Embed Size (px)
Citation preview
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 02 /2007
E D I T A L
A Comissão Especial de Licitação designada pela Portaria n.º 35/SEGEDAM/2007, de
03/07/2007, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de
1993 e alterações, realizará licitação na modalidade de Concorrência, do tipo "MENOR PREÇO", sob
o regime de empreitada por preço unitário, para a execução de obras de fundação e estrutura do
Edifício Anexo III do Tribunal de Contas da União em Brasília/DF, com área de 49.440 m², mediante
as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES
"DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA DE PREÇO"
LOCAL: Setor de Administração Federal Sul – SAFS, Quadra 04, lote 01, Anexo
II, sala 131 – Brasília - DF.
DIA : 25 de setembro de 2007.
HORÁRIO: 15 horas.
1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes
referentes a esta Concorrência realizar-se-ão no primeiro dia útil de funcionamento do Tribunal de
Contas da União que se seguir.
2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Concorrência, com
respeito a:
2.1 - recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”;
2.2 - abertura dos envelopes “Documentação” e verificação da situação da licitante
perante o SICAF;
2.3 - devolução dos envelopes “Proposta” às licitantes inabilitadas; e
2.4 - abertura dos envelopes “Proposta” das licitantes habilitadas.
3. As decisões da Comissão Especial de Licitação serão comunicadas mediante publicação no
Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação e na homepage do Tribunal de Contas da
União, pelo menos por 01 (um) dia, salvo com referência àquelas que puderem ser comunicadas
diretamente, mediante ofício, aos representantes legais das licitantes, principalmente quanto a:
3.1 - habilitação ou inabilitação da licitante;
3.2 - julgamento das propostas;
3.3 - resultado de recurso porventura interposto;
3.4 - resultado de julgamento desta Concorrência.
4. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros
assuntos relacionados a presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em
participar do certame preferencialmente até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data estabelecida no
preâmbulo deste Instrumento convocatório para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes
“Documentação” e “Proposta”.
5. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitação serão divulgados mediante publicação de notas na página web, no
endereço www.tcu.gov.br, cabendo `as licitantes o ônus de acessá-lo para a obtenção das informações
prestadas pela Comissão Especial de Licitação.
CONDIÇÕES DO OBJETO
6. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia para
execução de obras de fundação e estrutura do edifício Anexo III do Tribunal de Contas da União em
Brasília – DF, com área de 49.440 m², conforme descrito nas Especificações Técnicas – Anexo II .
7. Considera-se como obra os serviços constantes das especificações técnicas e das plantas, partes
integrantes desta Concorrência.
7.1 - O terreno da referida obra situa-se no SAFS – Quadra 04 – lote 01 – Brasília – DF.
DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
8. Poderão participar desta Concorrência quaisquer licitantes que comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos no Capítulo - DA HABILITAÇÃO PRELIMINAR, e que tenham
especificado, como objetivo social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, atividade
pertinente e compatível com o objeto desta Concorrência.
8.1 - O cadastramento e a habilitação parcial da licitante no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, de que trata a IN MARE nº 05/95, são
válidos como parte dos requisitos mínimos da HABILITAÇÃO PRELIMINAR;
8.2 - o cadastramento e a habilitação parcial no SICAF poderão ser realizados em
qualquer unidade dos órgãos/entidades que integram o Sistema de Serviços
Gerais – SIASG, localizados nas Unidades da Federação até 3 (três) dias antes da
data prevista para recebimento e abertura dos envelopes “documentação” e
“proposta”.
Observação: O Tribunal de Contas da União não é unidade cadastradora, apenas
consultora.
9. Não poderão participar desta Concorrência:
9.1 - consórcios de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;
9.2 - as empresas suspensas de contratar com o Tribunal de Contas da União; e
9.3 - empresas que foram declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição.
DO PROCEDIMENTO
10. O representante legal da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar,
impreterivelmente, os envelopes “Documentação” e “Proposta” até o dia, horário e local já fixados no
preâmbulo.
10.1 - Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a
não ser como ouvinte;
10.2 - As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das
licitantes somente poderão participar da sessão como ouvintes.
11. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” não serão permitidas
quaisquer retificações que possam influir no resultado final desta Concorrência, ressalvado o disposto
na Condição 36.
12. Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos,
na presença das interessadas, pela Comissão Especial de Licitação, que fará a conferência e dará vista
da documentação, a qual deverá ser rubricada por todos os representantes legais das licitantes
presentes.
12.1 - Abertos os envelopes “Documentação”, a Comissão Especial de Licitação, a
seu juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na
mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas, devendo ser
devolvidos às últimas os envelopes “Proposta”, devidamente fechados desde
que não tenha havido recurso ou após sua denegação.
13. A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da licitante que optar por prestar suas
informações mediante o SICAF será confirmada por meio de consulta “on line”, quando da abertura
dos envelopes “Documentação”.
14. Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada licitante
(Anexo V da IN MARE nº 05/95), declarações essas que deverão ser assinadas pelos membros da
Comissão e por todos os representantes das licitantes presentes. As declarações serão juntadas aos
autos do processo licitatório.
15. Havendo irregularidade no cadastramento ou na habilitação parcial da licitante que optar por
apresentar as informações constantes do SICAF, será a mesma inabilitada.
16. No caso de a licitante ser inabilitada por conta de irregularidade constatada quando da consulta no
SICAF, e comprovar, exclusivamente mediante apresentação do formulário de Recibo de Solicitação
de Serviço (Anexo III da IN MARE nº 05/95), ter entregue a documentação à sua Unidade
Cadastradora no prazo regulamentar, o Presidente da Comissão suspenderá os trabalhos e comunicará
o fato ao Órgão gestor do SICAF.
17. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope
“Documentação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Concorrência ou com
irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
18. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de
diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante.
18.1 - se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato
pela Comissão Especial de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos,
serão elas consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão
convocada previamente, ou mediante publicação de aviso no Diário Oficial da
União e em jornal de grande circulação e na página web do Tribunal de Contas
da União.
18.2 - as licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta”
sob a guarda da Comissão Especial de Licitação, devidamente rubricados no
fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das licitantes presentes.
18.3 - ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão
estabelecidos pela Comissão Especial de Licitação para a abertura dos
envelopes “Proposta”.
19. Após a abertura dos envelopes “Documentação”, os demais, contendo as “Propostas”, serão
abertos:
19.1 - se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as
licitantes ao direito de interposição de recurso; ou
19.2 - após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de
recurso; ou
19.3 - após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.
20. As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em sessão pública, da
qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Especial de Licitação e pelos
representantes legais das licitantes presentes.
20.1 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá
ser feita no ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; e
20.2 - a inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das
fases subseqüentes.
21. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” em
um único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas
apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão
em poder da Comissão Especial de Licitação até a data e horário marcados para prosseguimento dos
trabalhos.
22. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da Comissão
Especial de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão.
23. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação.
24. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não caberá desclassificá-
las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos
após o resultado do julgamento.
25. É facultada à Comissão Especial de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta
Concorrência, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente das
propostas.
26. Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela licitante,
mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de
abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta.
26.1 - Entende-se por documento credencial:
a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante;
b) procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa
credenciada possa falar em seu nome em qualquer fase desta licitação;
26.2 - cada representante poderá representar apenas uma licitante;
26.3 - o documento de representação poderá ser apresentado à Comissão Especial de
Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes
"DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA", ou quando esta o exigir;
26.4 - a não apresentação do documento legal de representação não inabilitará a
licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar e responder em seu
nome.
27. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição das mesmas
pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo
regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando
denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela Comissão Especial de Licitação.
DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
28. Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá apresentar à
Comissão Especial de Licitação, simultaneamente, sua documentação e propostas de preço, em
envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, além da razão social e do CNPJ da licitante, os seguintes dizeres:
CONCORRÊNCIA Nº 02/2007
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 01
CONCORRÊNCIA Nº 02/2007
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02
DA HABILITAÇÃO PRELIMINAR - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTAÇÃO)
29. A HABILITAÇÃO PRELIMINAR para participar desta Concorrência compreende:
29.1 - a licitante que NÃO OPTAR por serem verificados no SICAF seu cadastro e
habilitação parcial deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 01, os
documentos relacionados a seguir, bem assim aqueles relacionados no item 30
deste Edital.
29.1.1 - Relativos à Habilitação Jurídica:
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor
devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;
b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples,
acompanhada de prova de diretoria em exercício; e
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo Órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
29.1.2 - Relativos à Regularidade Fiscal:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
licitado;
b.1) em razão de o objeto do certame se referir a prestação de
serviços deverá ser apresentada, obrigatoriamente, a prova
de inscrição no cadastro de contribuintes municipal;
c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei; e
c 1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda
Federal, a Certidão Quanto à Dívida Ativa da União,
fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei.
29.1.3 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social (2006), já exigíveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando
como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL
DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI,
publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro
indicador que o venha substituir.
a.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
a.1.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante.
a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão
equivalente, ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante;.
a .1.4) sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante;
a.1.5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão
estar assinadas por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;
b) a boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
SG = __________________ATIVO TOTAL_____________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
b.1) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial
de cálculos juntado ao balanço;
b.1.1) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão
reserva-se o direito de efetuar os cálculos;
b.2) se necessária a atualização do balanço e do capital social,
deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em
apreço, o memorial de cálculo correspondente;
c) certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial
, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.
30. Todas as licitantes, inclusive as optantes pelo SICAF, deverão apresentar, dentro do Envelope nº
01, os seguintes documentos:
30.1 - declaração de que as informações constantes dos documentos exigidos nos
Itens 29.1.1 a 29.1.3 deverão ser verificadas pelo cadastramento e habilitação
parcial no SICAF (declaração exigida somente para a empresa que pretender
que suas condições sejam verificadas junto ao SICAF);
30.2 - certidão de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA da região a qual está vinculada a licitante, comprovando
atividade relacionada com o objeto da presente licitação – construção civil;
30.3 - 1 (um) atestado (ou declaração) de capacidade técnica, expedido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA da região
competente, que comprove ter a licitante executado serviços de fundação em
tubulões, de edificação com, pelo menos, 20.000m² (vinte mil metros
quadrados) de área construída;
30.4 - 1 (um) atestado (ou declaração) de capacidade técnica, expedido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA da região
competente, que comprove ter a licitante executado serviços de contenção de
taludes em tubulões ou em estacas pré-fabricadas ou moldadas in loco, em
concreto ou metálicas.
30.5 - 1 (um) atestado (ou declaração) de capacidade técnica, expedido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA da região
competente, que comprove ter a licitante executado serviços de estrutura mista
– estrutura de concreto e metálica em uma mesma edificação – em edificação
com, pelo menos, 20.000m² (vinte mil metros quadrados) de área construída.
30.6 - Comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data fixada para
entrega dos envelopes “documentação” e “proposta”, profissional de nível
superior com formação em engenharia civil, detentor de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA da região competente,
relativo(s) à execução de estrutura mista de edificação – estrutura de concreto e
metálica em uma mesma edificação – e de fundação e/ou contenção em
tubulões e/ou estacas escavadas.
30.6.1 - A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação
de cópia da carteira de trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de
empregado, ou de contrato de prestação de serviço, ou do contrato
social da licitante em que conste o profissional como sócio.
30.7 - declaração indicando o nome, CPF, nº do registro na entidade profissional
competente, do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços
de que trata o objeto desta Concorrência;
30.7.1 - o nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que
constar dos atestados de responsabilidade técnica de que trata a
Condição 30.6;
30.8 - declaração fornecida pela Comissão Especial de Licitação comprovando que a
licitante recebeu todos os documentos necessários ao cumprimento do objeto
desta Concorrência.
a) Se por qualquer motivo a referida declaração não estiver junto à
documentação, será considerada, se houver, a segunda via em
poder da Comissão Especial de Licitação, para fins de habilitação;
b) a declaração de que trata esta condição será emitida
automaticamente quando da retirada do edital na homepage do
Tribunal de Contas da União (emitida com controle eletrônico), na
qual não constará assinatura;
30.9 - certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
30.10 - comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10%
(dez por cento) do valor total da proposta (exigida somente no caso de a
licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) nos índices Liquidez
Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral);
30.11 - declaração, observadas as penalidades cabíveis, da superveniência de fato
impeditivo da habilitação (exigível somente em caso positivo);
30.12 - declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de
1998 (Lei nº 9.854/99).
Observações:
1) todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão
ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada
por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou
registrados no Cartório de Títulos e Documentos. Documentos de
procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no
Cartório de Títulos e Documentos.
2) as declarações relacionadas na Condição 30ª (exceto aquela do Subitem
30.8, que será expedida pela Comissão Especial de Licitação), deverão estar
emitidas em papéis timbrados dos Órgãos ou Empresas que as expediram;
3) o representante legal que assinar, pela empresa licitante os documentos de
que trata a Condição 30ª deverá estar credenciado para esse fim, e ser
comprovado se a Comissão Especial de Licitação vier a exigir; e
4) os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº
01, deverão, de preferência, ser entregues numerados seqüencialmente e na
ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a
conferência e exame correspondente.
31. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
31.1 - em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço
respectivo:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz; ou
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial;
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
d) os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da
licitante;
31.2 - datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do
Envelope nº 1, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa
competente expedidor(a); e:
a) não se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela
própria natureza, não apresentam prazo de validade, que é o caso dos
atestados de capacidade (responsabilidade) técnica.
32. Os documentos exigidos nesta Concorrência poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão Especial de
Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial.
32.1 - Os documentos serão autenticados pela Comissão Especial de Licitação, a
partir do original, até às 18 horas do dia anterior à data marcada para o
recebimento e abertura dos envelopes documentação;
32.2 - serão aceitas somente cópias legíveis;
32.3 - não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e
32.4 - a Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de
qualquer documento, sempre que julgar necessário.
DA VISTORIA
33. A licitante poderá vistoriar o local onde será executada a obra objeto desta Concorrência para
inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, até o segundo dia útil anterior ao da
abertura das propostas, em companhia de servidor(a) da Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio
- SESAP, de segunda a sexta-feira, das 10 às 12 e de 14 às 18 horas
33.1 - O horário da visita deverá ser previamente solicitado à SESAP pelo telefone
(61) 3316-7096 e 3316-5316;
33.2 - O Representante, credenciado pela licitante para efetuar a vistoria, deverá
apresentar-se à SESAP munido da declaração de responsável técnico – modelo
nº 2 do Anexo VII;
33.3 - Por ocasião da vistoria, ou em outra oportunidade, os interessados deverão
comparecer à Diretoria de Lictações, sala 26 do Edifício Anexo II, munidos de
um CD virgem para efetuar a cópia das plantas e desenhos.
DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02
34. A proposta de preço contida no Envelope nº 02 deverá ser apresentada, conforme modelo do
anexo VI:
34.1 - de preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como
também rubricada;
34.2 - fazer menção ao número desta Concorrência e conter a razão social da licitante,
o CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo
endereço com CEP, podendo fazer referência ao banco, a agência e respectivos
códigos e o n.º da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior
pagamento;
34.3 - indicação dos preços conforme previsto nas Condições 37 a 40;
34.4 - indicação dos prazos conforme previsto nas Condições 41 e 45;
34.5 - quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela
licitante.
35. As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os desenhos
fornecidos para execução dos serviços:
35.1 - no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões
às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular
imediata comunicação escrita à Comissão Especial de Licitação, no prazo
estabelecido na Condição 4ª deste Edital, para fins de esclarecimento por parte
da Comissão.
36. Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às
características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços,
equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos
originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão
analisadas pela Comissão Especial de Licitação.
36.1 - Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Especial de Licitação
quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, bem como as divergências que
porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando
prevalecerá sempre o primeiro;
36.2 - a falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo
representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e
com poderes para esse fim, sendo desclassificada que não satisfizer tal
exigência; e
36.3 - a falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com
aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 -
DA DOCUMENTAÇÃO;
36.4 - a licitante vencedora deverá apresentar planilha com a composição de custos
dos serviços ofertados.
DOS PREÇOS
37. A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, conforme planilhas
constantes dos anexos III , e ainda, o global da proposta.
37.1 - a licitante deverá indicar o percentual do BDI, detalhando todos os seus
componentes, também em forma percentual.
37.2 - na composição de custos unitários a licitante deverá apresentar
discriminadamente as parcelas referentes à mão de obra, materiais,
equipamentos e serviços.
38. Os quantitativos indicados na Planilha constante deste Edital são meramente estimativos, não
acarretando à Administração do Tribunal de Contas da União qualquer obrigação quanto a sua
execução ou pagamento.
39. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos,
enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos
quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o
lucro bruto da licitante deverão estar considerados em item específico-BDI, conforme planilha de
quantidades e preços – item VII do Anexo II deste edital.
39.1 - A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será
de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de
pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
40. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico e, de
preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se
qualquer valor além dos centavos.
DOS PRAZOS
41. A obra deverá ser executada no prazo máximo de 270 (duzentas e setenta) dias corridos, contado
a partir da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio, considerado
o disposto na Condição 41.1.
41.1 - O prazo para início da obra será de até 5 (cinco) dias corridos contado do
recebimento da Ordem de Serviço expedida pela Secretaria de Engenharia e
Serviços de Apoio, e o da conclusão, o proposto pela licitante vencedora, se
inferior ao máximo definido no caput desta Condição;
41.2 - qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser
previamente comunicado à Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio -
SESAP;
a) Quaisquer serviços a serem realizados fora dos referidos horários
dependerão de prévia e formal comunicação à Secretaria de Engenharia e
Serviços de Apoio e não implicarão nenhuma forma de acréscimo ou
majoração do preço pactuado para a execução da obra ora licitada, razão
pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de
equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou
“adicionais-noturnos”, uma vez que a licitante vencedora se obrigará a
dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros
apontados nesta Concorrência.
42. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior à 05 (cinco) anos, contado do Termo de
Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente.
43. A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no
preâmbulo desta Concorrência para o recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”.
44. Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam expressamente indicados na
proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento.
45. O prazo previsto na Condição 41, Subitem 41.1, poderá ser excepcionalmente prorrogado,
quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo
justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração do Tribunal de Contas da União.
46. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das
propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Tribunal de Contas da União,
poderá ser solicitada prorrogação geral da validade referida a todas as licitantes classificadas, por igual
prazo, no mínimo.
47. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos envelopes, sem a
solicitação ou a convocação de que tratam as Condições 46 e 65, respectivamente, as licitantes ficam
liberadas dos compromissos assumidos.
DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITAÇÃO
48. Trata-se de licitação do tipo Concorrência enquadrada nos artigos 10, inciso II, alínea “b”, 22,
inciso I, e 45, § 1º, inciso I, todos da Lei nº 8.666/93.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
49. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei
n.º 8.666/93, as propostas que:
49.1 - apresentarem preços excessivos ou com valor global superior ao limite
estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os
de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a
execução do objeto; e
49.2 - não atenderem às exigências contidas nesta Concorrência.
50. Consideram-se manifestamente inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do
valor orçado pela Administração; ou
b) valor orçado pela Administração.
50.1 - Das licitantes classificadas na forma das alíneas “a” e “b” da Condição 50 cujo
valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a
que se referem as alíneas “a” e “b” desta Condição, será exigida, para
assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do
parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta.
51. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão Especial de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para
apresentação de nova documentação e/ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas na
condição anterior.
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
52. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Concorrência e seus
Anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de menor preço global.
52.1 - A licitante vencedora deverá, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar
planilha de composição dos preços unitários ofertados por item e subitem, bem
como, composição do BDI adotado, para efeito de conclusão do julgamento
das propostas pela Comissão Especial de Licitação.
53. A Comissão Especial de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de
Pessoal do Tribunal de Contas da União ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar-se na sua decisão.
53.1 - A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar das
licitantes, para efeito de análise e caso entenda necessário, a apresentação das
seguintes informações:
53.1.1 - Planilha de composição de custos de todos os preços unitários
ofertados;
53.1.1.1 - caso haja divergência entre o preço unitário apresentado
na Planilha de preços da licitante e aquele apresentado na
composição de custos, prevalecerá sempre esse último;
53.1.2 - relação da marca e do modelo dos materiais considerados na
composição dos preços ofertados.
53.2 - A Comissão Especial de Licitação efetuará análise individual dos preços
unitários cotados nas propostas das licitantes;
53.2.1 - caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorrência de
itens com preços superiores aos orçados pelo Tribunal de Contas da
União (Anexo III), a licitante deverá apresentar relatório técnico
circunstanciado justificando a composição e os preços dos serviços;
53.2.2 - caso as justificativas apresentadas não sejam acatadas pela comissão
de especial de licitação, a licitante deverá adequar sua proposta ao
orçamento base elaborado pelo Tribunal, sob pena de
desclassificação da proposta.
54. Após a análise das propostas apresentadas, em confronto com as exigências deste Edital, será
considerada como licitante vencedora aquela detentora do menor preço global.
54.1 - Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o
somatório de todos os itens da planilha de preços apresentada.
55. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Concorrência, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais
licitantes.
56. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que esta Concorrência não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração.
57. À Comissão Especial de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o
julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus Anexos, e a decisão
quanto às dúvidas ou omissões deste Edital.
DO DESEMPATE
58. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público, para o
qual todas as licitantes serão convocadas.
DO DIREITO DE PETIÇÃO
59. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar recurso à
Presidente da Comissão Especial de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação
do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou do julgamento das
propostas, anulação ou revogação desta Concorrência.
59.1 - Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n° 8.666/93, ficam os autos
desta Concorrência com vista franqueada aos interessados.
60. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de
05 (cinco) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão Especial de
Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir,
devidamente informado, ao Secretário-Geral de Administração do Tribunal de Contas da União para
encaminhamento ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas da União.
61. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender modificação
total ou parcial das decisões da Comissão Especial de Licitação deverão ser apresentados por escrito,
exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio.
61.1 - O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão Especial de Licitação,
logo após ter sido protocolizado no Serviço de Protocolo do Tribunal de Contas
da União.
DA ADJUDICAÇÃO
62. A execução dos serviços correspondentes ao objeto será adjudicada GLOBALMENTE a uma
única empresa, depois de atendidas as Condições desta Concorrência.
DO TERMO DE CONTRATO
63. Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei n.º 8.666/93, o contrato referente à execução
de serviços de fundação e estrutura do Anexo III ao edifício Sede do Tribunal de Contas da União será
formalizado e conterá, necessariamente, as Condições já especificadas neste Ato Convocatório.
64. Quaisquer condições apresentadas pela adjucatária em sua proposta, se pertinentes, poderão ser
acrescentadas ao contrato a ser assinado.
DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO
65. O Tribunal de Contas da União convocará oficialmente a adjucatária, durante a validade da sua
proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato sob pena de decair o direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
66. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
adjucatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração
do Tribunal de Contas da União.
67. É facultado à Administração do Tribunal de Contas da União, quando a convocada não assinar o
referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida
a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira
classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar esta Concorrência,
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
67.1 - a recusa injustificada da adjucatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do
Tribunal de Contas da União, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas.
a) o disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos
do art. 64, § 2º da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que não aceitarem
a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive
quanto ao prazo e preço.
DO SEGURO
68. A contratada deverá fazer em companhia idônea e apresentar ao Tribunal de Contas da União, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do Contrato, seguro contra riscos de
engenharia, com validade para todo o período de execução da obra.
68.1 - Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a contratada
responderá pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública,
propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução da obra.
69. A contratada deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado na
Condição imediatamente anterior, seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo a sua
conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice.
DA GARANTIA
70. Será exigida da contratada a apresentação ao Tribunal de Contas da União, também no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante de prestação
de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, com validade para
todo o período de execução da obra, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:
70.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
70.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em
caderneta de poupança em favor do Tribunal de Contas da União.
70.1.2 – caso faça opção pela caução em títulos da dívida pública, a licitante
deverá transferir a posse dos títulos para a Administração até o
adimplemento da obrigação contratual ou satisfação da sanção.
70.2 - seguro-garantia;
70.3 - fiança bancária.
DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
71. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54 da Lei n.º
8.666/93, combinado com o inciso XII do art. 55 do mesmo diploma legal.
DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
72. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, com a
apresentação das devidas justificativas adequadas a esta Concorrência.
73. No interesse da Administração do Tribunal de Contas da União, o valor inicial atualizado do
contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
73.1 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários;
73.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes;
73.3 - O Tribunal de Contas da União poderá alterar unilateralmente o Contrato nos
seguintes casos:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos; e
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei
de Licitações.
74. Em caso de supressão da obra, se a licitante vencedora já houver adquirido os materiais e posto
no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo Tribunal de Contas da União pelos custos de
aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por
outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
75. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, com eficácia
legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, podendo, no interesse da
Administração, ser prorrogado por igual período, tendo início e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
DOS ENCARGOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DA LICITANTE VENCEDORA
76. Caberá ao Tribunal de Contas da União:
76.1 - permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora ao local da obra;
76.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Preposto ou Responsável Técnico da licitante vencedora;
76.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de Comissão para
tanto formalmente designada, que deverá, ainda, atestar as faturas;
76.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos
durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente
submetido ao Tribunal de Contas da União e aprovado pela Administração,
desde que comprovada a necessidade deles;
76.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientações passadas pelo Tribunal de Contas da União ou com as
especificações constantes do Edital, em particular, do seu Anexo II;
76.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações
constantes do Anexo II deste Edital;
77. Caberá à licitante vencedora:
77.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execução da obra, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
77.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do Tribunal de
Contas da União, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
77.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente
à boa ordem e às normas disciplinares do Tribunal de Contas da União;
77.4 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do Tribunal de
Contas da União ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da
execução da obra, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pela Secretaria de Engenharia e Serviços de
Apoio do Tribunal de Contas da União;
77.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade do Tribunal de Contas da União, quando esses tenham sido
ocasionados por seus empregados durante a execução da obra;
77.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados na obra do Tribunal de Contas da União;
77.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execução da obra, pela resistência,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar;
77.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços:
a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda,
transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à
licitante formular imediata comunicação escrita ao Tribunal de Contas da
União, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.
77.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, os serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da ciência pela
contratada, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;
77.10 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da
obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;
77.11 - fornecer instalações adequadas para a fiscalização da obra;
77.12 - instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na
forma da legislação pertinente;
77.13 - remover o entulho, lixo e todos os materiais que sobrarem, promovendo a
limpeza do local da obra, durante todo o período de execução e, especialmente,
ao seu final, dando destinação em conformidade com as exigências legais;
77.14 - prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Edital,
conforme o disposto no § 1º do art. 56 da Lei n° 8.666/93;
77.15 - submeter à aprovação da Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio do
Tribunal de Contas da União, antes do início dos trabalhos, a relação nominal
de seu pessoal técnico envolvido com a execução da obra;
77.16 - permitir, aos técnicos da Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio do
Tribunal de Contas da União e àqueles a quem o Tribunal formalmente indicar,
acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados
materiais relacionados com o objeto;
77.17 - fornecer e preencher o Diário de Obra, conforme Condições 86ª e 87ª do
presente Edital;
77.18 - comunicar à Administração da Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio
do Tribunal de Contas da União, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
77.19 - responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do
canteiro de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de
prevenção de incêndio, bem como outras construções provisórias necessárias,
conforme previsto nas Especificações Técnicas;
77.20 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos,
materiais e serviços pela Comissão fiscalizadora da Secretaria de Engenharia e
Serviços de Apoio do Tribunal de Contas da União e pelos atrasos acarretados
por esta rejeição;
77.21 - responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços
contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os
mal executados;
77.22 - providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este
fim, quando do uso de similar ao descrito nas Especificações Técnicas, sempre
que a fiscalização da Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio do Tribunal
de Contas da União julgar necessário;
77.23 - providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART no CREA da região onde os serviços serão realizados,
entregando uma via à Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio do
Tribunal de Contas da União;
77.24 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem
realizados, apresentando-a à Unidade de fiscalização da Secretaria de
Engenharia e Serviços de Apoio do Tribunal de Contas da União, quando
solicitado;
77.25 - responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços
contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa
necessária para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;
77.26 - submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da Secretaria de Engenharia e
Serviços de Apoio do Tribunal de Contas da União, o(s) nome(s) e o(s) dado(s)
demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que,
porventura, venha a substituir o originalmente indicado;
77.27 - submeter à Comissão fiscalizadora da Secretaria de Engenharia e Serviços de
Apoio do Tribunal de Contas da União as amostras de todos os materiais a
serem empregados nos serviços antes da sua execução;
77.28 - entregar o Termo de Garantia dos materiais fornecidos, garantia essa de no
mínimo 5 (cinco) anos, a contar da data da emissão do Termo de Recebimento
Definitivo. A garantia incluirá mão-de-obra e substituição de peças ou
materiais, desde que não fique caracterizado o uso inadequado por parte do
usuário;
77.29 - garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados,
contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro;
77.30 - durante o período de garantia de que tratam as Condições 78.28 e 78.29, a
licitante vencedora deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas
suspensas de participar em licitação realizada pelo Tribunal de Contas da
União, atender aos chamados da Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio
do Tribunal de Contas da União no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos,
contado da comunicação oficial; e
77.31 - manter, durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas nesta Concorrência.
78. Caberá, ainda, à licitante vencedora, como parte de suas obrigações:
78.1 - efetuar o registro do Contrato no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA/DF, cumprindo-se o disposto da Lei nº
6.496, de 07.12.77;
78.2 - indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos;
78.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da
obra; e
78.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança
do Trabalho.
DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
79. À licitante vencedora caberá, ainda:
79.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a
saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum
vínculo empregatício com o Tribunal de Contas da União;
79.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do
fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda
que acontecido em dependência do Tribunal de Contas da União;
79.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal,
relacionadas a esse processo licitatório e respectivo contrato, originariamente
ou vinculados por prevenção, conexão ou contingência; e
79.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da adjudicação desta Concorrência.
80. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior,
não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Tribunal de Contas da União, nem poderá
onerar o objeto desta Concorrência, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Tribunal de Contas da União.
DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
81. Deverá a licitante vencedora observar o seguinte:
81.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de
Pessoal do Tribunal de Contas da União durante a vigência do contrato;
81.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca desta
Concorrência, salvo se houver prévia autorização da Administração do
Tribunal de Contas da União; e
82.3 - é vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta concorrência.
82.3.1 – a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente
autorizada pela Administração do Tribunal de Contas da União.
DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
82. Caberá à licitante vencedora providenciar, junto ao CREA/DF, a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a
legislação vigente.
83. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a
contratada, e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório.
83.1 - é admitida a substituição do responsável técnico a que alude a condição supra
por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada
pela administração.
DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
84. A execução da obra será acompanhada e fiscalizada por Comissão da Secretaria de Engenharia e
Serviços de Apoio do Tribunal de Contas da União, para tanto instituída, permitida a contratação de
terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, devendo:
84.1 - promover as avaliações das etapas executadas, observado o disposto no
Cronograma Físico-Financeiro; e
84.2 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos
contratados, para efeito de pagamento.
85. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da Secretaria de Engenharia e
Serviços de Apoio do Tribunal de Contas da União, a Comissão de fiscalização ou outro servidor
devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em
desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.
86. A contratada providenciará e manterá Diário de Obras (livro de capa resistente) com páginas
numeradas e rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de
eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes,
devam ser objeto de registro.
86.1 - Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade da Administração do
Tribunal de Contas da União.
87. O representante da Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio do Tribunal de Contas da União
anotará em Diário de Obra, a ser fornecido pela licitante vencedora, todas as ocorrências relacionadas
com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.
87.1. O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem
seqüencial, de 01 (um) a 50 (cinqüenta), em 3 (três) vias, e rubricadas pela
fiscalização. Caberá ao responsável técnico da licitante vencedora o seu
preenchimento. Diariamente será dada ciência do preenchimento do Diário à
Comissão encarregada da fiscalização dos serviços que, após efetuar no Diário
as anotações mencionadas no caput da presente Condição, destacará a primeira
via de cada página, para seu controle e arquivo. A segunda via será destacada e
arquivada pela licitante vencedora, ficando a terceira via no próprio Diário.
88. A contratada deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração do Tribunal
de Contas da União, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for
necessário.
89. A contratada deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) engenheiro
residente em tempo integral, inscrito no CREA e aceito pela Administração do Tribunal de Contas da
União, que na ausência do responsável técnico, se não for o próprio, irá representá-la sempre que for
necessário.
90. O representante do Tribunal de Contas da União anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
91. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da Secretaria de
Engenharia e Serviços de Apoio do Tribunal de Contas da União deverão ser solicitadas aos seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
DA ATESTAÇÃO
92. A atestação das faturas referente às etapas da obra objeto deste Contrato caberá a comissão
instituída pelo Tribunal de Contas da União ou a servidor designado para esse fim.
DA DESPESA
93. A importância com a execução da obra objeto desta Concorrência, mediante a emissão de nota de
empenho estimativo, está a cargo do elemento orçamentário próprio - 459051 - Obras e Instalações, da
Atividade _________________Construção do Edifício Anexo III do Tribunal de Contas da União.
