, deixo-vos a nota da certeza que os nossos utentes serão encaminhados para o Hospital de S. Teotónio de Viseu. Recebido que fui pelo Senhor Secretário de Estado da Saúde, reunido que estive com o Presidente do Conselho de Administração do CH Tondela-Viseu, aquele que para nós era o objetivo mais imediato foi conseguido, muito graças à disponibilidade e prontidão deste último: a nossa referenciação de saúde é Viseu. Sempre convosco

Carlos EstevesPresidente da Câmara Municipal de Penedono

Mun

icíp

io P

ened

ono

Mun

icíp

io P

ened

ono

Obras Municipais

14184

DeliberaçõesObras Municipais

Designação Estado Valor

Infraestruturas do Loteamento do Lugar das Quintãs - Ourozinho Em execução 145.715,00 € Construção de 28 fogos para Habitação Social na Urbanização das Tapadas em

Penedono - 3.ª fase - Construção de 8 fogos - Blocos F e G Em execução 358.523,19 € Redes de Postos de Turismo - Requalif. e Valorização Em fase de conclusão 109.903,12 € Redes de Postos de Turismo - Requalif. e Valorização - Mobiliário Concluído 4.835,00 € Redes de Postos de Turismo - Requalif. e Valorização do Posto de Turismo de Penedono Concluído 29.725,00 €

Área de Acolhimento Empresarial de Penedono - Em execução -

Infraestruturas do Loteamento do Lugar das QuintãsOurozinho

- Em execução -

4

Mun

icíp

io P

ened

ono

Construção de 28 fogos para Habitação Social na Urbanização das

Tapadas em Penedono - 3.ª fase - Construção de 8 fogos - Blocos F e G - Em execução -

Redes de Postos de Turismo - Requalif. e Valorização - Mobiliário

- Em fase de conclusão -

Obras Municipais

5

Mun

icíp

io P

ened

ono

Designação Estado Valor Construção de Quartel da GNR de Penedono - Ampliação e Reabilitação Escola Primária Adjudicada 399.999,00 € Construção da Etar e Estação Elevatória do Souto - 1.ª Parte - Sistema Elevatório Adjudicada 225.344,78 € Área de Acolhimento Empresarial de Penedono Em execução 1.352.606,70 € Segurança Rodoviária Sinais/outros/Pintura de Diversas Estradas do Concelho Adjudicada 19.988,02 € Conservação e Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho implicando Reestruturação dos Serviços - Criação de um Balcão Único - 1.ª Fase Em fase de Conclusão 149.349,63 €

Construção de Quartel da GNR de Penedono - Ampliação e Reabilitação da Escola Primária- Adjudicada -

Conservação e Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho implicando

Reestruturação dos Serviços - Criação de um Balcão Único - 1.ª Fase - Em fase de conclusão -

Atividades Culturais

6

Mun

icíp

io P

ened

ono

Concerto de NatalA Câmara lançou o desafio... O Agrupamento de Escolas promoveu... Foi a 8 de fevereiro. Nas ruas de Penedono decorreu mais um Desfile de Carnaval, no qual participaram as crianças do Ensino Pré-Escolar, do 1.º Ciclo e ainda do Jardim Infantil de Penedono. O tema escolhido relacionou-se com a história do nosso concelho, concretamente com os 500 anos do foral concedido por D. Manuel I a Penedono. As nossas crianças, os professores e demais funcionários proporcionaram às muitas pessoas que assistiram, um verdadeiro elenco medieval que representava as diferentes classes sociais existentes à época, assim como o momento da entrega do respetivo foral ao alcaide de Penedono.Foi um desfile deveras animado e que ao mesmo tempo nos relembrou a importância da nossa história e as vivências dos nossos antepassados.

O Município de Penedono promoveu no passado dia 23 de dezembro, pelas 18.00h, no Auditório Municipal do Cine-Forum de Penedono mais um Concerto de Natal interpretado pela Orquestra Clássica do Centro. Foi, por certo, uma iniciativa memorável para todos os presentes que encheram por repleto aquele auditório.A exuberante atuação da orquestra em conjugação com a majestosa direção artística do maestro Virgílio Caseiro e a sua capacidade de comunicação com o público criou naquele espaço uma simbiose perfeita entre todos. O público imiscuiu-se por completo no concerto; apreciou, cantou, ovacionou, enfim, viveu momentos de pura alegria e descontração.A Câmara Municipal sente-se congratulada pelo sucesso alcançado. Os Penedonenses sabem bem reconhecer e apreciar iniciativas de elevada índole cultural.

Carnaval em Penedono

Turismo Acessível A Câmara Municipal está a desenvolver a Operação de Promoção do Turismo Acessível do Município de Penedono, no âmbito do qual foi realizado um workshop que pretendeu elucidar os empresários locais de turismo para a importância de ser desenvolvida uma oferta turística acessível, adequada a necessidades especiais. Foram ainda efetuadas algumas visitas de reconhecimento a estabelecimentos que estão de alguma forma relacionados com o turismo. Realizou-se ainda uma sessão pública, a 19 de janeiro, onde foram apresentados os resultados do Plano Municipal de Acessibilidade no âmbito da Via Pública, Edifícios, Transportes, Comunicações e infoAcessibilidade. Está assim concluída a primeira etapa da mencionada Operação. Prepara-se agora uma segunda que consistirá numa intervenção no território que irá reunir as condições necessárias para a adaptabilidade dos espaços aos turistas com necessidades especiais, sendo muito importante a sensibilidade e recetividade dos agentes turísticos..

Escolinha de Futebol de Penedono

A escolinha de F u t e b o l d e P e n e d o n o realizou o seu 1.º jogo, no passado d i a 2 3 d e fevereiro, contra a j á expe r i en te e q u i p a d a e s c o l i n h a d e Trancoso. Apesar de se tratar de um jogo amigável, foi deveras gratificante poder-se observar a grande motivação e a evolução das capacidades técnicas que as nossas crianças, após somente sete treinos, começam a desenvolver. É deste modo que vão ganhando experiência e gosto pela prática do futebol. De realçar ainda a adesão dos pais e restantes familiares que estiveram presentes e assim, prestaram apoio e motivação às crianças.Prevê-se que durante o mês de abril venham já a participar em alguns torneios.

Mun

icíp

io P

ened

ono

77

Informação Diversa

Apresentação Pública do livro "Álvaro Gonçalves Coutinho, o Magriço"No Solar dos Freixos, Penedono...Decorreu no dia 13 de janeiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho a Apresentação Pública do livro "Álvaro Gonçalves Coutinho, o Magriço - o cavaleiro e o seu tempo", da autoria do Dr. João Ferreira da Fonseca. Esta obra é, sem sombra de dúvida, um enorme contributo para todos os penedonenses que ficam assim a conhecer melhor a sua história e as vivências dos seus antepassados, enfim, vêem agora dissipadas muitas das dúvidas que até ao momento persistiam em torno da figura "o Magriço" que tantas vezes nos faz exercitar a fantasia do nosso imaginário. O autor Dr. João Ferreira da Fonseca é historiador e professor de História do ensino Secundário. Licenciado em História pela Faculdade Católica Portuguesa e natural deste concelho, concretamente da freguesia de Granja, confessa que para além do gosto que lhe dá a sua profissão, foi muito gratificante poder i n v e s t i g a r a h i s t ó r i a d o s e u c o n c e l h o .