DO PAGAMENTO
94. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a licitante vencedora solicitará à
Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio do Tribunal de Contas da União a medição dos trabalhos
executados. Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a licitante vencedora apresentará nota
fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo Tribunal de Contas da União,
mediante ordem bancária creditada em conta corrente no prazo de 10 (dez) dias contados da
apresentação dos documentos à SESAP do Tribunal de Contas da União, situada na SAFS Quadra 04,
lote 01 Anexo II – sala___ . Brasília-DF.
94.1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização;
94.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte:
94.2.1 -mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro,
quando serão feitas as medições pela Comissão fiscalizadora da
Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio do Tribunal de Contas
da União, considerando-se a fabricação e os serviços efetivamente
executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações
e os desenhos do projeto;
94.2.2 -serão emitidos os “Boletins de Medição dos Serviços”, em duas vias,
que deverão ser assinadas com o “De acordo” do Responsável
Técnico, o qual ficará com uma das vias;
94.3. A critério da fiscalização e no exclusivo interesse do Tribunal de Contas da União,
as medições poderão ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos
e depositados no canteiro da obra. Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito
de pagamento será o custo dos materiais e equipamentos constante das composições de
custos unitários apresentadas pela licitante vencedora:
94.3.1– entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela licitante
vencedora nesta Concorrência menos o BDI contratual; e
94.3.2- o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a
parcela dos serviços relativos à mão-de-obra e respectivo BDI, serão
pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e instalação dos
equipamentos.
95. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação do
cumprimento das condições 68 e 70 deste edital e mediante apresentação dos seguintes documentos:
95.1 - Registro da obra no CREA/DF;
95.2 - Matrícula da obra no INSS; e
95.3 - Relação dos Empregados - RE.
96. O Tribunal de Contas da União reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em
perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
97. O Tribunal de Contas da União poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes
a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora nos termos desta Concorrência.
98. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção
monetária.
98.1 - Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a licitante
vencedora encontra-se em dia com suas obrigações para com o sistema da
seguridade social, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito junto
ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS.
98.1.1 - A Administração poderá consultar a regularidade por meio de
consulta no SICAF, caso a licitante esteja cadastrada no sistema.
99. O prazo de pagamento do fornecimento e dos serviços será contado a partir da data final do
período de adimplemento de cada parcela.
99.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratórios devidos pelo Tribunal de Contas da União, entre a data
acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serão
calculados com a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001644
365 365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
99.2 - A compensação financeira prevista nesta Condição será incluída na fatura/nota
fiscal seguinte ao da ocorrência.
DAS SANÇÕES
100. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações
estabelecidas no contrato sujeitará a licitante vencedora à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.
101. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Concorrência, o Tribunal de Contas da União
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
101.1 - advertência;
101.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de
inexecução do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, contado da comunicação oficial;
101.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração do Tribunal de Contas da União, pelo prazo de até 2
(dois) anos;
101.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a
Administração do Tribunal de Contas da União pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
102. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às penalidades
tratadas na Condição anterior:
102.1 - pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos licitantes
convocados nos termos do art. 64, § 2º da Lei 8.666/93;
102.2 - pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia,
conforme disposto na Condição 68 e 69;
102.3 - pela não apresentação da garantia de que trata a Condição 70;
102.4 - pelo atraso no início da execução da obra, em relação ao prazo proposto e
aceito;
102.5 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-
Financeiro;
102.6 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução
da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no
prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalização, contado da data da rejeição; e
102.7 - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado, caracterizada
se a medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo
para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data de rejeição.
102.8 - pelo descumprimento de alguma das Condições e dos prazos estipulados neste
Edital e em sua proposta.
103. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscrição no Cadastro de Fornecedores do Tribunal de Contas da União e, no que couber, às demais
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
104. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos
pelo Tribunal de Contas da União, em relação a um dos eventos arrolados na Condição 102, a licitante
vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas.
105. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração do Tribunal de Contas da União, e declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante vencedora
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
DA RESCISÃO
106. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77
a 80 da Lei no 8.666/93.
113.1. - os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
107. A rescisão do contrato poderá ser:
107.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal de
Contas da União, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei
8.666/93, notificando-se a licitante vencedora com a antecedência mínima de
30 (trinta) dias corridos, salvo no caso do inciso XVII; ou
107.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta Concorrência,
desde que haja conveniência para a Administração do Tribunal de Contas da
União; ou
107.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
108. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
DO RECEBIMENTO DA OBRA
109. A Comissão de Fiscalização deverá lavrar termo circunstanciado de recebimento provisório,
assinado pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da comunicação por
escrito da conclusão do objeto, pela contratada.
109.1 - A aludida Comissão examinará o trabalho executado, verificando o fiel
cumprimento das leis, das cláusulas do contrato e seus anexos, do projeto
básico e especificações técnicas, e fará constar do termo de recebimento
provisório todas as deficiências encontradas, que a contratada deverá sanar em
prazo determinado pela Comissão, observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93.
110. Comprovado o saneamento das deficiências anotadas e a adequação do objeto aos termos
contratuais, a Administração emitirá, em prazo inferior a noventa dias, contados da comunicação por
escrito da conclusão pela contratada, termo circunstanciado de recebimento definitivo do objeto,
assinado pelas partes.
111. A obra somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após cumpridas todas
as obrigações assumidas pela licitante vencedora e atestada sua conclusão pelo Tribunal de Contas da
União.
DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS
112. Na hipótese de divergência entre as Plantas e as Especificações Técnicas da obra, prevalecerá o
constante das Especificações Técnicas.
113. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Anexo II,
serão resolvidas pela Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio do Tribunal de Contas da União.
114. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a licitante
vencedora estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos serviços
constantes das Especificações Técnicas.
115. A licitante vencedora ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas
especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância do Tribunal de
Contas da União.
116. A licitante vencedora deverá manter, durante toda a execução da obra, em local estratégico,
“container” tipo caçamba, para o recolhimento diário dos entulhos provenientes da obra.
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
124. Tratando-se de produtos de procedência estrangeira, o Tribunal de Contas da União
poderá exigir da licitante vencedora, a apresentação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados
da entrega dos equipamentos e materiais, dos documentos relativos à importação.
125. A licitante deverá indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do
contrato, o nome e o número do telefone do seu preposto, que estará sujeito à aceitação da
Administração do Tribunal de Contas da União, para representar a licitante vencedora na execução do
contrato.
126. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a Comissão Especial de Licitação do
Tribunal de Contas da União, na Sede do Tribunal, situada na SAFS – Quadra 04, lote 01 – Edifício
Anexo II, sala 26 – Brasilia-DF ou pelos telefones: (61) 3316-7004/3316-7005, e-mail [email protected],
no horário das 10 às 12 e das 14 às 18 horas, para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários.
DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
127. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até
05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação (Documentação),
devendo a Administração do Tribunal de Contas da União, por intermédio da Comissão Especial de
Licitação, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.
128. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante o Tribunal de Contas da
União a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento
dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
129. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta
Concorrência até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
116.1 - a impugnação interposta deverá ser comunicada à Comissão Especial de
Licitação, logo após ter sido protocolizada no Serviço de Protocolo do
Tribunal de Contas da União.
DA CONCORRÊNCIA
130. A critério da Administração do Tribunal de Contas da União, esta Concorrência poderá:
116.2 - ser anulada, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; ou
116.3 - ser revogada, a juízo da Administração do Tribunal de Contas da União, se for
considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta; ou
116.4 - ser a data de abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” transferida,
por conveniência exclusiva da Administração do Tribunal de Contas da União.
131. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta Concorrência:
116.5 - a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da
Lei n.º 8.666/93;
116.6 - a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o
dispositivo citado na alínea anterior; e
116.7 - no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório
e a ampla defesa.
DOS ANEXOS
117. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I - Projeto Básico;
ANEXO II - Especificações Técnicas;
ANEXO III - Orçamento Estimado;
ANEXO IV - Fonte dos Custos unitários;
ANEXO V - Cronograma Físico-Financeiro;
ANEXO VI - Modelo de Proposta;
ANEXO VII - Modelos de documentos exigidos na Condição 30;
ANEXO VIII - Minuta de contrato; e
ANEXO IX - Relação de Plantas e Desenhos.
DO FORO
118. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Brasília,
Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal.
Comissão Especial de Licitação, em 24 de agosto de 2007.
Presidente: ____________________________
Membro: ____________________________
Membro: ____________________________
ANEXO I
PROJETO BÁSICO
A
OBJETIVO
Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de fundação e estrutura do Edifício
Anexo III do Tribunal de Contas da União em Brasília/DF.
B
JUSTIFICATIVA
Construção de novo prédio para abrigar o Instituto Serzedello Corrêa e a Secretaria de
Tecnologia de Informação do Tribunal.
C
META FÍSICA
Execução das fundações e da estrutura do edifício Anexo III, conforme especificações técnicas,
num prazo máximo de 270 (duzentos e setenta) dias corridos.
D
PERIODO DE EXECUÇÃO
O prazo previsto para execução dos serviços é de 270 (duzentos e setenta) dias corridos e o prazo
de vigência do Contrato deverá ser de 12 (doze) meses.
PENALIDADES
O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a licitante vencedora à multa de 0,5%
(cinco décimos porcento) sobre o valor total da respectiva atividade, BDI incluso, por dia de
atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.
F
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO
R$ 26.222.962,09 (vinte e seis milhões, duzentos e vinte e dois mil, novecentos e sessenta e dois
reais e nove centavos)
EMPREITADA: ( ) Preço Global ( x ) Preço Unitário
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO:( x ) Global ( ) Por Item
NENHUM ITEM DA PROPOSTA PODERÁ SER COTADO A PREÇO SUPERIOR AO
PREÇO UNITÁRIO DEFINIDO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO TRIBUNAL.
G
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
a) Natureza de Despesa:
b) Projeto/Atividade:
H
LOCAL DE EXECUÇÃO
SAFS, Quadra 4, Lote 1 - Brasília/DF.
I
RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Nome: Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio - SESAP.
J
UNIDADE FISCALIZADORA
SEFAN ou servidor ou comissão designado pelo titular da SESAP.
ANEXO II
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
I. INTRODUÇÃO
As presentes especificações técnicas visam subsidiar a contratação de empresa de engenharia
para realização de contenções, das fundações, da estrutura e de serviços complementares referentes à
construção do Edifício Anexo III do Tribunal de Contas da União, em Brasília/DF.
II. DISPOSIÇÕES GERAIS
Para efeito das presentes Especificações, o termo Tribunal significa Tribunal de Contas da
União, órgão do Governo Federal que contratará os serviços objeto da presente licitação, o termo
CONTRATADO define o proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o
objeto, e o termo FISCALIZAÇÃO define a equipe que representará o Tribunal perante o
CONTRATADO e a quem este último dever-se-á reportar.
Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente:
- às normas e especificações constantes deste caderno;
- às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT;
- às disposições legais da União e do Governo do Distrito Federal;
- aos regulamentos das empresas concessionárias;
- às prescrições e recomendações dos fabricantes;
- às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
- às práticas SEDAP – execução; e
- às qualificações de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do
Habitat (PBQP-H).
Caso algum licitante venha constatar divergência significativa entre quantitativos, avaliados
com base nos projetos fornecidos, e os constantes na planilha orçamentária anexa ao Edital, deverá
comunicar, formalmente, ao Serviço de Licitações – Anexo II sala 028 – telefone (61) 3316-7005, tal
fato, até o segundo dia útil anterior ao da abertura das propostas.
Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a documentação
referente à presente licitação, dirimindo, oportunamente, todas as dúvidas, de modo a não incorrerem
em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo dos
preços propostos. Se julgarem necessário, poderão agendar vistoria ao local das obras junto ao Serviço
de Fiscalização e Acompanhamento das Obras do Anexo III, pelos telefones (61) 3316-7096 e (61)
3316-5316, até o segundo dia útil anterior ao da abertura das propostas.
Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações e projetos ora
fornecidos não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar
serviços extras e/ou alterar a composição de seus preços unitários. Considerar-se-á, inapelavelmente, o
CONTRATADO como altamente especializado nos serviços objeto da contratação o que significa que
deverá ter computado, nos preços unitários ou no BDI propostos, todos os custos diretos e indiretos,
tais como, atividades acessórias e preliminares, impostos, contribuições, taxas, encargos sociais, entre
outros, necessários à completa e correta execução dos serviços. Não será admitida reivindicação de
alteração dos preços unitários ou global sob alegações tais como perdas não consideradas de materiais,
projetos incompletos ou insuficientemente detalhados, quantitativos incorretos, dificuldades em
entrega de materiais especificados no prazo, entre outros.
Após a adjudicação do objeto da licitação, não será levada em conta qualquer reclamação ou
solicitação, seja a que título for, de alteração dos preços constantes da proposta do CONTRATADO.
Ao assinar o contrato e receber a respectiva ordem de serviço, o CONTRATADO deverá
efetuar uma análise minuciosa de todo o projeto executivo, a ser fornecido na ocasião pelo Tribunal,
buscando elucidar junto à FISCALIZAÇÃO, ao início dos trabalhos, toda e qualquer dúvida sobre
detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e possíveis interferências que porventura não
tenham sido suficientemente esclarecidas.
Quaisquer dos itens mencionados nas presentes especificações e não incluídos nos desenhos de
execução dos projetos, ou vice-versa, terão a mesma significação como se figurassem em ambos,
sendo a execução de responsabilidade do CONTRATADO.
Havendo divergência entre os desenhos dos projetos fornecidos e as especificações, prevalecerá
o contido nestas últimas.
Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior
escala (os de menor denominador). Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas
em escala, prevalecerão as primeiras, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.
Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos projetos sem
autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.
Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão
de qualidade previsto para os serviços.
O CONTRATADO fornecerá as máquinas, os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o
transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção das obras,
sejam elas definitivas ou temporárias. Os custos relativos a esses insumos deverão estar incluídos nos
respectivos custos unitários ou no BDI.
As máquinas e os equipamentos que o CONTRATADO levar para o local dos serviços, ou as
instalações por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser
retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO.
O CONTRATADO deverá alocar profissionais especializados para o desenvolvimento dos
serviços. A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe do
CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.
Os representantes da FISCALIZAÇÃO reportar-se-ão diretamente ao Responsável Técnico do
CONTRATADO.
Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre acesso
a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente
licitação, ainda que nas dependências do CONTRATADO ou de terceiros.
O CONTRATADO interromperá total ou parcialmente a execução dos serviços sempre que:
- assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatório ou no Contrato;
- for necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento
Convocatório e de acordo com as presentes especificações;
- houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo da
FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e
- a FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar formalmente.
O CONTRATADO ficará responsável por lavrar atas expeditas de todas as reuniões pertinentes
ao objeto do contrato, realizadas entre as partes envolvidas, incluindo órgãos públicos, fornecedores,
consultores e demais interessados nos serviços em questão. Cópias dessas atas serão remetidas, em até
2 (dois) dias úteis, à FISCALIZAÇÃO para aprovação.
O CONTRATADO deverá providenciar Diário de Obra, dotado de páginas numeradas e em
três vias, onde serão registradas todas as atividades, ocorrências e demais fatos relevantes relativos aos
serviços. O Diário de Obra deverá estar sempre à disposição da FISCALIZAÇÃO, sendo vedada sua
retirada do canteiro.
A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer
responsabilidade do CONTRATADO para terceiros, sejam subempreiteiros, fabricantes ou outros
profissionais e empresas envolvidos com os serviços. Eventuais subcontratações deverão ser
submetidas à aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO.
O CONTRATADO não divulgará nem fornecerá dados ou informações obtidos em razão deste
contrato, e não utilizará o nome do Tribunal para fins comerciais ou em campanhas e material de
publicidade, salvo com autorização prévia.
Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações. Caso o CONTRATADO queira utilizar
produto ou material similar ao especificado, deverá submetê-lo previamente à aprovação da
FISCALIZAÇÃO. Estes materiais deverão atender aos requisitos mínimos de desempenho das normas
brasileiras correspondentes e estar qualificados no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade
do Habitat (PBQP-H), caso já esteja implementado o Programa Setorial de Qualidade (PSQ) para o
tipo de material.
Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar ao CONTRATADO a apresentação
de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos
aos mesmos que comprovem a qualidade e/ou similaridade dos materiais empregados. Os ensaios e as
verificações serão providenciados pelo CONTRATADO, sem ônus para o Tribunal, e executados por
laboratórios aprovados pela FISCALIZAÇÃO.
Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro.
Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela
FISCALIZAÇÃO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas áreas os dispositivos de proteção
contra incêndio determinados pelos órgãos competentes.
O CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para
que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,
exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos causados.
Qualquer patologia (vazamentos, infiltrações, etc.) identificada na estrutura e em possíveis
instalações prediais hidrossanitárias e de incêndio deverá ser comunicada à FISCALIZAÇÃO para as
devidas providências.
O CONTRATADO será responsável pela proteção de todas as instalações do Tribunal,
devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que provocar nas mesmas,
deixando-as em conformidade como o seu estado original, incluindo a recomposição do gramado,
plantas e árvores.
As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam o CONTRATADO
do cumprimento de outras disposições legais, federais e distritais pertinentes, sendo de sua inteira
responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidos por pessoas físicas ou jurídicas em
decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais
inaceitáveis na execução dos serviços.
Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações
oriundas de danos ou quaisquer prejuízos causados pelo CONTRATADO serão de sua inteira
responsabilidade, não cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte do
Tribunal.
A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não aceitação
parcial ou total dos serviços, devendo o CONTRATADO refazer as partes recusadas sem direito a
indenização.
O CONTRATADO cuidará para que toda a obra e as instalações que seu pessoal venha a se
utilizar, inclusive sanitários, permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e
empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. No caso de serviços desenvolvidos em local de
trabalho de servidores do Tribunal, o mesmo deverá ser limpo imediatamente ao final das atividades
ou antes do término do expediente do CONTRATADO.
Não será permitida a presença de funcionários do CONTRATADO em área do Tribunal que
não seja imediata do trabalho e, ainda, em qualquer local fora do horário de trabalho.
Os serviços só serão considerados entregues, após o término, por completo, de todos os
trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada a vistoria pela FISCALIZAÇÃO.
O CONTRATADO deverá fornecer ao Tribunal, por ocasião da entrega Definitiva da Obra,
Termo de Responsabilidade pelos serviços de execução das fundações, contenções e estrutura, que
assegure a estabilidade e resistência física de todas as construções executadas, sob as condições
ambientais previstas na época do projeto e quando utilizadas conforme preconizado em projeto,
garantindo sua segurança e aptidão para o serviço durante o período correspondente à sua vida útil.
III. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1. SERVIÇOS INICIAIS
1.1 MOBILIZAÇÃO
Abrange as despesas referentes à mobilização de máquinas, equipamentos e pessoal do
CONTRATADO, inclusive despesas com fretes e carretos.
1.2 BARRACÕES – ESCRITÓRIOS
O CONTRATADO já encontrará escritórios executados pelo empreiteiro encarregado da
realização dos serviços preliminares à construção do Anexo III. Entretanto, considerando o volume de
serviços a serem realizados e a mão-de-obra envolvida, deverá ser realizada uma ampliação dos
barracões existentes para escritório do CONTRATADO.
A ampliação dos escritórios deverá ser construída respeitando o projeto-padrão existente e com
base nas seguintes especificações mínimas:
- fundação em viga baldrame de concreto;
- piso cimentado liso;
- paredes externas em alvenaria de tijolos de concreto aparentes, pintadas interna e externamente
com duas demãos de tinta acrílica;
- esquadrias metálicas – padrão Gravia ou similar; externamente às janelas deverão ser instaladas
grades fixas de barras de aço, tratadas e pintadas;
- forro dotado de isolamento termo-acústico em lã de rocha;
- instalações hidráulicas, elétricas, de telefone e de rede lógica – aparentes, fixadas na alvenaria,
dutadas com tubos de PVC pintados na mesma cor das paredes;
- louças e metais – padrão comum, referência Celite, Deca, ou similar;
- luminárias – de embutir, 2x32W flurescente, padrão Lumicenter ou similar;
- cobertura em telhas onduladas de cimento amianto.
O projeto de ampliação dos escritórios do CONTRATADO deverá ser submetido à aprovação
prévia da FISCALIZAÇÃO. A área de ampliação ficará limitada a 100m².
1.3 BARRACÕES – VESTIÁRIOS/ALMOXARIFADO/OFICINAS/REFEITÓRIO
Referem-se à ampliação das demais instalações do canteiro para o CONTRATADO –
vestiários com sanitários, almoxarifado, depósitos, oficinas, guaritas. Será considerado um máximo de
100m².
As considerações do item anterior são aplicáveis ao presente, com as devidas adaptações.
1.4 LICENÇAS, TAXAS E SEGUROS
Engloba todas as taxas e emolumentos inerentes aos serviços, como, despesas com alvará de
construção, ART, etc., além de seguros para risco de engenharia.
1.5 PLACAS DA OBRA
Deverão ser em chapa galvanizada, montada em estrutura de madeira, pintada com tinta
esmalte sintético, contendo as principais características do contrato. Suas dimensões deverão ser de, no
mínimo, 3,0x4,0m (altura x base).
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
2.1 DESPESAS COM PESSOAL
Constituem-se nas despesas com pessoal do CONTRATADO ligadas diretamente aos serviços.
É obrigatória a presença da seguinte equipe técnica e administrativa do CONTRATADO com a
dedicação mínima diária a seguir identificada:
- engenheiro responsável técnico – 4 horas/dia;
- 1 (um) engenheiro civil - residente/produção – integral;
- 1 (um) encarregado geral (mestre de obra) – integral;
- 2 (dois) encarregados de área – fôrma e armação – integral;
- 1 (um) almoxarife – integral;
- 1 (um) técnico de segurança do trabalho – integral;
- 2 (dois) estagiários engenharia – 4 horas/dia;
- 1 (um) gerente administrativo – integral;
- 2 (dois) auxiliares administrativo – integral;
- 1 (uma) recepcionista/secretária – integral;
- vigilante (2 postos) – 24 horas.
Não será admitida compensação integral das horas diárias do responsável técnico. Ou seja, ele
deverá passar diariamente no canteiro, comunicando-se com a FISCALIZAÇÃO que fará o
acompanhamento de suas horas trabalhadas.
2.2 CONSUMOS DIVERSOS
São as despesas de consumo relativas ao canteiro, incluindo barracões. Incluem gastos mensais
de água/esgoto, energia elétrica, telefone, cópias xerográficas e de projetos, medicamentos, materiais
de escritório, materiais de limpeza, entre outros.
2.3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS
O CONTRATADO deverá manter seus escritórios dotados de móveis, equipamentos e
utensílios mínimos capazes de permitir a adequada realização de todos os serviços, dentro do prazo e
padrão técnico aqui especificados.
Para o escritório do CONTRATADO, além do mobiliário tradicional, será exigido como
instalação mínima, para fins de aprovação mensal de faturamento do presente item:
- 2 (dois) computadores com acesso à Internet e dotados com softwares MS Word e MS Excel,
sendo, no mínimo, 1 (um) dos computadores dotado de software de leitura/elaboração de projetos –
compatível com Autocad 2002 ou superior ou Microstation;
- uma impressora a jato de tinta colorida, com capacidade para imprimir até o tamanho A3 (ABNT);
- uma copiadora, preferencialmente com capacidade para tirar cópias até o tamanho A3 (ABNT);
- no mínimo, dois aparelhos de ar condicionado do tipo split ou de janela;
- no mínimo, 4 (quatro) rádios intercomunicadores, sendo que 1 (um) deverá ser fornecido à
FISCALIZAÇÃO;
- uma linha telefônica;
- um ponto telefônico, com aparelho, para que seja instalado um ramal da central telefônica do
Tribunal.
2.4 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
Engloba as ações necessárias ao atendimento às exigências legais, federais e distritais, além
daquelas constantes nas presentes especificações, referentes à Medicina e Segurança do Trabalho. Para
todos os fins, inclusive perante a FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO será responsável, por todos os
trabalhadores da obra, incluindo os ligados diretamente a eventuais subempreiteiros.
Todos os trabalhadores deverão estar uniformizados, e munidos dos Equipamentos de Proteção
Individual exigidos para cada tipo de atividade – como bota, capacete, luvas, óculos, cintos trava-
queda, entre outros.
Faz parte desse item toda a sinalização, telas, guarda-corpos, barreiras, e demais Equipamentos
de Proteção Coletiva, exigíveis por norma, que visem preservar a segurança dos empregados e a de
terceiros.
Caso previsto a normatização vigente exija a presença de mais de 1 (um) técnico de segurança
do trabalho em tempo integral – já previsto no item 2.1 – ou mesmo de 1 (um) engenheiro e/ou médico
de segurança do trabalho, caberá ao CONTRATADO considerar tal custo no presente item.
2.5 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
Refere-se à limpeza permanente do canteiro de obras e dos barracões, inclusive o da
FISCALIZAÇÃO. Prevê-se uma equipe mínima de 2 (dois) serventes com dedicação exclusiva.
3. SERVIÇOS TÉCNICOS E DE APOIO
3.1 TOPOGRAFIA
A equipe de topografia do contratado deverá prestar suporte à execução da obra, realizando as
seguintes atividades, entre outras:
locação da obra;
locação de elementos estruturais;
locação e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;
implantação de marcos topográficos;
transporte de cotas por nivelamento geométrico;
levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;
verificação da qualidade dos serviços – prumo, alinhamento, nível;
quantificação de volumes, inclusive de escavação.
Para realização dos serviços a equipe deverá ser composta por topógrafo com experiência
comprovada e auxiliares em número suficiente ao adequado andamento dos trabalhos, mas, no
mínimo, 1 (um). Deverá ser munida de uma estação total, um nível topográfico de precisão e demais
equipamentos e ferramental necessários à execução dos trabalhos.
Sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO deverá fornecer relatório dos
levantamentos topográficos, composto de uma breve descrição das atividades desenvolvidas e de
planilhas de cálculo, cadernetas de campo e, se necessário, desenhos.
3.2 PROVA DE CARGA DAS FUNDAÇÕES
Prevê-se que o CONTRATADO realize prova de carga em 3 (três) tubulões, a serem
selecionados oportunamente pela FISCALIZAÇÃO. Um dos selecionados deverá ser um dos 5 (cinco)
mais carregados dentre todos os tubulões de fundação da obra. O ensaio será realizado após o concreto
do respectivo bloco de transição – coroamento do tubulão – ter atingido resistência compatível com os
esforços a que será submetido. Entretanto, a realização das provas de carga deve ser programada de
forma a não causar atraso no cronograma-geral da obra.
A metodologia a ser empregada é a preconizada na NBR-12.131/2005 da ABNT, cabendo ao
CONTRATADO o fornecimento de todos os equipamentos, material e pessoal treinado necessários à
correta e completa execução dos ensaios. Deve-se considerar a adoção de ensaios com carregamento
lento.
Caso o resultado da prova seja insatisfatório, indicando a não-aceitação da estrutura, caberá
integralmente ao CONTRATADO a elaboração de eventuais projetos e a execução dos respectivos
serviços de reforço da fundação de todos os elementos que se assemelhem, em termos de capacidade
de carga e executivos – concreto empregado, posição relativa, data e forma de execução, entre outros.
3.3 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Corresponde aos serviços de ampliação e remanejamento das redes internas de fornecimento de
água e energia – luz e força – às diversas áreas de trabalho em todos os pavimentos e, ainda, de
manutenção do canteiro, como um todo, particularmente dos barrracões da obra, inclusive o da
FISCALIZAÇÃO. Para fins de orçamentação deverá ser considerado um oficial – bombeiro hidráulico
ou eletricista ou pedreiro – em dedicação exclusiva. Em termos de material, deve-se considerar o
consumo mensal de 100m de cabo de 4,0mm².
3.4 MÁQUINAS E FERRAMENTAS
Engloba os custos com máquinas e ferramental que não estejam diretamente envolvidos com
serviços específicos, mas necessários à execução dos trabalhos. Os licitantes devem considerar a
seguinte equipe mínima:
Máquina de cortar ferro: 1 unid.
Serra circular de bancada: 1 unid.
Andaime fachadeiro: 80m²
Betoneira 320 litros: 1 unid.
Elevador de pessoas/carga completo (torre até 30m, cabine/prancha, guincho): 1 unid.
Bomba submersível (tipo “sapo”) 3,0/5,0/10,0CV: 3 unid.
Guincho tipo Munck em caminhão carroceria: 30h/mês.
No caso específico das bombas submersíveis, considera-se sua utilização permanente durante o
período chuvoso, inclusive para fazer frente ao esgotamento de poços provisórios que receberão água
proveniente de redes de drenagem provisoriamente interrompidas em razão das obras – como a que
drena o Anexo I e a via de acesso ao pátio do restaurante.
A mão-de-obra de operação das máquinas deve estar considerada na composição de seu custo.
Em termos de ferramental, devem ser considerados pás, picaretas, marretas, cavadeiras, pés-de-cabra,
martelos, serras manuais, alicates, chaves diversas (fenda, grifo, etc), entre outras.
3.5 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE ACESSO
Consiste em realizar a recomposição do TSD das estradas de acesso em áreas a serem
demarcadas pela FISCALIZAÇÃO. Para fins de definição de TSD – material e normas de execução –
deverão ser consideradas as normas pertinentes do Dnit e da Codevasf, nessa ordem. Faz parte, ainda,
dos serviços, a reposição, no padrão da existente, da sinalização horizontal – tachões e tachas –
eventualmente arrancada/danificada.
Os serviços deverão ser realizados somente com autorização prévia formal da
FISCALIZAÇÃO.
3.6 MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO PROVISÓRIO
Corresponde ao fornecimento, espalhamento e compactação moderada de pedrisco e brita 1 em
área do estacionamento provisório a ser demarcada pela FISCALIZAÇÃO. A espessura média do
material, após compactado, deverá ser de 0,04m. Entende-se por compactação moderada, para esse
caso, o tráfego do próprio equipamento de espalhamento da brita.
3.7 MANUTENÇÃO DE TAPUMES
Consiste em realizar revitalização da pintura de tapumes já instalados, com base na
especificação do item “Instalação de tapumes”. Engloba, ainda, a revisão da fixação do tapume –
chumbamento de caibros, fixação das chapas – e, mesmo, a eventual substituição de algumas peças,
considerando-se reposição de até 20% do material utilizado originalmente em área equivalente.
Esse serviço só poderá ser realizado após prévia autorização formal da FISCALIZAÇÃO.
4. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
4.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
Para o bom andamento da obra, deverão ser demolidos, parcial ou integralmente, elementos
estruturais, pavimentação e cortinas de concreto que fazem parte dos edifícios Anexos I e II.
Antes do início dos serviços, o CONTRATADO deverá proceder a um detalhado exame e
levantamento da edificação ou estrutura a ser demolida. Deverão ser considerados os aspectos
importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção da edificação, as
condições das estruturas vizinhas, existência de juntas de dilatação, porões, subsolos e depósitos de
combustíveis e outros.
As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto
e águas pluviais deverão ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinações das
empresas concessionárias e repartições públicas competentes.
Tapumes e outros meios de proteção e segurança deverão ser executados internamente,
conforme recomendações da NBR-5682.
A demolição deverá ser convencional, executada progressivamente, utilizando ferramentas
portáteis motorizadas ou manuais. A remoção de entulhos poderá ser feita por meio de calhas, desde
que respeitadas as tolerâncias estipuladas na NBR-5682. Deve-se evitar o acúmulo de entulho em
quantidade tal que sobrecarregue excessivamente elementos estruturais e paredes.
A demolição de elementos estruturais deverá ser criteriosa e seguida de reforço das áreas
adjacentes, conforme projeto.
4.2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES
Todas as especificações contidas no item anterior devem ser consideradas no presente, onde
aplicáveis.
4.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
Deverão ser demolidas as alvenarias existentes em locais internos e externos dos Anexos I e II,
além de construções provisórias no canteiro de obra, conforme indicado em projeto a ser fornecido
pela FISCALIZAÇÃO.
Todas as recomendações contidas no item 4.1 deverão ser respeitadas no presente, sempre que
aplicáveis.
4.4 DEMOLIÇÃO DE PISO/CONTRAPISO
Demolição manual ou mecânica de pisos e contrapisos de regularização, cimentados ou de
concreto, para permitir a limpeza da área ou execução de novos pisos.
4.5 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
O CONTRATADO deverá proceder à retirada de todo o pavimento asfáltico situado em áreas
de estacionamento e vias de acesso, nas adjacências do Anexo III., para permitir a implantação do
projeto definitivo de urbanização e paisagismo.
4.6 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA
Consiste na retirada de esquadrias metálicas – portas, portões, janelas, basculantes, etc. –
completa, incluindo vidros, fixação, de forma a deixar o vão inteiramente livre, seja para assentamento
de nova esquadria, seja para demolição da alvenaria existente.
4.7 RETIRADA DE ENTULHO, INCLUSIVE CARGA
A retirada de entulho da obra deverá ser concomitante com os serviços de demolição ou de
geração de materiais não-aproveitáveis, de forma a não gerar pilhas de entulho no canteiro nem
prejudicar a abertura de frentes de serviço. Em hipótese alguma será permitido o despejo próximo ao
local da obra, ainda que fora do canteiro, ou em locais não permitidos, sendo de responsabilidade do
CONTRATADO o transporte até local aprovado pelo GDF para despejo.
Todo o material proveniente de demolições e retiradas, especificados nos itens anteriores terão
sua carga e transporte pago no presente item, inclusive a retirada de brita do estacionamento
provisório.
5. REMANEJAMENTOS
5.1 REMANEJAMENTO DE TAPUMES
Caberá ao CONTRATADO o remanejamento de tapumes, para execução de obras provisórias
ou definitivas ou para outros fins. Consiste na retirada do tapume e instalação em outro local – ou até
no mesmo, no caso de sua retirada para execução de obras enterradas, por exemplo – com
aproveitamento quase total de material – reposição estimada de 10% do material. O material de
reposição e a forma de construção deverão manter o padrão de especificação do tapume existente.
5.2 a 5.5 REDE DE DRENAGEM – TUBO DE CONCRETO CA-1
Consiste no fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado, classe CA-1, ponta e
bolsa, nos diâmetros definidos em projeto.
Os tubos deverão ser assentados em berço de areia, com espessura média de 0,10m, cuja
declividade deverá ser controlada por meio de estaqueamento implantado topograficamente com
auxílio de estação total. Suas juntas deverão ser preenchidas com argamassa de cimento e areia no
traço 1:3.
A escavação e o reaterro das valas deverão seguir ao disposto nos itens 6.2 e 6.5,
respectivamente.
5.6 BOCAS DE LOBO
As bocas de lobo a serem implantadas serão do tipo simples, consistindo de abertura no meio-
fio – guia chapéu – incorporadas a caixa de areia posicionadas sob o passeio e dotadas de tampas de
concreto armado. As caixas de areia deverão ser de alvenaria de tijolos maciços ½ vez, com 0,09m de
largura, ou de concreto, e, no primeiro caso, revestidas internamente com argamassa de cimento e
areia, no traço 1:3. A base deverá ser em concreto fck = 20MPa, com 0,10m de espessura. As
dimensões internas da caixa serão de 0,60x0,60m, em planta.
5.7 POÇOS DE VISITA
Os poços de visita serão compostos de câmara e poço de acesso. A câmara poderá ser
executada em alvenaria de tijolos maciços ou concreto armado, com dimensões internas de
0,80x0,80m. Caso executada em tijolo maciço, deverá ser revestida internamente com argamassa de
cimento e areia, no traço 1:3. A câmara será dotada de lajes de fundo e superior, em concreto
fck=20MPa, com 0,10m de espessura. Na laje superior, deverá abertura com 0,60m de diâmetro para
possibilitar o acesso. A câmara terá dimensões internas mínimas de 0,80x0,80m em planta, com 1,0m
de altura.
O poço de acesso deverá ser executado com anéis de concreto de 0,60m de diâmetro e dotado
de escada tipo marinheiro e de tampão de ferro dúctil, classe C 250, com 0,60m de diâmetro de
abertura livre do telar, com inscrição “ÁGUAS PLUVIAIS”, modelo Paisagem 600, fabricação Saint
Gobain, ou similar.
A escavação e o reaterro para implantação dos PV’s deverão seguir ao disposto nos itens 6.2 e
6.5, respectivamente.
6. MOVIMENTO DE TERRA E CONTENÇÕES
6.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA – MATERIAL 1ª CATEGORIA
Caberá ao CONTRATADO a escavação complementar de áreas específicas para possibilitar a
realização de toda a obra de construção do Anexo III. Para melhor orientar os licitantes quanto ao tipo
de material a ser escavado, os logs das sondagens realizadas no terreno, bem como a localização dos
furos, encontram-se apresentados em anexo às presentes especificações.
Entende-se como material de 1ª categoria todo o depósito solto ou moderadamente coeso, tais
como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes
orgânicos, formados por agregação natural, que possam ser escavados com ferramentas de mão ou
maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-á também 1ª categoria a fração de
rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, diâmetro igual ou inferior a 0,15 m qualquer
que seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que não possa ser
classificado como de 2ª ou 3ª categoria.
Os taludes da escavação já realizada – em período de estiagem – têm inclinação média de
1V:0,8H. A inclinação dos taludes da escavação remanescente, bem como, a segurança quanto a
eventuais escorregamentos dos taludes já escavados, seja pela incidência de água, seja pela utilização
de métodos construtivos que possam instabilizá-los, serão de responsabilidade exclusiva do
CONTRATADO.
Junto ao subsolo do Anexo II, a escavação deverá ser feita de forma cuidadosa, de forma a
preservar sua estrutura e as redes de utilidades enterradas que não serão remanejadas.
Antes de iniciar os serviços de escavação, a topografia do CONTRATADO deverá efetuar
levantamento da área da obra que servirá como base para os levantamentos dos quantitativos
efetivamente realizados. O produto final deste levantamento – planta – deverá ser apresentado
previamente à FISCALIZAÇÃO para aprovação.
6.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA – MATERIAL 1ª CATEGORIA
Para a realização de serviços localizados ou lineares, como a implantação de novas redes de
utilidades enterradas, inclusive caixas e PV’s, prevê-se a necessidade de escavação de vala em solo,
em profundidade não superior a 3,0m. Esse serviço deverá ser realizado por retroescavadeira, com
concha de dimensão compatível com os trabalhos. A largura máxima admissível para a vala linear,
para fins de medição e pagamento, será de 0,60m.
Será de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO a decisão de escorar ou não a vala.
Assim, caso o licitante julgue necessário o escoramento, deverá considerar tal custo na composição do
custo unitário do item, não sendo aceito sua cobrança em separado.
Se necessário, o CONTRATADO deverá esgotar as águas que percolarem ou adentrarem nas
escavações. O custo das bombas já está considerado no item 3.4.
6.3 ESCAVAÇÃO MANUAL – MATERIAL 1ª CATEGORIA
Para serviços específicos, a critério da FISCALIZAÇÃO, haverá a necessidade de se realizar
escavação manual em solo, em profundidade não superior a 2,0m. Para fins desse serviço, a
profundidade é entendida como a distância vertical entre o fundo da escavação e o nível do terreno a
partir do qual se começou a escavar manualmente.
6.4 CARGA E TRANSPORTE – MATERIAL 1ª CATEGORIA
O volume de escavação que não for reaproveitado para reaterro local será carregado
mecanicamente e transportado para o entorno do canteiro, considerando-se uma distância média de
transporte de 500m.
6.5 REATERRO COMPACTADO DE VALAS
Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens 6.2 e 6.3.
O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulação, deverá ser executado
manualmente com solo isento de pedregulhos em camada única, até 10 cm acima da geratriz superior
do tubo, compactado moderadamente, completando-se o serviço com compactação através de
compactador tipo sapo até o nível do terreno natural. Em hipótese alguma será aceito reaterro com solo
contendo material orgânico.
6.6 ATERRO EM SOLO-CIMENTO
Entre a cortina de contenção da rede de águas pluviais da Novacap e a cortina do subsolo do
Anexo III, prevê-se a execução de aterro em solo-cimento.
O solo a ser utilizado para confecção do solo-cimento é o proveniente da escavação dos
subsolos do edifício-sede. Em função da grande fração de finos do solo, deve-se evitar a ocorrência de
pedregulhos. A quantidade de cimento a ser acrescentada deverá ser de 14% em peso em relação ao
solo seco.
A mistura deverá ser feita em betoneira, tomando-se o cuidado de efetuar o controle para que o
teor de umidade se situe na faixa de + ou – 2% da ótima, definida através de ensaio prévio.
O lançamento se dará em camadas de 0,30m, após compactadas, em um única faixa na largura
entre as 2 cortinas.
6.7 NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO
Refere-se ao nivelamento e compactação do fundo da escavação para recebimento do piso do
2º subsolo. Tal terreno já estará escavado em cota próxima da final para fins de compactação.
Todo o terreno deverá ser nivelado, efetuando-se pequenos os cortes e preenchimentos locais
de solo, preferencialmente, com utilização de motoniveladora, devendo ser, em seguida, severamente
compactado (GC 95% Proctor normal) com utilização de rolo compactador rebocado ou
autopropelido.
Caberá ao CONTRATADO a execução de ensaios que comprovem o GC especificado. Os
resultados deverão ser fornecidos à FISCALIZAÇÃO para fins de liberação da área para continuidade
dos trabalhos.
6.8 ESCORAMENTO DE REDE DE ESGOTO
Consiste em escoramento a ser executado para sustentação de rede de esgoto sanitário em
manilha de barro vidrado, com 150mm de diâmetro, em um vão de cerca de 10,0m. Sob a rede de
esgoto, será executado um túnel de acesso ao subsolo do Anexo III. Prevê-se que a sustentação da rede
se dará por solidarização da mesma a um perfil I com 12” de altura de alma, apoioado em estacas-
broca executadas nas extremidades.
6.9 CONCRETO PROJETADO
Será aplicado em regiões mais críticas do talude, a critério da FISCALIZAÇÃO. Deverá ser
empregado concreto de fck ≥ 25MPa. Para estruturação, será empregada tela de aço CA-60 soldada,
com malha 10x10cm, d=4,2mm, previamente fixada ao talude, tendo-se o cuidado de se usarem
espaçadores para que a tela não fique em contato direto no talude.
Preferencialmente será empregada mistura e aplicação por via seca, efetuando-se a adição de
água no bico de projeção. A trabalhabilidade do concreto deve ser adequada ao tipo de aplicação. A
reflexão do concreto deverá ficar limitada a 30% do volume aplicado. Em hipótese alguma o concreto
refletido poderá ser reaproveitado.
A espessura da proteção será definida pela FISCALIZAÇÃO e indicará o número de demãos
de aplicação do concreto. Cada demão deverá ter espessura média de 3cm.
O CONTRATADO fará a cura do concreto por, no mínimo, 7 dias. Caso indicado pela
FISCALIZAÇÃO, deverá ser providenciada a instalação de drenos de alívio para a estrutura de
proteção dos taludes.
A execução de concreto projetado só poderá ser implementada com prévia aprovação formal da
FISCALIZAÇÃO.
6.10 CONTENÇÃO COM TUBULÕES – ESCAVAÇÃO
Para contenção do terreno natural em locais onde não será possível adotar taludes que garantam
estabilidade requerida – em função da proximidade de construções ou edificações – serão executados
tubulões escavados mecanicamente com 0,70m de diâmetro de fuste, espaçados a cada 1,20m –
distância entre eixos – e armados até a base. Os tubulões de contenção não terão suas bases alargadas.
No limite Norte do terreno, a contenção visa proteger uma rede de águas pluviais da Novacap,
com 1,50m de diâmetro nominal. A profundidade dos tubulões, a partir do nível em que se encontra a
escavação, deverá ser da ordem de 9,0m, sendo 4,5m de contenção de escavação a ser realizada após a
concretagem do tubulão e 4,5m de ficha. A linha de tubulões será executada a cerca de 2,5m da rede de
águas pluviais, numa extensão de 80,0m, aproximadamente.
Nas proximidades do Edifício Anexo II, a linha de tubulões deverá ser executada numa
profundidade média de 16,0m, sendo 7,0m de ficha, numa extensão de cerca de 100m. A contenção
terá 2 apoios intermediários ao nível das lajes-teto do 1º e 2º subsolo. Estes apoios serão compostos
por microestacas cravadas no terreno com inclinação e comprimento suficientes para suportar o
empuxo de terra, conforme projeto.
Na região próxima ao Anexo I, à subestação elétrica e ao pátio de veículos, será executada
contenção com tubulões com profundidade total de 12,0m, sendo 5,0m de ficha, numa extensão de
50,0m, aproximadamente. A contenção terá um apoio intermediário no nível do piso do 1º subsolo.
Este apoio será composto por microestacas cravadas no terreno com inclinação e comprimento
suficientes para suportar o empuxo de terra, conforme projeto.
6.11 CONTENÇÃO COM TUBULÕES – CONCRETO
Os tubulões de contenção serão executados com concreto de resistência característica à
compressão fck = 20MPa e slump = 8 2cm. O concreto deverá ser usinado e ser dosado com consumo
mínimo de 300kg de cimento por m³.
No custo unitário deverão estar incluídos o fornecimento, o transporte e o lançamento do
concreto. O lançamento do concreto nos tubulões deverá ser efetuado com utilização de funis ou
trombas.
Todas as recomendações pertinentes contidas no Capítulo IV das presentes especificações
deverão ser respeitadas.
A escavação do terreno adjacente à estaca só poderá prosseguir decorridos, no mínimo, 30 dias
da concretagem.
6.12 CONTENÇÃO COM TUBULÕES – AÇO
A armação dos tubulões será feita com aço CA-50 e CA-60, nas bitolas e detalhes indicados em
projeto e deverá respeitar o disposto na NBR-7480/96 da ABNT.
No posicionamento das armaduras no fuste antes da concretagem, deverão ser utilizados
espaçadores da parede do fuste que garantam o cobrimento mínimo de 3cm. A armação do fuste dos
tubulões deverá atingir até a cota de assentamento.
6.13 TIRANTES
Serão provisórios, com 4 cordoalhas engraxadas protendidas, de 12,5mm de diâmetro nominal
cada, ancorados em bulbo de concreto injetado, conforme projeto.
Os tirantes serão escavados inclinados de 15º com a horizontal, à medida em que a escavação
atingir as cotas indicadas em projeto. Terão 16,0m de comprimento e seu espaçamento será de 2,40m,
entre eixos.
Deverão ser fornecidos completos, com perfuração, fornecimento e instalação do tirante,
inclusive acessórios e aplicação de protensão e injeção do bulbo de ancoragem.
6.14 VIGAS DE TRAVAMENTO DOS TIRANTES
Serão moldadas in loco, nas dimensões 60x30cm, conforme projeto, após a execução dos
tirantes.
Para elaboração do orçamento, deverão ser consideradas no custo unitário as atividades de
fôrma, inclusive escoramento, armação e concreto.
7. FUNDAÇÕES E INFRA-ESTRUTURA
A execução deverá seguir ao disposto nas normas NBR-6122/96, NBR6118/2007, além das
especificações aqui contidas, inclusive o Capítulo IV.
7.1 TUBULÕES
7.1.1 Escavação do fuste
As fundações do edifício Anexo III serão executadas em tubulões escavados mecanicamente
com diâmetros de fuste indicados em projeto.
A cota de assentamento será definida por regiões, de acordo com o relatório de sondagens
apresentado em anexo, devendo, contudo ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO e pelo projetista.
7.1.2 Escavação da base
O alargamento da base dos tubulões poderá ser executado manual ou mecanicamente, desde
que, no segundo caso, haja garantia de remoção de retirada de todo o material solto da superfície de
assentamento do tubulão.
O diâmetro da base de cada tubulão é o indicado em projeto e deverá garantir a área mínima
para a resistência do terreno indicada em projeto, considerando, ainda, para cada caso, a
correspondente carga vertical atuante.
O ângulo de inclinação da geratriz do tronco de cone da transição do diâmetro do fuste para o
diâmetro da base será de 60º com a horizontal.
7.1.3 Concreto – fck = 20MPa
Os tubulões serão executados com concreto de resistência característica à compressão fck =
20MPa e slump = 8 2cm. O concreto deverá ser usinado e ser dosado com consumo mínimo de 300kg
de cimento por m³. As cotas de arrasamento dos tubulões estão indicadas em projeto.
No custo unitário deverão estar incluídos o fornecimento, o transporte e o lançamento do
concreto. O lançamento do concreto nos tubulões deverá ser efetuado com utilização de funis ou
trombas.
Todas as recomendações pertinentes contidas no Capítulo IV das presentes especificações
deverão ser respeitadas.
7.1.4 Armação
A armação dos tubulões será feita com aço CA-50 e CA-60, nas bitolas e detalhes indicados em
projeto e deverá respeitar o disposto na NBR-7480/96 da ABNT.
No posicionamento das armaduras no fuste antes da concretagem, deverão ser utilizados
espaçadores da parede do fuste que garantam o cobrimento mínimo de 3cm.
7.2 BLOCOS E CINTAS
7.2.1 Lastro de brita 1
Caberá ao CONTRATADO o fornecimento e o espalhamento de brita nº 1 para servir de lastro
para as bases de cintas e de blocos. Após o espalhamento, a brita deverá ser compactada manualmente,
com intensidade moderada. A espessura resultante deverá ser de 0,05m em média.