Sente-se bem a ligação, o carinho e a vontade de contribuir para o enriquecimento histórico do seu concelho berço.Por certo, despertou a curiosidade a todos os penedonenses em ler esta sua publ icação.A Câmara Municipal congratula-se pela obra e presta aqui os seus sinceros agradecimentos ao Dr. João da Fonseca pelo seu trabalho e dedicação em prol de todos nós, não e s q u e c e n d o obviamente o editor, António José Coelho, da Quartzo Editora, pela prontidão e profissionalismo que dedicou à publicação da obra.

No Palácio da Independência, Lisboa...Foi a 21 de fevereiro…No Salão Nobre do Palácio da Independência, distinto imóvel seiscentista, era feita a apresentação pública do livro recém-editado pela Câmara Municipal de Penedono.Perante uma assistência de cerca de meia centena de pessoas, a sessão foi aberta pelo Dr. Ribeiro Rosa, Presidente do Conselho Supremo da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, secundado pelo editor da obra, Dr. António José Coelho. Depois foi a vez do prefaciador da obra, Tenente-General Alexandre de Sousa Pinto, para logo de seguida o autor, Dr. João da Fonseca, falar do seu trabalho. Terminou a cerimónia o Presidente da Câmara, Carlos Esteves, que não deixou de manifestar o seu agrado pelos motivos do momento. Presente na

iniciativa esteve o nosso estimado conterrâneo, CMT Euclides Pio, Presidente da Direção da Casa do Concelho de Penedono em Lisboa.

Município de Penedono na BTL A autarquia de Penedono vai participar, à semelhança do ano transato, na BTL, Feira Internacional de Turismo realizada em Lisboa que este ano decorrerá de 27 de fevereiro a 3 de março.Este certame é pois uma montra de excelência para a divulgação do que melhor o concelho, e toda a região, têm para oferecer às centenas de milhar de turistas que, por certo, irão passar pela edição de 2013. A riqueza do nosso património histórico, a par da coleção de instrumentos de tortura medieval que ali vão estar patentes, vão certamente, cativar a atenção de turistas e mesmo de agentes turísticos que vão passar a demandar Penedono como um destino de eleição.

O Município de Penedono promoveu uma candidatura ao PRODER - Ação nº 2.3.1.1 – Defesa da Floresta Contra Incêndios, com o objetivo de efetuar a limpeza de faixas de gestão de combustível ao longo da rede viária florestal, 10 metros para cada lado. Das ações previstas está considerada a limpeza de matos, correções de densidades, seleção de árvores, podas, desramações e eliminação de resíduos.Os locais de intervenção são: Serra do Sirigo (Penedono, Antas e Beselga), Serra da Laboreira (Granja) e Serra de São Paio (Penela da Beira).

Candidaturas ao PRODER Defesa da Floresta Contra Incêndios

1418

DeliberaçõesInformação DiversaM

unic

ípio

Pen

edon

o

Apoio à medicação e empréstimo de equipamento médico e materialortopédico

8

Considerando a necessidade de promover medidas de apoio aos mais carenciados, no âmbito da saúde, o Município de Penedono, idealizou um programa para atribuição de comparticipação em medicamentos, bem como, o empréstimo de equipamento médico e material ortopédico.Estes apoios destinam-se a apoiar os residentes do concelho de Penedono economicamente mais carenciados.O apoio relativo à comparticipação de medicamentos traduz-se numa prestação pecuniária (300,00€), pelo período de um ano, na aquisição de medicação com receita médica, que sejam comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde, e desde que os medicamentos, objeto da receita médica, sejam adquiridos numa farmácia local. Podem beneficiar da comparticipação de medicamentos

todos os idosos, desde que, cumulativamente preencham os seguintes requisitos: residir e se e le i to r no conce lho de Penedono há pelo menos um ano; ter idade igual ou superior a 60 anos.O apoio relativo ao equipamento médico e material ortopédico traduz-se na aquisição deste material pela Câmara Municipal sendo o uso dos mesmos cedido a título de empréstimo aos munícipes que deles necessitem e os requeiram.Para mais informações ou formalizar a sua candidatura, consulte o respetivo regulamento ou dirija-se ao Gabinete de Desenvolvimento Económico e Social.

Os utentes de Penedono passaram a ter como primeira referência o Centro Hospitalar Tondela - Viseu. Após muitas vicissitudes verificadas em torno deste tema, a partir de agora, os utentes da nossa unidade de saúde que necessitem de cuidados hospitalares, passam a ser encaminhados para a capital do distrito, para Viseu.A boa nova foi transmitida ao Presidente da Câmara Municipal, Carlos Esteves, pelo Presidente do Conselho de Administração do referido centro hospitalar, Dr. Ermida Rebelo, em reunião ocorrida nos Paços do Concelho no passado dia 26 de janeiro, onde também esteve presente odeputado pelo círculo de Viseu, Pedro Alves.Segundo o presidente da câmara este é um passo muito importante para a nossa população ao nível da saúde.

Hospital de Viseu, a nossa referência... Refere ainda que «para além de uma maior facilidade que existe a nível de transportes públicos, em Viseu há sempre um rosto amigo, o que é muito importante quando se trata de problemas de saúde e a afetividade das pessoas e s t á a b a l a d a . » Congratulou-se pela s o l u ç ã o a g o r a conseguida e fez votos para que as próximas administrações do Centro Hospitalar Tondela - Viseu mantenham a

pecuária que desejem tratar da emissão de guias, poderão fazê-lo junto de um técnico da DGAV que se deslocará uma vez por semana à Câmara Municipal.

Relativamente à lavagem e desinfeção das viaturas para transporte de animais vivos vão ter a oportunidade de as realizar na oficina de au tomóve is Auto Santos, também em Penedono.

A Câmara Municipal tem vindo a constatar, há já alguns anos, que os nossos produtores de pecuária têm passado por enormes dificuldades no que se refere à emissão de guias de trânsito para pequenos ruminantes, cavalos e burros. O facto de terem de se deslocar à OPP localizada em Moimenta da Beira, para além dos gastos e da perda de tempo, agrava-se pela falta de meios de transporte de alguns dos nossos produtores de pecuária. Assim sendo, com o intuito de colmatar tais constrangimentos, a Câmara Municipal em parceria com a Direção Geral de Alimentação e Veterinária decidiram por bem possibilitar a emissão dessas guias em Penedono. Para o efeito, a partir de agora, todos os produtores de

Guias de trânsito para pequenos ruminantes e cavalos passam a seremitidas pela DGAV na Autarquia

decisão.