7.2.2 Fôrma
As fôrmas dos blocos e cintas poderão ser de madeira ou metálicas, devendo ser capazes de
manter a correta geometria da estrutura definida em projeto.
Todas as recomendações pertinentes contidas no Capítulo IV das presentes especificações
deverão ser respeitadas.
7.2.3 Concreto – fck = 30MPa
Os blocos e as cintas serão executados com concreto de resistência característica à compressão
fck = 30MPa e slump = 5 1cm. O concreto deverá ser usinado e ser dosado com consumo mínimo de
350kg de cimento por m³.
No custo unitário deverão estar incluídos o fornecimento, o transporte, o lançamento, o
adensamento e a cura do concreto.
Todas as recomendações pertinentes contidas no Capítulo IV das presentes especificações
deverão ser respeitadas.
7.2.4 Armação
A armação dos blocos e cintas será feita com aço CA-50 e CA-60, nas bitolas e detalhes
indicados em projeto e deverá respeitar o disposto na NBR-7480/96 da ABNT.
No posicionamento das armaduras dentro das fôrmas, deverão ser utilizados espaçadores que
garantam o cobrimento mínimo de 3cm.
Todas as recomendações pertinentes contidas no Capítulo IV das presentes especificações
deverão ser respeitadas.
7.3 CORTINAS
7.3.1 Fôrma, inclusive travamento e escoramento
As fôrmas das cortinas poderão ser de madeira ou metálicas, devendo ser capazes de manter a
correta geometria da estrutura definida em projeto.
Todas as recomendações pertinentes contidas no Capítulo IV das presentes especificações
deverão ser respeitadas.
7.3.2 Concreto – fck = 30MPa
As cortinas serão executadas com concreto de resistência característica à compressão fck =
30MPa e slump = 5 1cm. O concreto deverá ser usinado e ser dosado com consumo mínimo de 350kg
de cimento por m³.
No custo unitário deverão estar incluídos o fornecimento, o transporte, o lançamento, o
adensamento e a cura do concreto.
Todas as recomendações pertinentes contidas no Capítulo IV das presentes especificações
deverão ser respeitadas.
7.3.3 Armação
A armação das cortinas será feita com aço CA-50 e CA-60, nas bitolas e detalhes indicados em
projeto e deverá respeitar o disposto na NBR-7480/96 da ABNT.
No posicionamento das armaduras dentro das fôrmas, deverão ser utilizados espaçadores que
garantam o cobrimento mínimo de 3cm.
Todas as recomendações pertinentes contidas no Capítulo IV das presentes especificações
deverão ser respeitadas.
7.4 CONTRAPISO ARMADO – 2º SUBSOLO
7.4.1 Lastro de brita 1
Caberá ao CONTRATADO o fornecimento e o espalhamento de brita nº 1 para servir de lastro
para a laje de contrapiso do 2º subsolo. Após o espalhamento, a brita deverá ser compactada
mecanicamente, com intensidade moderada. A espessura resultante deverá ser de 0,05m em média.
7.4.2 Concreto – fck = 20MPa
O contrapiso será executado com concreto de resistência característica à compressão fck =
20MPa e slump = 4 1cm. O concreto deverá ser usinado e ser dosado com consumo mínimo de 300kg
de cimento por m³. A espessura do contrapiso armado será de 0,15m.
No custo unitário deverão estar incluídos o fornecimento, o transporte e o lançamento do
concreto.
Todas as recomendações pertinentes contidas no Capítulo IV das presentes especificações
deverão ser respeitadas.
7.4.3 Tela de aço soldada Q-92
A armação do contrapiso será com tela soldada de aço CA-60, com malha de 0,15x0,15m e
bitola de 4,2x4,2mm – Q-92. A tela será posicionada a 1/3 da face superior da laje, conforme projeto,
devendo-se manter o cuidado de preservar seu correto posicionamento durante a concretagem.
7.5 REFORÇO DE FUNDAÇÃO
7.5.1 Escavação manual de fuste
Para extensão da passarela de interligação dos Edifícios Anexos I e III, deverá ser executado o
reforço de uma das fundações existentes. Caberá ao CONTRATADO escavar manualmente o fuste do
tubulão, no diâmetro indicado em projeto, vez que não será possível o acesso de equipamento de
perfuração ao local – subsolo do Anexo I.
A cota de assentamento será definida de acordo com o relatório de sondagens apresentado em
anexo, devendo, contudo ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO e pelo projetista.
Os demais serviços – alargamento de base, armação, fôrma de bloco, concretagem, demolição
de concreto armado, etc. – serão medidos nos itens pertinentes constantes da planilha orçamentária.
8. SUPERESTRUTURA
8.1 ESTRUTURA DE CONCRETO
8.1.1 Fôrmas para pilares e vigas, inclusive travamento e escoramento
As fôrmas dos pilares e vigas poderão ser de madeira ou metálicas, devendo ser capazes de
manter a correta geometria da estrutura definida em projeto.
Todas as recomendações pertinentes contidas no Capítulo IV das presentes especificações
deverão ser respeitadas.
8.1.2 Fôrmas para lajes, inclusive travamento e escoramento
As fôrmas das lajes poderão ser de madeira ou metálicas, devendo ser capazes de manter a
correta geometria da estrutura definida em projeto.
Todas as recomendações pertinentes contidas no Capítulo IV das presentes especificações
deverão ser respeitadas.
8.1.3 Fôrmas para caixa de escada/elevador, inclusive travamento e escoramento
As torres de concreto armado dos elevadores serão executadas antes da montagem da estrutura
metálica do prédio e servirão para fixação e travamento desta última.
As fôrmas das torres de escada/elevador poderão ser de madeira ou metálicas, devendo ser
capazes de manter a correta geometria da estrutura definida em projeto.
Todas as recomendações pertinentes contidas no Capítulo IV das presentes especificações
deverão ser respeitadas.
8.1.4 Concreto – fck = 30MPa
Os elementos estruturais do Edifício Anexo III serão executados com concreto de resistência
característica à compressão fck = 30MPa e slump = 4 1cm. O concreto deverá ser usinado e ser
dosado com consumo mínimo de 350kg de cimento por m³.
No custo unitário deverão estar incluídos o fornecimento, o transporte, o lançamento, o
adensamento e a cura do concreto.
Todas as recomendações pertinentes contidas no Capítulo IV das presentes especificações
deverão ser respeitadas.
8.1.5 Armação
A armação dos elementos estruturais do Edifício Anexo III será feita com aço CA-50 e CA-60,
nas bitolas e detalhes indicados em projeto e deverá respeitar o disposto na NBR-7480/96 da ABNT.
No posicionamento das armaduras dentro das fôrmas, deverão ser utilizados espaçadores que
garantam o cobrimento mínimo de 2,5cm para pilares e vigas e 2,0cm para lajes.
Todas as recomendações pertinentes contidas no Capítulo IV das presentes especificações
deverão ser respeitadas.
8.2 ESTRUTURA METÁLICA
8.2.1 Projeto de fabricação
Todas as especificações e recomendações contidas no item 8.1.1 são válidas para o presente,
com as adaptações pertinentes, exceto quando indicado a seguir ou em projeto.
Considerando que, diferentemente da estrutura do edifício – a qual é constituída, em sua grande
maioria, de perfis laminados – a estrutura da passarela é formada por perfis soldados, o
CONTRATADO deverá atentar para a realização de ensaios de ultrassom e líquido penetrante de
forma a validar a soldagem dos elementos estruturais.
Toda estrutura metálica deverá receber 2 (duas) demãos de tinta anti-ferruginosa de Cromato
de Zinco ou equivalente, e acabamento em poliuretano na cor e a ser definida pela FISCALIZAÇÃO.
Antes da pintura de fundo, a superfície metálica deverá ser seca, limpa e isenta de impurezas. A
limpeza será manual utilizando-se solventes, aplicados sobre a superfície, com panos para a remoção
de graxas, gorduras e óleos. Deverão ser utilizadas raspadeiras ou escovas manuais, com fios de aço ou
bronze, para a retirada das partes oxidáveis (ferrugem).
8.2.2 Fabricação
Os perfis metálicos, após fabricados e postos em obra, serão verificados pela
FISCALIZAÇÃO. A aprovação formal da fiscalização caracterização um evento de pagamento.
8.2.3 Montagem
A estrutura só será considerada entregue após sua completa montagem, tratamento anti-
ferruginoso incluso, de acordo com o respectivo projeto e efetuadas as verificações pertinentes pela
FISCALIZAÇÃO.
8.3 JUNTA JEENE
Caberá ao CONTRATADO tratar todas as juntas de dilatação da estrutura com selante do tipo
Jeene JJ1015FW, ou similar. Todas as recomendações do fabricante deverão ser seguidas.
9. SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO
9.1 DESMOBILIZAÇÃO
Consiste na desmontagem e retirada de todas as instalações e equipamentos do
CONTRATADO da área do canteiro de obras.
9.2 PROJETO “COMO CONSTRUÍDO”
Será de responsabilidade do CONTRATADO a elaboração do as built dos projetos executivos
estrutural, incluindo fundações e contenções, e complementares. Para tanto, deverá efetuar, à medida
em que forem sendo executadas, desde que previamente aprovadas pelo projetista e pela
FISCALIZAÇÃO, todas as modificações nos projetos executivos fornecidos.
Cópias do as built de todos os projetos executivos deverão ser entregues à FISCALIZAÇÃO,
em arquivos eletrônicos, além de 2 cópias em papel.
IV. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES – ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO
1. GERAL
Os serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado serão executados em estrita
observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, deverão ser seguidas as Normas
Brasileiras específicas, em sua edição mais recente, entre outras:
NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;
NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado;
NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação;
NBR-5739 Concreto – Ensaio de corpos de prova cilíndricos;
NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificações;
NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios.
Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa
verificação, por parte do CONTRATADO, e aprovação, pela FISCALIZAÇÃO, das fôrmas e
armaduras, bem como do exame da correta colocação de tubulações elétricas, hidráulicas e outras que,
eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto. As passagens das tubulações através de vigas e
outros elementos estruturais deverão obedecer ao projeto executivo, não sendo permitidas mudanças
em suas posições, a não ser com autorização do autor do projeto.
Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.
Sempre que a FISCALIZAÇÃO tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos da
estrutura, poderá solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resistência das peças. Caso o
resultado do ensaio aponte pela rejeição da peça ou elemento estrutural, caberá ao CONTRATADO o
projeto e a execução do reparo ou reforço ou, mesmo, a demolição e nova execução da estrutura, sem
ônus para o Tribunal.
Quando da execução de concreto aparente liso o CONTRATADO deverá tomar providências e
um rigoroso controle para que as peças tenham um acabamento homogêneo, com juntas de
concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.
O CONTRATADO, durante e após a execução das fundações, contenções e estruturas, é o
responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, às edificações vizinhas e/ou a pessoas, seus
funcionários ou terceiros.
2. FÔRMAS E ESCORAMENTOS
A. As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem
a matéria.
B. O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de forma a evitar possíveis
deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.
As fôrmas serão dotadas das contra-flechas necessárias conforme especificadas no projeto
estrutural, e com a paginação das formas conforme as orientações do projeto arquitetônico.
C. Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de modo a evitar
eventuais fugas de pasta.
D. Em peças com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, será necessária a abertura de
pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a limpeza.
E. As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de
amassamento do concreto.
F. Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície
da fôrma antes da colocação da armadura.
G. Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na
parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.
H. As fôrmas de superfícies curvas serão apoiadas sobre cambotas de madeira pré-fabricadas. O
CONTRATADO, para esse fim, procederá à elaboração de desenhos de detalhes dos
escoramentos, submetendo-os oportunamente a exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO.
I. Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse modo, qualquer movimento
das fôrmas no momento da concretagem. É preferível o emprego de andaimes metálicos.
J. As fôrmas deverão ser preparadas pelo CONTRATADO tal que fique assegurada sua
resistência aos esforços decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer
deformações fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado
em projeto.
K. A FISCALIZAÇÃO poderá condenar a montagem das fôrmas, cabendo ao CONTRATADO as
custas pelo refazimento.
L. Imediatamente antes do lançamento do concreto, o CONTRATADO deverá realizar cuidadosa
vistoria nas formas para verificação da geometria, estanqueidade, rigidez e limpeza, molhando-
as perfeitamente a fim de evitar a absorção da nata de cimento.
M. Na retirada das fôrmas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim de impedir que sejam
danificadas as superfícies de concreto.
N. As fôrmas para a execução dos elementos de concreto armado aparente, sem a utilização de
massa corrida, serão de compensado laminado com revestimento plástico, metálico ou fibra de
vidro.
O. É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de outros
produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloração do concreto
aparente.
P. A precisão das dimensões deverão ser obedecidas uma variação de no máximo de 5,0mm (cinco
milímetros).
Q. O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados e corrigidos
permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto.
R. A retirada das fôrmas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:
faces laterais; 3 dias;
faces inferiores; 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espaçados;
faces inferiores sem escoramentos; 21 dias.
S. A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para peças em balanço, o que impedirá o aparecimento de fissuras em
decorrência de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverão ser tomados nos casos de
emprego de "concreto de alto desempenho" (fck > 40 MPa), em virtude de sua baixa resistência
inicial.
T. É vedada a retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes antes de 21 dias.
3. ARMADURAS
A. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a realização dos ensaios previstos nas Normas Brasileiras
para o recebimento das partidas de aço, correndo as respectivas despesas por conta do
CONTRATADO.
B. A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso à
distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados
afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa.
C. Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do
concreto.
D. Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por um
processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, etc.
E. As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas
em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto.
F. As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata de
cimento ou tinta apropriada, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a
colocação da forma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto esta nata
deverá ser removida.
4. CONCRETO
A. Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam a
NBR-5732 e NBR-5737
B. A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados materiais de
qualidade rigorosamente uniforme.
C. Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o permitir, e
de uma só partida de fornecimento.
D. Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência e
fornecidos de uma só vez, sendo indispensável à lavagem completa dos mesmos.
E. As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do
concreto e protegido da ação dos raios solares, com lonas ou filme opaco de polietileno.
F. Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa aguada
venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se
processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão.
G. As juntas de trabalho decorrentes das interrupções de lançamento, especialmente em paredes
armadas, serão aparentes, executadas em etapas, conforme indicações nos projetos.
H. O CONTRATADO deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO a seqüência de lançamento do
concreto de modo a garantir nitidamente a reprodução do projeto.
I. A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e outros
elementos exigidos pelos demais projetos.
J. O preparo do concreto deverá ser feito mecanicamente, observando-se o tempo mínimo para
mistura, de 2 (dois) minutos que serão contados após o lançamento de água no cimento.
K. O CONTRATADO deverá efetuar a cura do concreto durante, no mínimo, 7 (sete) dias, após a
concretagem.
L. Não será permitido o uso de concreto remisturado.
M. A concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento, com especiais cuidados na
localização dos trechos de interrupção diária.
N. A altura máxima de lançamento será de 2 (dois) metros.
O. O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se evitar as
falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento.
P. O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão ou por vibradores de fôrma. Os
equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os
tamanhos das peças a serem concretadas.
Q. Além daqueles que serão utilizados normalmente na obra, o CONTRATADO deverá ter
vibradores de imersão de reserva, em perfeito funcionamento, para qualquer eventualidade.
R. Na hipótese de ocorrência de lesões, como "ninhos de concretagem", vazios ou demais
imperfeições, a FISCALIZAÇÃO fará exame da extensão do problema e definirá os casos de
demolição e ou recuperação das peças.
S. Em caso de não-aceitação, por parte da FISCALIZAÇÃO, do elemento concretado, o
CONTRATADO se obriga a demolí-lo imediatamente, procedendo à sua reconstrução, sem
ônus para o Tribunal.
T. Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural, haverá
a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas ou outros
elementos atravessados.
U. Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, muros de arrimo, cortinas de concreto, etc.,
serão empregados fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0mm, ou tela soldada própria para
este tipo de amarração, distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no
concreto por intermédio de cola epóxi ou chumbador.
5. ADITIVOS
A. É terminantemente proibido o uso de aditivo que contenha cloretos ou qualquer substância que
possa favorecer a corrosão das armaduras. De cada fornecimento será retirada uma amostra
para comprovações de composição e desempenho.
B. Os aditivos só poderão ser usados quando previstos no projeto e especificações ou, ainda, após
a aprovação da FISCALIZAÇÃO e do projetista. Estarão limitados aos teores recomendados
pelo fabricante e observado os prazos de validade.
C. Só poderão ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laboratório
nacional especializado e idôneo.
6. DOSAGEM
A. O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental (racional), na
forma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponíveis, um
concreto que satisfaça às exigências do projeto estrutural.