9

Informação Diversa

Mun

icíp

io P

ened

ono

Artesanato em Junça da Beselga revitalizado para outros fins…

O ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, assinou dia 20 de fevereiro, em Lisboa, protocolos com 18 autarquias, no âmbito do programa de reabilitação de edifícios para as forças e serviços de segurança, apoiado pelo Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), as quais vão ceder as instalações ao Ministério da Administração Interna (MAI), para aí serem instalados postos da GNR e esquadras da PSP. É o que virá a acontecer no nosso concelho, na vila de Penedono, cujo novo quartel da GNR será uma realidade, após reabilitação e amplificação da antiga Escola Primária, sita na Rua Dr. Valentim.O protocolo também estabelece que a autarquia apresenta um projeto de reabilitação e adaptação do imóvel e que após a obtenção da validação do MAI, compromete-se

No âmbito da instalação de edifícios das forças de segurançaCâmara assina protocolo com o MAI

a apresentar a candidatura ao QREN, que financia o projeto em 85 por cento, ficando responsável pela realização da obra.

Tudo começou a 19 de Abril de 2012… Decorreu no Porto um workshop que tinha como fim recuperar as artes e ofícios ligados ao trabalho em fibras vegetais, uma iniciativa que foi promovida pela Associação Portugal à Mão, a Delegação Norte do IEFP, a INOVA – Associação para a Cultura e Criatividade e a AARN – Associação de Artesãos da Região do Norte. A Câmara Municipal após recepção do convite, decidiu por bem prestar todo o apoio necessário para que o nosso artesanato em junça da Beselga estivesse presente. E, assim foi… Durante um dia, o artesanato e suas técnicas de manufacturação foram apresentadas para desempregados, ou ativos que queriam requalificar a sua produção, designers e outros profissionais.Uma das designers presentes e que faz parte deste projeto para a recuperação das artes e ofícios e fomento do emprego no setor “Artes de Trabalhar Fibras Vegetais”, Dr.a Joana Oliveira, procedeu de uma forma inovadora à criação de uma peça em que uma das matérias primas utilizada é precisamente a junça. Trata-se de uma cama/tapete para cães (Sleeplay) que já se encontra em comercialização e que brevemente vamos passar a disponibilizar no nosso Posto de Turismo. São ideias como esta que, para além da revitalização da área das artes e ofícios através da criação de objetos funcionais, versáteis, esteticamente apelativos e com um elevado grau de conforto, s e p o de r ã o t o r n a r rentáveis.

cama/tapete para cães (Sleeplay)

141812

DeliberaçõesDECOM

unic

ípio

Pen

edon

o

Frequentemente os consumidores são confrontados com a p r e s e n ç a d e vendedores nas

suas próprias casas, tentando fazer negócio com os mais variados produtos e serviços.A oferta é variada: prestação de serviços de telecomunicações (telefone, televisão, internet), seguros, trens de cozinha, aparelhos auditivos, colchões… Às vezes, para além de visitas ao domicílio dos consumidores, as estratégias de venda compreendem convites para um passeio, uma excursão – e também estas ocasiões visam, normalmente, a tentativa de venda de produtos.O problema é quando estas vendas configuram situações de práticas comerciais que a lei considera desleais e, portanto, proibidas. Estas práticas são assim consideradas por configurarem um tipo de assédio ilegítimo, isto é, uma pressão excessiva e até violenta que é exercida sobre os consumidores (no caso das vendas ao domicílio, esta espécie de agressão processa-se no próprio lar das vítimas).Às vezes, esta pressão é de tal maneira agressiva que a vítima tende a ficar com a sensação de que não há como dizer “NÃO”. Ora, esta maneira de vender é formalmente proibida por lei.Há grupos de consumidores que, dada a sua intrínseca fragilidade, podem constituir alvos fáceis para este tipo de vendas, nomeadamente a população idosa e/ou que habita longe dos centros urbanos.Não raras vezes, já foram verificados casos de consumidores do município que contrataram, por exemplo, um serviço de telefone apesar de já o terem, e que ficaram a pagar dois serviços idênticos na mesma morada… Igualmente há notícia de consumidores que foram levados a aderir a um serviço de Internet sem sequer terem computador….Isto sucede fundamentalmente porque a persuasão é de tal forma agressiva que, com frequência, se acaba por adquirir bens de que não se necessita e que, de outro modo, nunca se teria tomado a decisão de adquirir.Vale a pena lembrar alguns direitos essenciais que assistem ao público em geral. Em primeiro lugar: o vendedor não pode ignorar o pedido que o consumidor lhe faz para sair, isto é, o consumidor, no caso de não estar interessado, deverá informar o representante da empresa de que não quer ser incomodado. Em alguns casos, os vendedores podem apelar ao seu coração e à sua generosidade, e dizer, por exemplo, que se não

Prevenir é o melhor remédio (cuidados nas vendas ao domicílio)conseguirem celebrar o negócio, naquele momento, irão ter problemas profissionais e familiares… Ora, a lei não permite que, para vender, se utilize este tipo de argumentos.É necessário também ter cuidado com as informações que, por serem falsas e enganosas, são ilegais. Tenhamos em conta o facto de, quando a oferta parece boa de mais para ser verdade, podermos estar a ser ludibriados. Já diz o ditado: “quando a esmola é grande, o pobre desconfia”.Caro consumidor, previna-se e desconfie sempre. Na altura de comprar, use bem os seus ouvidos e os seus olhos! Por vezes, aquilo que é dito pode não corresponder àquilo que lhe é dado, depois, para assinar. Por isso, antes de assinar, preste atenção às condições, nomeadamente ao preço ou ao período de fidelização (tempo mínimo que está obrigado a cumprir, de acordo com o contrato). Veja-se o caso das telecomunicações: um consumidor pode ficar obrigado a ficar até 24 meses com o serviço…Há um provérbio antigo que diz “Nunca beba nada sem ver e nunca assine nada sem ler”. É um ótimo conselho.No caso de assinar um contrato com um vendedor que se deslocou ao seu domicílio (ou durante um passeio organizado, ou numa reunião de demonstração), o consumidor beneficia, por lei, de um prazo para refletir e eventualmente cancelar o contrato sem ter de indicar qualquer motivo nem sofrer qualquer penalização. Este prazo é de 14 dias desde a assinatura do contrato ou da receção do bem.No caso de uma ação enganosa, é legalmente possível lançar mão de um prazo mais alargado para cancelar. Mas, por uma questão de prevenção, deverá exercer, sempre que possível, o direito de livre cancelamento dentro dos 14 dias, através de carta registada com aviso de receção.Se precisar de ajuda para resolver uma situação desta natureza, pode recorrer à DECO através do Gabinete de Apoio ao Consumidor da Câmara Municipal de Penedono. Estamos sempre disponíveis para ajudar. Pode ainda contar com o apoio presencial da DECO na 1ª quarta-feira de cada mês, no âmbito do protocolo existente entre a Câmara Municipal de Penedono e esta Associação de Defesa dos Consumidores.Lembre-se sempre de que prevenir é, de facto, o melhor remédio e de que todo o cuidado é, sempre, pouco!

Os leitores interessados em obter esclarecimentos relacionados com o Direito do Consumo, bem como apresentar eventuais problemas ou situações, podem recorrer à DECO - Gabinete de Apoio ao Consumidor - Rua Padre Estêvão Cabral, 79-5º, Sala 504-3000-317 Coimbra, ou à Câmara Municipal de Penedono.

Vânia Ornela Carvalho - JuristaDECO - Coimbra

13

Programa Valorizar

Mun

icíp

io P

ened

ono

Mun

icíp

io P

ened

ono

Governo procedeu ao lançamento do programa “VALORIZAR”

O SIALM – Sistema de Incentivos de Apoio Local a Microempresas

As empresas que tenham projetos aprovados no âmbito do SIALM podem ainda aceder a uma linha de crédito INVESTE QREN

ÂMBITO SETORIAL

CONDIÇÕES DE ACESSO DAS EMPRESAS

CONDIÇÕES DE ACESSO DOS PROJETOS

foi criado pela Portaria n.º 68, de 15 de fevereiro, e enquadra-se no Programa Valorizar, estabelecido pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 7/2013, de 6 de dezembro de 2012. Criado com o objetivo de apoiar exclusivamente as microempresas já existentes, situadas em territórios de baixa densidade com problemas de interioridade, enquanto territórios com menores oportunidades de desenvolvimento, o SIALM atua de forma integrada, apoiando a realização de investimento e a criação líquida de postos de trabalho.

, para financiar a parte do seu investimento não comparticipado pelo SIALM. Esta linha de financiamento foi negociada com a banca com as seguintes condições mais favoráveis: Empréstimos de médio e longo prazo, até 8 anos com 2 anos de carência de capital; Amortizações constantes, trimestrais e postecipadas; Taxa de juro de 4,369 % a 4,969%; Garantia mútua destinada a garantir 50% do capital em dívida.

Abrange as atividades económicas previstas no n.º 1 do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 287/2007, de 17 de agosto, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 65/2009, de 20 de março, nomeadamente: Energia; Indústria; Comércio; Turismo; Transportes e logística e Serviços.

-Serem microempresas, ou seja empresas com menos de 10 trabalhadores e com um volume de negócios anual ou balanço total anual que não exceda 2 milhões de euros.-Devem ainda estar certificadas eletronicamente como microempresas. -Terem a sua situação regularizada em matéria de licenciamento aplicável às atividades exercidas e às que sejam objeto dos seus projetos;-Estarem legalmente constituídas e registadas à data da candidatura;-Disporem de contabilidade organizada;-Apresentarem resultados positivos, antes de impostos, no último exercício económico declarado para efeitos fiscais. -Terem a situação contributiva regularizada perante o Estado e a Segurança Social.

-Apresentar um valor de investimento elegível inferior a 5.000 euros quando localizados nos concelhos e freguesias elegíveis no âmbito do n.º 1 do Anexo A da Portaria n.º 68/2013, de 15 de fevereiro;

-Apresentar um valor de investimento elegível igual ou superior a 5.000 euros mas inferior a 25.000 euros, localizados nos concelhos e freguesias elegíveis no âmbito do n.º 2 do Anexo A da Portaria n.º 68/2013, de 15 de fevereiro;-Não estarem iniciados à data de apresentação da candidatura;-Disporem de financiamento adequado à sua concretização;-Apresentarem viabilidade económico-financeira devendo demonstrar que no pós-projeto atingem uma autonomia financeira igual ou superior a 0,15;-Comprometerem-se a manter afetos à respetiva atividade os ativos respeitantes ao investimento apoiado, assim como a localização geográfica prevista, durante o período de vigência do contrato de concessão de incentivos e, no mínimo, durante três anos após a conclusão dos mesmos. -Os projetos devem ainda conduzir à criação líquida de posto(s) de trabalho (os sócios e gerentes, assim como trabalhadores de outras empresas do grupo, não são contabilizados para efeitos de cálculo da criação líquida de postos de trabalho). -A duração máxima do projeto - investimento e criação dos postos de trabalho – é de 18 meses, contados a partir da data de início da sua realização que é a data da realização da primeira despesa ou da primeira contratação. A data de conclusão é a data da apresentação do pedido de pagamento final.

Todas as despesas de investimento necessárias à realização do projeto de investimento, incluindo as despesas relativas à contratação de um Revisor Oficial de Contas ou Técnico Oficial de Contas e as obras de adaptação que se considerem necessárias no âmbito do projeto. Excluem-se os seguintes tipos de despesas: Aquisição de terrenos; Compra ou construção de edifícios; Trespasses e direitos de utilização de espaços; Aquisição de veículos automóveis e outro material aeronáutico; Aquisição de bens em estado de uso; Juros durante o período de realização do investimento; Trabalhos da empresa para ela própria.

-Subsídio não reembolsável de 50% das despesas de investimento que foram consideradas elegíveis para a realização do projeto (não contempla despesa com a contratação de novos trabalhadores).-Subsídio até dois postos de trabalho, num montante fixo por posto de trabalho que corresponde ao valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS) € 419,221 multiplicado por: 12, no caso de trabalhadores sem ensino secundário completo; 1,25 x 12, para trabalhadores com ensino secundário completo ou ensino pós-secundário completo; 1,65 x 12, para trabalhadores com licenciatura ou mestrado. No caso dos postos de trabalho serem preenchidos por jovens, entre os 18 e os 30 anos, desempregados ou à procura do primeiro emprego (inscritos no centro de emprego há pelo menos 4 meses), os financiamentos terão uma majoração de 50%.

A apresentação de candidaturas decorre até 9 de dezembro de 2013. As candidaturas são apresentadas pela internet através de formulário eletrónico. Poderá obter mais informações junto do Gabinete de Desenvolvimento Económico e Social da Câmara Municipal.

DESPESAS ELEGÍVEIS

INCENTIVOS

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS

Actividades CulturaisGIP/Centro de Convívio de Antas

Mun

icíp

io P

ened

ono

Pavilhão Gimnodesportivo Municipal

10141814

O Gabinete de Inserção Profissional da Câmara Municipal de Penedono, tendo em conta a sua missão de informar os utentes inscritos no Centro de Emprego, e em parceria com o Centro de Estudos Saber +, promoveu cinco sessões de esclarecimento, nos passados dias 17 e 18 de janeiro.As sessões de esclarecimento foram no âmbito da oferta que o Centro de Estudos Saber + dispõe ao nível da formação modelar certificada e comparticipada. Tendo sido objetivo do GIP que os penedonenses inscritos no Centro de Emprego estivessem informados da oferta disponível no concelho.De momento, decorrem três formações promovidas pelo Centro de Estudos Saber +, sendo que nos próximos meses irão desenvolver-se mais ações de formação modelar certificada e comparticipada. Em Penedono e no Ourozinho está a decorrer uma formação relativa aos

GIP

Centro de Convívio de Antas

conceitos básicos de ambiente, segurança, higiene e sáude no trabalho e, em Antas, decorre uma formação em artes decorativas.