B. Todas as dosagens de concreto serão caracterizadas pelos seguintes elementos:
Resistência de dosagem aos 28 dias (fck28);
Dimensão máxima característica (diâmetro máximo) do agregado em função das
dimensões das peças a serem concretadas;
Consistência medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223;
Composição granulométrica dos agregados;
Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas;
Controle de qualidade a que será submetido o concreto;
Adensamento a que será submetido o concreto;
Índices físicos dos agregados (massa especifica, peso unitário, coeficiente de
inchamento e umidade).
C. A fixação da resistência de dosagem será estabelecida em função da resistência característica
do concreto (fck) estabelecida no projeto
7. CONTROLE TECNOLÓGICO
A. O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das
características dos constituintes e da resistência mecânica.
B. Os ensaios deverão ser realizados por empresa idônea, não sendo admitido relatórios
fornecidos pela Concreteira. As cópias dos relatórios deverão ser entregues à
FISCALIZAÇÃO.
C. Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resistência do concreto
obedecerá rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.
CONTROLE SISTEMÁTICO
A totalidade de concreto será dividida em lotes. Um lote não terá mais de 100m³ de concreto,
corresponderá no máximo a 500m² de construção e o seu tempo de execução não excederá a 2
semanas. Em edifícios, o lote não compreenderá mais de um andar. Nas estruturas de grande
volume de concreto, o lote poderá atingir 500m³, mas o tempo de execução não excederá a uma
semana.
A amostragem, o valor estimado da resistência característica à compressão e o índice de
amostragem a ser adotado serão conformes ao preconizado na NBR-6118.
8. TRANSPORTE
A. O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de
seus componentes, nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação.
B. Poderão ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhão-betoneira ao ponto de
descarga ou local da concretagem, carrinhos de mão com roda de pneu, jiricas, caçambas, pás
mecânicas, etc., não sendo permitido, em hipótese alguma, o uso de carrinhos com roda de
ferro ou borracha maciça.
C. No bombeamento do concreto, deverá existir um dispositivo especial na saída do tubo para
evitar a segregação. O diâmetro interno do tubo será, no mínimo, 3 vezes o diâmetro máximo
do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diâmetro, no caso de seixo rolado.
D. O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo permitido para seu lançamento, que é
de 1 hora.
E. Sempre que possível, será escolhido sistema de transporte que permita o lançamento direto nas
fôrmas. Não sendo possível, serão adotadas precauções para manuseio do concreto em
depósitos intermediários.
F. O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos especiais dotados de movimentos
capazes de manter uniforme o concreto misturado.
G. No caso de utilização de carrinhos ou jiricas, buscar-se-ão condições de percurso suave, tais
como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.
H. Quando os aclives a vencer forem muito grandes (caso de 1 ou mais andares), recorrer-se-á ao
transporte vertical por meio de elevadores de obra (guinchos).
9. LANÇAMENTO
A. Competirá ao CONTRATADO informar, com oportuna antecedência, à FISCALIZAÇÃO e ao
laboratório encarregado do controle tecnológico, dia e hora do início das operações de
concretagem estrutural, tempo previsto para sua execução e os elementos a serem concretados.
B. O processo de lançamento do concreto será determinado de acordo com a natureza da obra,
cabendo ao CONTRATADO submetê-lo previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO.
C. Não será permitido o lançamento do concreto de altura superior a 2,0m para evitar segregação.
Em quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis as calhas, o
concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.
D. Nas peças com altura superior a 2,0m, com concentração de ferragem e de difícil lançamento,
além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da forma uma camada de argamassa
de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto que vai ser utilizado, evitando-
se com isto a formação de "nichos de pedras".
E. Será de 1 hora o intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do
concreto e o seu lançamento.
F. Quando do uso de aditivos retardadores de pega, o prazo para lançamento poderá ser
aumentado em função das características do aditivo, a critério da FISCALIZAÇÃO. Em
nenhuma hipótese será permitido o lançamento após o início da pega.
G. Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que o concreto não
seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não seja levado pela
água de infiltração.
H. A concretagem seguirá rigorosamente o programa de lançamento preestabelecido para o
projeto.
I. Não será permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura com enxada,
sobre formas, ou mesmo sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda da argamassa por
adesão aos locais de passagem. Caso seja inevitável, poderá ser admitido, a critério da
FISCALIZAÇÃO, o arrastamento até o limite máximo de 3,0m.
10. ADENSAMENTO
A. Somente será admitido o adensamento manual em peças de pequena responsabilidade
estrutural, a critério da FISCALIZAÇÃO. As camadas não deverão exceder a 20cm de altura.
B. O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da forma.
C. Serão adotadas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não formar vazios ao
seu redor nem dificultar a aderência com o concreto.
D. Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente. A vibração será apenas a
suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do
concreto.
E. A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha do vibrador. As camadas a
serem vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a 3/4 do comprimento da
agulha.
F. As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes o
diâmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação). É aconselhável a vibração por
períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num único ponto ou em
pontos distantes.
G. Será evitada a vibração próxima às formas (menos de 100 mm), no caso de se utilizar vibrador
de imersão.
H. A agulha será sempre introduzida na massa de concreto na posição vertical, ou, se impossível,
com a inclinação máxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formação de buracos
que se encherão somente de pasta. O tempo de retirada da agulha pode estar compreendido
entre 2 ou 3 segundos ou até 10 a 15 segundos, admitindo-se, contudo, maiores intervalos para
concretos mais secos, ouvida previamente a FISCALIZAÇÃO, que decidirá em função da
plasticidade do concreto.
I. Na vibração por camadas, far-se-á com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar
a ligação duas a duas.
J. Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (formas, réguas,
etc.).
11. JUNTAS DE CONCRETAGEM
A. Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas. Em qualquer
caso, a junta então formada denomina-se fria, se não for possível retomar a concretagem antes
do início da pega do concreto já lançado.
B. Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas serão
localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento.
C. Quando não houver especificação em contrário, as juntas em vigas serão feitas,
preferencialmente, em posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas verticais). Tal
posição será assegurada através de forma de madeira, devidamente fixada.
D. A concretagem das vigas atingirá o terço médio do vão, não se permitindo juntas próximas aos
apoios.
E. As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é possível fazer-
se fôrmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armação e não do
concreto, evitando a formação da nata de cimento na superfície, que se verifica em juntas
inclinadas.
F. Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem atingirá o terço médio do maior vão,
localizando-se as juntas paralelamente à armadura principal. Em lajes nervuradas, as juntas
deverão situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras.
G. As juntas permitirão a perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que vai ser lançado,
devendo portanto, a superfície das juntas receber tratamento com escova de aço, jateamento de
areia ou qualquer outro processo que proporcione a formação de redentes, ranhuras ou
saliências. Tal procedimento será efetuado após o início de pega e quando a peça apresentar
resistência compatível com o trabalho a ser executado.
H. Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta concretada anteriormente será
preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou
quaisquer outros prejudiciais à aderência, e procedendo-se a saturação com jatos de água,
deixando a superfície com aparência de "saturado superfície seca", conseguida com a remoção
do excesso de água superficial.
I. Especial cuidado será dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto já endurecido e
o recém-lançado, a fim de se garantir a perfeita ligação das partes.
J. Nos casos de juntas de concretagem não previstas, quando do lançamento de concreto novo
sobre superfície antiga, poderá ser exigido, a critério da FISCALIZAÇÃO, o emprego de
adesivos estruturais.
12. CURA DO CONCRETO
A. Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-se
tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega
continuará por período mínimo de 7 dias.
B. Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pó de
serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5,0cm de espessura.
C. Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura será
mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas.
D. Admitem-se os seguintes tipos de cura:
- Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto;
- Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;
- Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;
- Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre
superfícies expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do
concreto e a subsequente retração térmica;
- Películas de cura química.
13. LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO
A. Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com água;
B. Manchas de lápis serão removidas com uma solução de 8% (oito por cento) de ácido oxálico ou
com tricloroetileno;
C. Manchas de tinta serão removidas com uma solução de 10%¨(dez por cento) de ácido fosfórico;
D. Manchas de óxido serão removidas com uma solução constituída por 1 (uma) parte de nitrato
de sódio e 6 (seis) partes de água, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais de
hiposulfito de sódio;
E. As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superfícies, será
tomado com argamassa de cimento, no traço que lhe confira estanqueidade e resistência, bem
como coloração semelhante a do concreto circundante;
F. As rebarbas e saliências maiores, que acaso ocorram, serão eliminadas;
G. A execução dos serviços de repasse e correção ficará na dependência de prévia inspeção da
FISCALIZAÇÃO.
V. NORMAS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
Trata-se de contratação em regime de empreitada por preço unitário. Os serviços serão medidos
e pagos pelos quantitativos efetivamente executados.
As medições serão realizadas a cada 30 dias, contados a partir do início efetivo dos serviços,
não sendo aceitas faturas entre os dias 25 e 30 de cada mês. As medições serão realizadas tendo como
base os serviços efetivamente realizados e concluídos satisfatoriamente no período. Entende-se como
serviços concluídos satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela FISCALIZAÇÃO, dentro
do prazo estipulado.
Após aprovada a medição pela FISCALIZAÇÃO, poderá o CONTRATADO emitir e
apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente acompanhada dos demais documentos pertinentes,
para que o Tribunal possa efetuar o devido pagamento, nos termos do Edital e do contrato.
1. SERVIÇOS INICIAIS
1.1 MOBILIZAÇÃO – vb
Será realizada medição de 50% do valor proposto para o item na primeira medição desde que o
contratado tenha efetivamente realizado mobilização de parcela equivalente de suas máquinas e
equipamentos e, ainda, tenha cumprido todos os demais itens programados para a primeira medição. A
segunda parcela deste item será medida e paga na segunda medição, desde que o contratado tenha
efetivamente completado a mobilização de suas máquinas e equipamentos e, ainda, tenha cumprido
todos os demais itens programados para a segunda medição.
1.2 BARRACÕES – ESCRITÓRIOS – m²
Será medido por área efetivamente construída com base na projeção horizontal de suas paredes
externas. A área medida ficará limitada a 50m², ainda que o CONTRATADO tenha edificado área
superior.
Só serão passíveis de medição os escritórios integralmente construídos, conforme
especificação.
1.3 BARRACÕES – VESTIÁRIOS/ALMOXARIFADO/OFICINAS/REFEITÓRIO – m²
Será medido por área efetivamente construída com base na projeção horizontal de suas paredes
externas. A área medida ficará limitada a 100m², ainda que o CONTRATADO tenha edificado área
superior.
As considerações do item anterior são aplicáveis ao presente, com as devidas adaptações.
1.4 LICENÇAS, TAXAS E SEGUROS – vb
Este item será considerado na medição em que o CONTRATADO tenha alcançado o integral
adimplemento de todas as suas obrigações relacionadas em sua proposta, desde que atendidas as
exigências pertinentes contidas nas especificações técnicas e no edital – ART, alvará de construção,
seguro de risco de engenharia.
1.5 PLACAS DA OBRA – m²
Será medido e pago por m² de placa efetivamente instalada, de acordo com as especificações
técnicas e a orientação da FISCALIZAÇÃO.
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Todas as despesas administrativas serão medidas e pagas por mês. No caso de atraso na
execução do cronograma, por responsabilidade do CONTRATADO, o número de meses medidos ao
final do contrato ficará limitado ao especificado no orçamento estimativo do Tribunal.
Caso a obra entre em ritmo muito lento, caracterizado por medição mensal inferior a 50% do
valor previsto, no respectivo mês, no cronograma físico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO
e formalmente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, por responsabilidade do CONTRATADO, não serão
devidos, no(s) respectivo(s) mês(es), os valores referentes aos itens 2.1 a 2.5.
Na hipótese da obra entrar em ritmo muito lento, caracterizado por faturamento inferior a 10%
do valor previsto, no respectivo mês, no cronograma físico-financeiro apresentado pelo
CONTRATADO e formalmente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, ou, ainda, paralisar integralmente
suas atividades, ainda que por responsabilidade ou por determinação do Tribunal, não serão devidos,
no(s) respectivo(s) mês(es), os valores referentes aos itens 2.1 a 2.5.
2.1 DESPESAS COM PESSOAL – mês
Esse item será medido mensalmente com base na equipe relacionada nas especificações
técnicas, descontando-se as ausências, justificadas ou não, ocorridas no período.
Caso, em determinado período, venha a ocorrer um número de ausências que, a critério da
FISCALIZAÇÃO, prejudique o bom andamento dos trabalhos, o saldo de horas trabalhadas no período
do(s) respectivo(s) funcionário(s) poderá ser integralmente glosado.
A relação apresentada nas especificações técnicas representa a equipe máxima a ser
reembolsada pelo Tribunal.
Para fins de pagamento, serão considerados os valores unitários de salário, para cada categoria
de trabalhador, constantes na composição de custos unitários da proposta do CONTRATADO.
2.2 CONSUMOS DIVERSOS – mês
Serão reembolsadas, mensalmente, as despesas relacionadas nas especificações técnicas, além
de outras pertinentes, a critério da FISCALIZAÇÃO, desde que devidamente comprovadas, limitadas
ao valor máximo mensal constante na proposta do CONTRATADO.
2.3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS – mês
Será medido e pago mensalmente o valor constante da proposta vencedora do certame, desde
que tenham sido mobilizados e colocados em operação todos os móveis, equipamentos e utensílios
mencionados nas especificações técnicas.
2.4 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO – mês
Será medido e pago por mês, desde que atendidas integralmente todas as exigências constantes
das especificações técnicas e das normas pertinentes.
2.5 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA – mês
Será medido e pago por mês, desde que a obra esteja sendo limpa permanentemente. Caso a
equipe de limpeza seja inferior à especificada, será efetuada medição proporcional a esta.
3. SERVIÇOS TÉCNICOS E DE APOIO
3.1 TOPOGRAFIA – mês
Será medida e paga por mês, desde que os serviços topográficos venham sendo realizados
satisfatória e tempestivamente de acordo com as especificações técnicas e, ainda, tenham sido
utilizados equipamentos em quantidade e padrão, no mínimo, igual aos especificados.
3.2 PROVA DE CARGA DAS FUNDAÇÕES – unid.
Cada prova de carga realizada será medida e paga após a entrega, e respectiva aprovação pela
FISCALIZAÇÃO, de relatório técnico conclusivo.
3.3 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO – mês
Será medido e pago mensalmente com base no custo unitário proposto pelo CONTRATADO,
desde que a manutenção do canteiro seja efetuada de forma satisfatória, ainda que tenham sido
consumidos outros insumos (material e mão-de-obra) diferentes dos considerados para fins de
orçamentação.
3.4 MÁQUINAS E FERRAMENTAS – mês
Esse item será medido e pago mensalmente desde que estejam mobilizados e operando as
máquinas e o ferramental mínimos necessários à correta execução dos trabalhos.
3.5 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE ACESSO – m²
Os serviços serão medidos e pagos por m² de pavimento recuperado, sinalização inclusa,
conforme especificado. A delimitação da área a ser recuperada caberá à FISCALIZAÇÃO.
3.6 MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO PROVISÓRIO – m²
Será medido e pago por m² de pavimento de brita recuperado, conforme especificação. A
delimitação da área a ser recuperada caberá à FISCALIZAÇÃO.
3.7 MANUTENÇÃO DE TAPUMES – m²
Será medido e pago por m² de tapume revitalizado. A delimitação da área a ser recuperada
caberá à FISCALIZAÇÃO.
4. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
4.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO – m³
Os serviços serão medidos e pagos por volume de elementos estruturais, consideradas suas
dimensões antes da demolição.
4.2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES – m³
Os serviços serão medidos e pagos por volume de concreto simples demolido, consideradas
suas dimensões antes da demolição.
4.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA – m²
Serão medidos e pagos por área vertical de alvenaria demolida, consideradas suas dimensões
antes da demolição.
4.4 DEMOLIÇÃO DE PISO/CONTRAPISO – m²
Os serviços serão medidos e pagos por área horizontal de piso e/ou contrapiso demolido,
consideradas suas dimensões antes da demolição. No caso de demolição concomitante de acabamento
de piso e do contrapiso subjacente, será considerada a demolição do primeiro incluída no custo unitário
do serviço.
4.5 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO – m²
Os serviços serão medidos e pagos por área horizontal de pavimentação asfáltica demolida.
4.6 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS – m²
Os serviços serão medidos e pagos por área do vão livre de onde a esquadria foi retirada,
consideradas suas dimensões antes da demolição.
4.7 RETIRADA DE ENTULHO, INCLUSIVE CARGA – m³ x km
O volume será medido considerando os volumes abaixo discriminados mais um empolamento
de 50%:
- concreto armado e simples – conforme especificado em 4.1 e 4.2, respectivamente;
- alvenarias – área calculada conforme item 4.3, multiplicada pela espessura média da alvenaria
antes da demolição;
- piso/contrapiso e pavimento asfáltico – área vezes espessura de 0,05m;
- esquadrias metálicas e de madeira – área vezes espessura de 0,10m.