O Centro de Convívio de Antas é uma resposta social da Câmara Municipal de Penedono com o objetivo de promover o envelhecimento ativo, e consequentemente, combater o isolamento social, nomeadamente da população mais idosa. Assim, e desde a sua inauguração, desenvolveram-se diversas atividades socio-recreativas e culturais, especialmente direcionadas para os idosos. Desta forma, as atividades desenvolvidas neste espaço municipal, são orientadas para a promoção do bem-estar social dos seus visitantes, para o fomento das relações interpessoais, para o estímulo do intercâmbio e da troca de

experiências intergeracionais e para proporcionar momentos de lazer. As atividades realizadas são programadas de forma a irem ao encontro dos interesses dos utentes do Centro de Convívio. Nos últimos meses, foram desenvolvidos trabalhos de expressão plástica, jogos pedagógicos, leitura, lanches comemorativos, caminhadas, entre outros… Agora, e com o início da época da Quaresma e o aproximar da primavera, planeiam-se atividades nesse âmbito, e como sempre, que incidam no bem-estar de todos os que visitam o Centro de Convívio de Antas.

15

Mun

icíp

io P

ened

ono

Horário do Bibliocarro...

Boas leituras!

Biblioteca Municipal

Em 2012…Ao longo do ano anterior a Biblioteca Municipal registou 3.727 acessos de utilizadores e leitores, tendo-se verificado a inscrição de 21 novos leitores.No âmbito do SABE (Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares), registaram-se 474 acessos de leitores na Biblioteca Itinerante (é de salientar que este serviço só ficou disponível a partir de 23 maio), tendo-se verificado a inscrição de 90 novos leitores.O serviço de empréstimos da Biblioteca Municipal evidenciou-se em 1.181 documentos requisitados, 848 no serviço de empréstimo da Biblioteca Itinerante e 198 no serviço de apoio às bibliotecas escolares (Ensino Pré – escolar e 1.º CEB).Estes totais repartiram-se ao longo do ano da seguinte forma:

Biblioteca Municipal assinala o CarnavalDe 11 a 13 de fevereiro a Biblioteca Municipal de Penedono proporcionou aos leitores mais jovens diversas atividades que tiveram como propósito assinalar o Carnaval de entre as quais se salienta a elaboração de máscaras, pinturas faciais, diversos jogos e a visualização de um filme.Com estas iniciativas, a Biblioteca Municipal para além do entretenimento e salutar convívio que promoveu junto dos jovens, pretendeu também contribuir para o desenvolvimento da sua criatividade.

Semana da LeituraA Câmara Municipal leva a efeito a “Semana da Leitura de Penedono 2013”. A iniciativa decorrerá de 4 a 9 de março, será realizada com vista ao apoio às escolas do concelho, no âmbito do Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares.Do programa constarão ateliers de promoção do livro e da leitura para o 2º ciclo, sessões de mediação e animação da leitura para o 3º ciclo, bem como uma atividade de sensibilização para o pré-escolar, no binómio meio ambiente/leitura. As artes de palco marcarão presença para os alunos do 1º ciclo e pré-escolar, assim como a já habitual Feira do Livro de Penedono.

0

50

100

150

200

250

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Adultos

Juvenis

Infantis

> PÓVOA DE PENELA > Bebeses > PENELA DA BEIRA

27 FEVEREIRO > 15H30 às 16h30 27 FEVEREIRO > 17H00 às 18h00 27 MARÇO > 15H30 às 16h30 27 MARÇO > 17h00 às 18h00

24 ABRIL > 15H30 às 16h30 24 ABRIL > 17h00 às 18h00

> SOUTO > Arcas > GRANJA > Sto. António 6 MARÇO > 15H30 às 16h30 6 MARÇO > 17H00 às 18h00

3 ABRIL > 17h00 às 18h00 3 ABRIL > 15h30 às 16h30 1 MAIO > 17h00 às 18h00 1 MAIO > 15h30 às 16h30

> BESELGA > CASTAÍNÇO > Ferronha 13 MARÇO > 15H30 às 16h30 13 MARÇO > 17H00 às 18h00


> OUROZINHO > Telhal > Adobispo > ANTAS 20 MARÇO > 15H30 às 16h30 20 MARÇO > 17H00 às 18h00


Deliberações

16

Reunião Ordinária de 03 de dezembro de 2012

O Executivo tomou conhecimento da modificação número onze, doze e treze aos Instrumentos Previsionais, correspondente à alteração número dez do Orçamento da Despesa, alteração número sete e oito ao Plano de Atividades Municipais e número oito e nove ao Plano Plurianual de Investimento.

A propósito da Participação variável do Município de Penedono no IRS foi deliberado não aprovar a proposta para o Município de Penedono abdicar, em favor dos contribuintes, da totalidade que receberia do IRS pago pelos contribuintes do concelho – 5%.

Deliberado não aprovar a proposta para aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde essencialmente porque, de momento, o investimento em causa acarretaria elevados encargos para o Município; contudo, a Câmara disponibilizou-se a apoiar o Centro de Saúde na aquisição de uma nova viatura, em substituição da já existente utilizada para servir a população nos cuidados de saúde primários.

Deliberado aprovar a proposta para instalação de Rede Internet Wireless no centro de todas as freguesias do Concelho de Penedono.

No seguimento de uma proposta para Criação de Regulamento para atribuição de apoios e subsídios às associações culturais, sociais e desportivas do Concelho, foi deliberado estabelecer o prazo de cento e vinte dias para apresentação de um projeto de regulamento.

Com o intuito de se dinamizar e apoiar o comércio local, o Executivo deliberou aprovar a realização, de imediato, de uma campanha agressiva com o slogan “Este Natal, compre em Penedono”.

No seguimento do deliberado na reunião do executivo de cinco de novembro, a propósito de um investimento a levar a cabo no Concelho de Penedono, a “In Caça, Lda.” remeteu à Câmara uma comunicação datada de 26 de novembro de 2012 propondo que o Município de Penedono adquira à “In Caça, Lda.”, a totalidade do projeto PRODER em causa; todavia, após análise do documento por parte da Câmara, esta considerou que a matéria enviada pela “In Caça” era insuficiente para qualquer tomada de posição.

No seguimento de uma comunicação da Associação Florestal de Trás-os-Montes, o Executivo ficou ciente e deliberou concordar com a atualização do valor anual dos serviços técnicos na área da cinegética do concelho de Penedono de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) para € 1.800,00 (mil e oitocentos euros), assim como com a proposta de € 500,00 (quinhentos euros) como valor anual dos serviços técnicos às concessões de pesca das albufeiras da Dama e da Ponte Pedrinha. Aos valores supracitados é acrescido o IVA à taxa legal em vigor e terão efeitos a partir de janeiro de 2013.

Deliberado proceder à publicação do Livro “Álvaro Gonçalves Coutinho – o cavaleiro e o seu tempo”, da autoria de João Ferreira da Fonseca, com edição de setecentos e cinquenta exemplares, conforme proposta apresentada pela editora “quartzo editora”, no valor de € 3.243,60 (três mil duzentos e

quarenta e três euros e sessenta cêntimos).

A Câmara tomou conhecimento e aprovou os autos de medição de trabalhos para efetivação de pagamento, seguidamente descritos: “Conservação e Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho, Implicando a Reestruturação dos Serviços – Criação de Um Balcão Único – 1.ª Fase” – Auto de medição de trabalhos normais n.º 03 à Firma ASCOP, Construção Civil e Obras Públicas, no valor de € 41.817,48 (quarenta e um mil oitocentos e dezassete euros e quarenta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. “Construção de 28 Fogos para Habitação Social na Urbanização das Tapadas em Penedono – 3.ª Fase – Construção de 8 Fogos – Blocos F e G” – Auto de medição de trabalhos normais n.º 03 à Firma MONTALVIA – Construtora, S.A., no valor de € 22.402,60 (vinte e dois mil quatrocentos e dois euros e sessenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Deliberado proceder à abertura do concurso público, para execução da obra “Construção da ETAR e Estação Elevatória de Póvoa de Penela e Encaminhamento dos Efluentes da ZI de Penela da Beira – Drenagem Gravítica e Estações Elevatórias e ETAR” aprovando também, em consequência, o caderno de encargos e programa de procedimento. Para este efeito mais se nomeou o seguinte júri: Presidente, Luís Manuel de Almeida Martins Pais, Chefe da DTOU; Vogais: - Nelson António Teles Sêco, Chefe da DAF e Armando de Jesus da Fonseca Ramos, Técnico Superior.

Deliberado conceder à empresa ASCOP – Construção Civil e Obras Públicas, Lda., adjudicatário da obra “Conservação e Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho, Implicando a Reestruturação dos Serviços – Criação de Um Balcão Único – 1.ª Fase”, prorrogação graciosa de prazo, até ao dia 18 de janeiro de 2013, para conclusão dos trabalhos contratualmente acordados.

Deliberado conceder à firma Montalvia – Construtora, S.A., adjudicatário da obra “Infraestruturas do Loteamento no Lugar das Quintãs - Ourozinho”, prorrogação graciosa de prazo, noventa dias, para conclusão dos trabalhos contratualmente acordados.

A Câmara tomou conhecimento da situação económico-financeira do Município.

Na sequência de uma comunicação subscrita pelo Sr. Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento Vertical de Escolas de Penedono solicitando a renovação do pedido de subsídio para pagamento dos Serviços prestados pelo Psicólogo no Agrupamento de Escolas de Penedono, foi deliberado agendar o assunto para uma próxima reunião para obtenção de mais informação sobre o apoio em causa.

Deliberado atribuir, aos grupos a seguir discriminados, um subsídio como forma de pagamento pela sua atuação nos eventos “Mostra de Saberes e Sabores 2012” e “Mercado Magriço 2012”: Grupo de Tocadores de Concertinas da Castanha, Sernancelhe – Atribuição de subsídio no valor de € 300,00 (trezentos euros);

Mun

icíp

io P

ened

ono

Diversos

17

EditorialDeliberações

17

executivo.

Deliberado agendar para posterior deliberação a apresentação das listas provisórias dos candidatos selecionados no âmbito do Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do Ensino Secundário e do Ensino Superior.

Deliberado emitir parecer prévio positivo à contratação pelo período de um ano renovável e pelo montante mensal de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros) da prestadora de serviços Eugénia Andreia Pantaleão Andrade Abrunhosa, para prestar serviços de animação e dinamização no Centro de Convívio, Espaço Memória das Antas.

Deliberado aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra “Segurança Rodoviária Sinais/Outros (Construção da ETAR e Estação Elevatória do Souto – Parte 1 – Sistema Elevatório) ”.

Deliberado aprovar a proposta de adequação da estrutura orgânica dos Serviços Municipais por imposição da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto (artigo 25.º n.º 1) e submetê-la à próxima Assembleia Municipal para aprovação.

Deliberado aprovar a proposta de adequação da estrutura orgânica dos Serviços Municipais do Município de Penedono se a Assembleia Municipal deliberar pela aprovação da deliberação anterior.


Sobre a Lei das Finanças Locais – Participação variável até 5% no IRS, foi deliberado aprovar a proposta de participação do Município no IRS em 2%, prescindindo-se de 3% a favor dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no Concelho e submetê-la à próxima Assembleia Municipal, para votação.

Deliberado aprovar a minuta do contrato de empreitada “Construção da ETAR e Estação Elevatória do Souto – Parte 1 – Sistema Elevatório”. Deliberado aprovar a proposta de Orçamento e as Grandes Opções do Plano para o ano financeiro de 2013, bem como o mapa de pessoal e as verbas inscritas no orçamento da despesa, tendo ainda deliberado submeter estes documentos à Assembleia Municipal, para aprovação.

Deliberado atribuir um subsídio no valor de € 15.000,00 (quinze mil euros), à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penedono – Banda Musical.

Reunião Ordinária de 07 de janeiro de 2013

O Executivo tomou conhecimento da modificação número catorze, quinze e dezasseis aos Instrumentos Previsionais, correspondente à alteração número treze e catorze do Orçamento da Despesa, alteração número nove, dez e onze ao Plano de Atividades Municipais e número dez e onze ao Plano Plurianual de Investimento. O Executivo tomou conhecimento dos pedidos de apoio à melhoria das condições de habitação dos Munícipes carenciados do Concelho.

Mun

icíp

io P

ened

ono

Comissão Fabriqueira de Penedono – Atribuição de subsídio no valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), destinado ao Grupo Second Floor; Associação Juvenil de Penela da Beira – Subsídio no valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), destinados à Escolinha de Musica de Penela da Beira e Grupo de Cantares de Penela da Beira .

Reunião Ordinária de 17 de dezembro de 2012

Deliberado colocar através de hasta pública a alienação das Moradias em Banda, do Loteamento da Soavila, em Póvoa de Penela.

No seguimento do exposto na reunião de cinco de novembro foi deliberado proceder à abertura de hasta pública para venda dos lotes, sitos no Loteamento do Bacelo, Ferronha.

Ao abrigo do Regulamento da Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais foi deliberado aprovar a proposta para isenção de pagamento de taxas pela ocupação de espaço de domínio municipal com mesas e cadeiras (esplanadas), durante o ano de 2013, a todos os proprietários de Bares/Cafés do Concelho de Penedono, deliberando ainda que a mesma seja submetido à Assembleia Municipal, para aprovação.

No seguimento de uma comunicação subscrita pelo Sr. António Luís Bernardo e Sr. José Manuel Costa Santos, acompanhada de orçamento da EDP, para ampliação da Rede Elétrica, na Estrada Nacional 229, solicitando ajuda financeira que permita suportar a despesa apresentada, e após esclarecimentos e nos moldes da proposta apresentada pela Sra. Vereadora Cristina Ferreira, foi deliberado suportar a ligação em baixa tensão até ao limite das propriedades sendo que a partir daí seja da responsabilidade dos requerentes; no entanto, e como o orçamento apresentado está datado de vinte e nove de maio de dois mil e nove, mais foi deliberado solicitar um novo orçamento para atualização de valores.

Após análise de três propostas de atualização do Protocolo de colaboração entre o Município de Penedono e a Cooperativa Agrícola de Penela da Beira – Secção Florestal, o Executivo deliberou concordar com a segunda, pois é aquela que vai de encontro às atuais necessidades do Município, referindo ainda que os € 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta euros), propostos por aquela instituição, sejam utilizados, pelo Município, como “teto” na aquisição de equipamento para a equipa de Sapadores Florestais.

Depois de concluído o período de discussão pública sem que se registasse qualquer sugestão de alteração ao projeto de Regulamento Municipal de Comparticipação de Medicamentos e de Empréstimo de Equipamento Médico e Material Ortopédico, o Executivo deliberou que o mesmo fosse submetido à Assembleia Municipal, tal como anteriormente aprovado.

Apesar de consideradas as sugestões emergidas aquando da apresentação pública projeto de Regulamento Municipal de Apoio à Agricultura, o Executivo deliberou pela sua não alteração, e, em consequência, submetê-lo à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos em que, na sessão ordinária de três de setembro, foi aprovado pelo órgão

Deliberações

1418

Deliberações

18

Deliberado atribuir uma gratificação no valor de € 100,00 (cem euros), ao Sr. Eng.º Manuel Amândio Salgado Carloto, referente ao apoio prestado na realização do Concurso de Ovinos e Caprinos, inserido no evento Mercado Magriço 2012.

Deliberado aprovar a celebração do protocolo entre o Município de Penedono e o Ministério da Administração Interna, através da sua Direção-Geral das Infraestruturas e Equipamentos, cedendo, pelo período de cinquenta anos, as instalações da antiga Escola Primária sita na Rua Dr. Valentim, em Penedono, bem como o seu espaço envolvente, para construção do Quartel da GNR, delas devendo fazer uma gestão de interesse público local, podendo ainda afetar o edifício a outra força ou serviço de segurança, sem perda de quaisquer direitos ou quaisquer ónus adicionais, competindo-lhe, nesses casos, determinar os seus termos.

Deliberado aprovar as listas provisórias dos candidatos do Ensino Secundário e do Ensino Superior selecionados no âmbito do Regulamento Municipal para a Atribuição de Bolsas de Estudo. Mais foi deliberado que as mesmas fossem publicitadas nos termos do Regulamento respetivo.

A Câmara tomou conhecimento e aprovou o auto de medição de trabalhos para efetivação de pagamento, seguidamente descrito: “Loteamento Industrial de Penedono” – Auto de medição de trabalhos normais n.º 03 à Firma MONTALVIA – Construtora, S.A., no valor de € 188.786,63 (cento e oitenta e oito mil setecentos e oitenta e seis euros e sessenta e três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Deliberado aprovar, o projeto “Construção de Quartel da GNR – Ampliação e Reabilitação da Escola Primária de Penedono para Posto Territorial da GNR de Penedono”.

Deliberado proceder à abertura do concurso público, para execução da obra “Construção de Quartel da GNR – Ampliação e Reabilitação da Escola Primária de Penedono para Posto Territorial da GNR de Penedono” aprovando também, em consequência, o caderno de encargos e programa de procedimento. Para este efeito mais se nomeou o seguinte júri: Presidente, Luís Manuel de Almeida Martins Pais - Chefe da DTOU; Vogais: - Nelson António Teles Sêco, Chefe da DAF e Armando de Jesus da Fonseca Ramos, Técnico Superior.


Reunião Ordinária de 21 de janeiro de 2013

Deliberado aprovar e assinar um acordo de colaboração entre o

Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. e o Município de

Penedono para contratualizar um espaço de negócios para

participação do Município de Penedono na Bolsa de Turismo de

Lisboa – BTL 2013, a realizar entre vinte e sete de fevereiro e

três de março de 2013, cabendo ao Município suportar uma

despesa no montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos

euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

No seguimento de um documento apresentado pela

CIMDOURO visando a constituição de um agrupamento de

idezanove municípios com vista ao lançamento de um único procedimento concursal nternacional para a aquisição de energia elétrica em Média Tensão (MT) e Baixa Tensão Especial (BTE), por lotes, para as instalações dos municípios aderentes à CIMDOURO e da EMARVR – Água e Resíduos de Vila Real e dado que através deste procedimento se espera alcançar uma redução substancial dos custos em energia fornecida, estimando-se, ainda, que a parte a concurso referente a Penedono ronde o preço base de € 66.000,00 (sessenta e seis mil euros), foi deliberado ratificar o despacho do Sr. Presidente, no sentido do Município aderir àquele agrupamento de municípios para efeitos de abertura de concurso para aquisição de energia em BTE e MT.

No seguimento de uma comunicação do munícipe André Silva

dos Santos, proprietário do Snack-Bar "O BOMBAR", solicitando

autorização para prolongamento do horário de funcionamento

do seu estabelecimento, foi deliberado aprovar o prolongamento

do horário de funcionamento do Snack-Bar "O BOMBAR" para

as 04:00 horas da manhã, por entender como verificadas as

condições previstas no "Regulamento dos Períodos de Abertura

e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e

de Prestação de Serviços do Concelho de Penedono", podendo

a Câmara, caso se justifique, alterar o ora deliberado.

Na sequência de uma comunicação da ACES Douro Sul –

Agrupamento de Centros de Saúde Douro II na qual solicitam a

colaboração da Câmara para substituição da viatura de marca

Renault 4GTL, cedida ao Centro de saúde de Penedono em

1991, foi deliberado adquirir uma nova viatura, de preferência

localmente, para prestação dos Serviços de Saúde a toda a

população do Concelho de Penedono.

O Executivo tomou conhecimento de uma proposta apresentada

pela munícipe Ana Maria Carralas Carvalho, residente em

Penela da Beira, dando conta da sua intenção em criar o seu

próprio negócio na área de confeção de fumeiro artesanal,

apostando na carne da raça bísara tendo ainda, e para o efeito

solicitado a cedência do edifício onde funcionava a antiga

cantina da escola primária, em Penela da Beira; em virtude de se

tratar da eventual cedência de um espaço público e apesar do

Executivo ter mostrado recetividade sobre qualquer decisão que

venha a ser tomada foi deliberado mandatar a Sra. Vereadora,

Cristina Ferreira, para articular com a interessada a hipótese de

arranjar outro espaço. Contudo, perante a inviabilidade da

solução atrás avançada, e dado tratar-se de um espaço público,

a Câmara avançou com a hipótese da requerente efetuar o

pagamento de uma renda simbólica vedando-se a possibilidade

da mesma solicitar outro tipo de apoio à Câmara.

Conforme solicitado por Mário Miguel Ferreira Rodrigues,

promotor do projeto para edificação, em Penedono, do Lar Santa

Eufémia, e para efeitos de candidatura, foi deliberado emitir

declaração de intenção de venda por parte da Câmara de um

lote de terreno no Parque Empresarial de Penedono.

No âmbito do Regulamento Municipal de Comparticipação de

Mun

icíp

io P

ened

ono

Deliberações

19

Mun

icíp

io P

ened

ono

Medicamentos e dado que este é o primeiro ano da sua

aplicação, foi deliberado fixar o montante anual de

comparticipação em € 300,00 (trezentos euros) /por utente,

podendo, a Câmara, caso veja necessidade, repensar o valor em

causa.

Deliberado conceder à empresa ASCOP – Construção Civil e

Obras Públicas, Lda., adjudicatário da obra “Conservação e

Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho, Implicando a

Reestruturação dos Serviços – Criação de Um Balcão Único – 1.ª

Fase” prorrogação graciosa de prazo, até ao dia 15 de fevereiro

de 2013, para conclusão dos trabalhos contratualmente

acordados.

Deliberado ratificar a decisão de não-aceitação das listas de

Erros e Omissões do Caderno de Encargos da obra “Construção

de Quartel da GNR – Ampliação e Reabilitação da Escola

Primária de Penedono para Posto Territorial da GNR de

Penedono” constantes dos mapas de quantidades presentes à

reunião.

A Câmara tomou conhecimento da situação económico-

financeira do Município.

Reunião Ordinária de 07 de fevereiro de 2013

O Executivo tomou conhecimento da modificação número um

aos Instrumentos Previsionais, correspondente à alteração

número um ao Plano de Atividades Municipais e ao Plano

Plurianual de Investimento.

Relativamente ao contrato de cessão de exploração do Hotel

Rural de Penedono com a “Contrastes Imtemporais”, foi

deliberado que independentemente da regularização de rendas

que se venha a verificar e sem prejuízo da ITB – Investimento

Turístico das Beiras notificar a cessionária de que o mesmo não

será renovado. Mais foi deliberado que a gerência proceda de

modo a resolver o contrato com justa causa.

Após distribuição a todos os membros do Executivo de um

documento subscrito pela gerência da ITB acompanhada de

Relatório de Avaliação Económica da firma, elaborada por um

ROC, foi deliberado remeter a análise do mesmo para uma

próxima reunião do Executivo a fim de melhor se ponderar sobre

a solução a dar à ITB, já que a sua situação terá de ser resolvida

até ao final do mês em curso.

Deliberado aprovar a alteração da cláusula quinta, alínea c) do

protocolo a celebrar entre o Município de Penedono e o Ministério

da Administração Interna para cedência do edifício afeto à antiga

Escola Primária de Penedono, sita na Rua Dr. Valentim, para

construção do Quartel da GNR; assim, onde constava “…10%

(dez por cento) do investimento – contrapartida nacional”, deverá

constar “…até 10% (dez por cento) do investimento –

contrapartida nacional”.

Deliberado fixar em € 10,00 (dez euros), o preço de venda de

cada exemplar do livro “Álvaro Gonçalves Coutinho – o cavaleiro

e o seu tempo”.

Deliberado aprovar as listas definitivas dos candidatos do Ensino

Secundário e do Ensino Superior selecionados no âmbito do

Regulamento Municipal para a Atribuição de Bolsas.

A Câmara tomou conhecimento e aprovou os autos de medição de

trabalhos para efetivação de pagamento, seguidamente

descritos: “Infraestruturas do Loteamento no Lugar das Quintãs -

Ourozinho” – Auto de medição de trabalhos a mais n.º 01 à Firma

MONTALVIA – Construtora, S.A., no valor de € 6.235,83 (seis mil

duzentos e trinta e cinco euros e oitenta e três cêntimos),

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. “Infraestruturas do Loteamento no Lugar das Quintãs -

Ourozinho” – Auto de medição de trabalhos normais n.º 05 à Firma

MONTALVIA – Construtora, S.A., no valor de € 40.039,00

(quarenta mil e trinta e nove euros), acrescido de IVA à taxa legal

em vigor. “Construção de 28 Fogos para Habitação Social na Urbanização

das Tapadas em Penedono – 3.ª Fase – Construção de 8 Fogos –

Blocos F e G” – Auto de medição de trabalhos normais n.º 04 à

Firma MONTALVIA – Construtora, S.A., no valor de € 65.354,64

(sessenta e cinco mil trezentos e cinquenta e quatro euros e

sessenta e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em

vigor.

Deliberado conceder à empresa MONTALVIA – Construtora, S.A.,

adjudicatário da obra “Construção de 28 Fogos para Habitação

Social na Urbanização das Tapadas em Penedono – Construção

de 8 Fogos – Blocos F e G”, prorrogação graciosa do prazo, pelo

período de 90 dias, para conclusão dos trabalhos contratualmente

acordados.

Face ao teor do relatório final da Comissão de Análise de

Propostas, foi deliberado adjudicar a empreitada “Construção de

Quartel da GNR – Ampliação e Reabilitação da Escola Primária de

Penedono para Posto Territorial da GNR de Penedono” à empresa

Ascop – Construção Civil e Obras Públicas, Lda., pelo valor da sua

proposta de € 399.999,00 (trezentos e noventa e nove mil

novecentos e noventa e nove euros)), acrescido de IVA à taxa

legal em vigor.

Sobre a adequação da estrutura orgânica dos Serviços Municipais

por imposição da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto (artigo 25.º n.º

1) foi deliberado aprovar a criação de mais uma subunidade

orgânica, integrada no Gabinete de Desporto, Educação e Cultura

(GDEC – Subunidade de Educação) e na Moldura Organizacional

proposta seja acrescentado, “…de 2.º grau, com efeitos

retroativos a um de setembro de 2012…” e ainda submetê-la à

próxima Assembleia Municipal para aprovação.

Deliberado aprovar a proposta de adequação da estrutura

orgânica dos Serviços Municipais do Município de Penedono se a

Assembleia Municipal deliberar pela aprovação da deliberação

anterior.

A Câmara tomou conhecimento da situação económico-financeira

do Município.

Em Penedono... Com projeto de Ouro...

A Colt Resources havia assinado um acordo de joint venture com a Contécnica, pelo qual ambas iriam desenvolver, em conjunto, e de forma colaborativa, o projeto de ouro em Penedono. Decorria o mês de junho de 2012. Em outubro do mesmo ano era entregue ao Governo de Portugal um pedido de produção experimental. A 20 de fevereiro último a Colt Reources assinou com o Governo um contrato de concessão experimental nas minas de ouro de Penedono, a cujo ato esteve presente a Sra. Vice Presidente Cristina Ferreira.

Do projeto mineiro de Santo António, que a Colt apresentou à Câmara Municipal no pretérito dia 24 de janeiro, o BM deixa a seguinte informação:

O projeto assenta em 3 núcleos de objetivos operacionais

- Complementação das pesquisas geológicas e tecnológicas e dos estudos de viabilidade do “projeto industrial”

- Reprocessamento dos antigos rejeitos da Mina de Santo António e sua nova disposição controlada

- Produção experimental (mina e lavaria) na jaziga da Turgueira

O projeto vai ser desenvolvido na antiga área mineira de Santo António (Granja, Penedono) e na Turgueira (Riodades/S. João da Pesqueira) e abrangerá uma área de 33,34 km2.

Do cronograma das atividades consta o que abaixo se apresenta.

O projeto visa um montante avultado de investimento no período experimental, com uma previsão de criação de postos de trabalho na área do projeto.

O Presidente da Câmara diz tratar-se de uma grande oportunidade para o desenvolvimento económico local e que acredita tratar-se de um projeto objetivo, com credibilidade, o que nos deixa bastante expectantes nos próximos quatro anos.

Documents

155