A distância média de transporte será aquela efetivamente comprovada, limitada a 22km.
5. REMANEJAMENTOS
5.1 REMANEJAMENTO DE TAPUMES – m²
Será medido e pago por área efetivamente remanejada, de acordo com as especificações
técnicas.
5.2 a 5.5 REDE DE DRENAGEM – TUBO DE CONCRETO CA-1 – m
Os serviços serão medidos e pagos por metro linear de tubo efetivamente fornecido e
assentado.
5.6 BOCA DE LOBO – unid.
Será medido e pago por unidade executada conforme especificações técnicas.
5.7 POÇOS DE VISITA – unid.
Será medido e pago por unidade executada conforme especificações técnicas.
6. MOVIMENTO DE TERRA E CONTENÇÕES
6.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA – MATERIAL 1ª CATEGORIA – m³
Será considerado o volume medido no corte (sem empolamento), em projeto, sendo
considerados nas medições parciais (mensais) os levantamentos da equipe de topografia do
CONTRATADO – os quais serão confrontados com os levantamentos da FISCALIZAÇÃO.
6.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA – MATERIAL 1ª CATEGORIA – m³
Será medido e pago o volume escavado, medido no corte, sem empolamento, considerando
taludes verticais, a partir da base, e, ainda, os seguintes limites:
- largura das valas igual a D+0,40m, sendo D o diâmetro nominal da tubulação, no caso de
escavações lineares, para assentamento de redes, por exemplo;
- largura das valas igual a L+0,80m, sendo L a largura da estrutura, no caso de escavações não
lineares – poços de visita, blocos de fundação, entre outros.
6.3 ESCAVAÇÃO MANUAL – MATERIAL 1ª CATEGORIA – m³
Será medido e pago o volume efetivamente escavado manualmente, medido no corte, sem
empolamento.
6.4 CARGA E TRANSPORTE – MATERIAL 1ª CATEGORIA – m³
Será medido o volume efetivamente carregado e transportado. O volume medido será o
considerado no corte – item 6.1 – mais um empolamento de 30%.
6.5 REATERRO COMPACTADO DE VALAS – m³
Será medido e pago o volume efetivamente reaterrado e compactado, conforme especificações
técnicas, medido no corte.
6.6 ATERRO EM SOLO-CIMENTO – m³
Será medido e pago o volume efetivamente aterrado e compactado, conforme especificações
técnicas, medido no aterro, após compactado.
6.7 NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO
Será medido e pago o volume efetivamente aterrado e compactado, conforme especificações
técnicas, medido no aterro, após compactado.
6.8 ESCORAMENTO DA REDE DE ESGOTO – m
Será medido e pago por extensão de rede escorada, com base nas especificações técnicas. A
extensão será medida sobre o eixo da rede no trecho em que a mesma ficar desenterrada para fins de
execução de serviços pertinentes às obras do Anexo III.
6.9 CONCRETO PROJETADO – m³
Será medido e pago o volume efetivamente aplicado no talude, conforme especificado, de
acordo com a espessura média definida pela FISCALIZAÇÃO, desde que comprovado que essa
espessura média tenha sido atingida.
6.10 CONTENÇÃO COM TUBULÕES – ESCAVAÇÃO – m
A medição e o pagamento se darão por metro linear de tubulão escavado de acordo com o
projeto e as especificações técnicas. O serviço só será considerado em condições de medição após a
concretagem.
6.11 CONTENÇÃO COM TUBULÕES – CONCRETO – m³
O serviço será medido e pago por volume, calculado com a metragem efetivamente escavada e
considerando a geometria de projeto.
6.12 CONTENÇÃO COM TUBULÕES – AÇO – kg
O serviço será medido e pago por peso de aço efetivamente fornecido, cortado, dobrado e
montado, de acordo com o projeto e com as especificações técnicas. O serviço só será considerado em
condições de medição após a concretagem.
6.13 TIRANTES – m
A medição e o pagamento se darão por metro linear de tirante executado de acordo com o
projeto e as especificações técnicas. O serviço só será considerado em condições de medição após a
concretagem e protensão. No custo unitário deverão estar inclusos todos os materiais, máquinas e
serviços necessários à completa e correta execução do tirante.
6.14 VIGA DE COROAMENTO DOS TIRANTES – m
A medição e o pagamento se darão por metro linear de viga executada de acordo com o projeto
e as especificações técnicas. Deverá estar incluso no custo unitário todos os serviços necessários à
execução da viga, como fôrma, incluindo escoramento e travamento, concreto e armação.
7. FUNDAÇÕES E INFRA-ESTRUTURA
7.1 TUBULÕES
7.1.1 Escavação do fuste – m³
Será medida e paga por volume, considerando o diâmetro de projeto e a profundidade
efetivamente escavada até a cota de assentamento.
7.1.2 Alargamento da base – m³
Será medida e paga por volume, considerando a geometria de projeto – diâmetro e altura da
base, descontado o volume do fuste.
7.1.3 Concreto – fck = 20MPa – m³
Será medido e pago por volume, considerando a geometria de projeto e a profundidade
efetivamente escavada. A cota de coroamento do tubulão deverá coincidir com a cota de fundo do
bloco. Na prática, o quantitativo deste item será igual ao somatório dos itens 7.1.1 e 7.1.2.
7.1.4 Armação – kg
Será medido e pago por peso de aço aplicado, de acordo com o quantitativo de projeto.
7.2 BLOCOS E CINTAS
7.2.1 Lastro de brita 1 – m³
Será medido e pago por volume de brita aplicada, considerando a área de efetiva aplicação e a
espessura de 5cm.
7.2.2 Fôrma – m²
Será medido e pago por área da superfície da estrutura que ficará em contato com a fôrma,
descontados pequenos recortes, reentrâncias, saliências. O custo do travamento e do escoramento deve
estar embutido no custo unitário proposto.
7.2.3 Concreto – fck = 30MPa – m³
Será medido e pago por volume, considerando a geometria de projeto.
7.2.4 Armação – kg
Será medido e pago por peso de aço aplicado, de acordo com o quantitativo de projeto.
7.3 CORTINAS
7.3.1 Fôrma, inclusive travamento e escoramento – m²
Será medido e pago por área da superfície da estrutura que ficará em contato com a fôrma,
descontados pequenos recortes, reentrâncias, saliências. O custo do travamento e do escoramento deve
estar embutido no custo unitário proposto.
7.3.2 Concreto – fck = 30MPa – m³
Será medido e pago por volume, considerando a geometria de projeto.
7.3.3 Armação – kg
Será medido e pago por peso de aço aplicado, de acordo com o quantitativo de projeto.
7.4 CONTRAPISO ARMADO – 2º SUBSOLO
7.4.1 Concreto – fck = 20MPa – m³
Será medido e pago por volume, considerando a área e a espessura definidas em projeto.
7.4.2 Tela de aço soldada Q-92 – kg.
Será medido e pago por peso de tela aplicada, conforme especificações técnicas, de acordo com
o quantitativo de projeto.
7.5 REFORÇO DE FUNDAÇÃO
7.5.1 Escavação manual de fuste – m³
Será medida e paga por volume, considerando o diâmetro de projeto e a profundidade
efetivamente escavada até a cota de assentamento.
8. SUPERESTRUTURA
8.1 ESTRUTURA DE CONCRETO
8.1.1 Fôrmas para pilares e vigas, inclusive travamento e escoramento – m²
Será medido e pago por área da superfície da estrutura que ficará em contato com a fôrma,
descontados pequenos recortes, reentrâncias, saliências. O custo do travamento e do escoramento deve
estar embutido no custo unitário proposto.
8.1.2 Fôrmas para lajes, inclusive travamento e escoramento – m²
Será medido e pago por área da superfície da estrutura que ficará em contato com a fôrma,
descontados pequenos recortes, reentrâncias, saliências. O custo do travamento e do escoramento deve
estar embutido no custo unitário proposto.
8.1.3 Fôrmas para caixa de escada/elevador, inclusive travamento e escoramento – m²
Será medido e pago por área da superfície da estrutura que ficará em contato com a fôrma,
descontados pequenos recortes, reentrâncias, saliências. O custo do travamento e do escoramento deve
estar embutido no custo unitário proposto.
8.1.4 Concreto – fck = 30MPa – m³
Será medido e pago por volume, considerando a geometria de projeto.
8.1.5 Armação – kg
Será medido e pago por peso de aço aplicado, de acordo com o quantitativo de projeto.
8.2 ESTRUTURA METÁLICA – ED. ANEXO III
8.2.1 Projeto de fabricação – cj.
Será medido e pago na primeira medição seguinte à aprovação do projeto pela
FISCALIZAÇÃO.
8.2.2 Fabricação – kg.
Será medido e pago por peso de estrutura posta em obra, com base no projeto de fabricação
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Serão considerados apenas os pesos dos elementos estruturais
principais – perfis, chapas de piso, chapas de solidarização e reforço. Não serão medidos os pesos de
parafusos, rebites, soldas, pinos.
8.2.3 Montagem – kg.
Será medido e pago por peso de estrutura montada e pintada, quando for o caso, com base no
projeto de fabricação aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Serão considerados apenas os pesos dos
elementos estruturais principais – perfis, chapas de piso, chapas de solidarização e reforço. Não serão
medidos os pesos de parafusos, rebites, soldas.
8.3 ESTRUTURA METÁLICA – PASSARELA
8.3.1 Projeto de fabricação – cj.
Será medido e pago na primeira medição seguinte à aprovação do projeto pela
FISCALIZAÇÃO.
8.3.2 Fabricação – kg.
Será medido e pago por peso de estrutura posta em obra, com base no projeto de fabricação
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Serão considerados apenas os pesos dos elementos estruturais
principais – perfis, chapas de piso, chapas de solidarização e reforço. Não serão medidos os pesos de
parafusos, rebites, soldas, pinos.
8.3.3 Montagem – kg.
Será medido e pago por peso de estrutura montada e pintada, quando for o caso, com base no
projeto de fabricação aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Serão considerados apenas os pesos dos
elementos estruturais principais – perfis, chapas de piso, chapas de solidarização e reforço. Não serão
medidos os pesos de parafusos, rebites, soldas.
8.4 JUNTA JEENE – m
Será medido e pago por metro linear de junta aplicada conforme especificações técnicas e
recomendações do fabricante.
9. SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO
9.1 DESMOBILIZAÇÃO – vb
Será medida e paga na medição seguinte à completa desmobilização do CONTRATADO.
9.2 PROJETO “COMO CONSTRUÍDO” – cj
Este item será medido e pago após a entrega do “as built” de todos os projetos, conforme
especificações técnicas.
VI. PRAZO
O prazo máximo para execução dos serviços é de 270 (duzentos e setenta) dias corridos,
conforme cronograma anexo, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.
O CONTRATADO poderá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a produtividade
de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo aqui estipulado. Tal
planejamento, incluindo plano de ataque, maquinário a ser utilizado, e produção esperada, deverá ser
submetido à aprovação prévia da fiscalização até 3 (três) dias após a assinatura do contrato.
Assinado o contrato e emitida a ordem de serviço, o CONTRATADO deverá efetuar uma
análise minuciosa de todo o projeto, buscando elucidar junto à FISCALIZAÇÃO, ao início dos
trabalhos, toda e qualquer dúvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e possíveis
interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas.
O não atendimento dos prazos parciais e totais estabelecidos, seja por produtividade abaixo da
expectativa da mão-de-obra, seja por serviço não realizado a contento, ensejará a imputação ao
CONTRATADO das sanções previstas em contrato, inclusive multas.
VII. COMPOSIÇÃO DO BDI
A planilha orçamentária fornecida deverá ser preenchida pelos licitantes com custos unitários
de cada item de serviço. O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de
serviço, deverá estar apresentado à parte, ao final da planilha.
Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada adiante,
levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas
não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.
A fórmula proposta pelo Tribunal para cálculo do BDI é:
BDI = (1/(1-IMP))*(1+ADM)*(1+RIS)*(1+LB) -1
onde:
IMP = impostos incidentes sobre o faturamento;
ADM = administração central;
RIS = riscos e imprevistos;
LB = lucro bruto.
A parcela IMP deverá considerar os valores de PIS, COFINS, CPMF e ISS. A provisão para
pagamento do IRPJ e da CSSL deverá estar embutida no lucro bruto – LB.
No caso do orçamento estimado pelo Tribunal, foram adotados os seguintes valores, que
conduziram a um BDI de 22,68%:
IMP = 7,53%;
ADM = 4,00%;
RIS = 1,00%;
LB = 8,00%.
Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:
ISS = 2,50% (5% sobre mão-de-obra, considerada como 50% do total)
PIS = 1,65%;
COFINS = 3,00%;
CPMF = 0,38%.
ANEXO III
ORÇAMENTO ESTIMATIVO
R e fe rê n c ia : ju n h o /2 0 0 7
IT E M D IS C R IM IN A Ç Ã O U N ID . Q U A N T .
U N IT Á R IO T O T A L
1 . S E R V IÇ O S IN IC IA IS 1 7 8 .4 6 1 ,1 0
1 .1 M o b iliz a ç ã o v b 1 ,0 1 1 .3 4 3 ,2 4 1 1 .3 4 3 ,2 4
1 ,2 B a rra c õ e s - e s c r itó r io s m ² 1 0 0 ,0 2 7 2 ,6 6 2 7 .2 6 5 ,6 6
1 .3 B a rra c õ e s - v e s tiá r io /a lm o x a r ifa d o /re s ta u ra n te m ² 1 0 0 ,0 9 4 ,7 1 9 .4 7 1 ,0 0
1 .4 L ic e n ç a s , ta x a s , s e g u ro s c j 1 ,0 1 2 5 .8 5 0 ,0 0 1 2 5 .8 5 0 ,0 0
1 .5 P la c a s d a o b ra m ² 2 4 ,0 1 8 8 ,8 0 4 .5 3 1 ,2 0
2 . D E S P E S A S A D M IN IS T R A T IV A S 4 9 6 .8 0 9 ,0 8
2 .1 D e s p e s a s c o m P e s s o a l m ê s 9 ,0 4 2 .7 4 0 ,0 6 3 8 4 .6 6 0 ,5 7
2 .2 C o n s u m o s g e ra is m ê s 9 ,0 5 .9 9 6 ,5 0 5 3 .9 6 8 ,5 0
2 .3 M ó v e is e u te n s ílio s m ê s 9 ,0 1 .8 3 7 ,7 8 1 6 .5 4 0 ,0 0
2 .4 M e d ic in a e S e g u ra n ç a d o T ra b a lh o , in c lu s iv e E P I/E P C m ê s 9 ,0 2 .9 0 4 ,7 4 2 6 .1 4 2 ,6 2
2 .5 L im p e z a p e rm a n e n te d a o b ra m ê s 9 ,0 1 .7 2 1 ,9 3 1 5 .4 9 7 ,4 0
3 . S E R V IÇ O S T É C N IC O S E D E A P O IO 2 1 7 .9 4 6 ,7 0
3 .1 T o p o g ra f ia m ê s 9 ,0 2 .7 2 4 ,9 6 2 4 .5 2 4 ,6 3
3 .2 P ro v a d e c a rg a d a fu n d a ç ã o u n id 3 ,0 3 1 .6 6 6 ,6 7 9 5 .0 0 0 ,0 0
3 .3 M a n u te n ç ã o d o c a n te iro m ê s 9 ,0 1 .5 4 3 ,5 0 1 3 .8 9 1 ,4 8
3 .4 M á q u in a s e F e r ra m e n ta s m ê s 9 ,0 5 .9 5 0 ,7 3 5 3 .5 5 6 ,6 0
3 .5 M a n u te n ç ã o e s tra d a s d e a c e s s o m ² 1 .1 5 5 ,0 9 ,0 5 1 0 .4 5 2 ,7 5
3 .6 M a n u te n ç ã o e s ta c io n a m e n to p ro v is ó r io m ² 5 .0 4 0 ,0 1 ,9 5 9 .8 2 8 ,0 0
3 .7 M a n u te n ç ã o d e ta p u m e s m ² 1 .7 6 0 ,0 6 ,0 8 1 0 .6 9 3 ,2 4
4 . D E M O L IÇ Õ E S E R E M O Ç Õ E S 1 7 .1 1 2 ,6 9
4 .1 D e m o liç ã o d e c o n c re to a rm a d o m ³ 8 0 ,0 1 0 7 ,9 3 8 .6 3 4 ,0 6
4 .2 D e m o liç ã o d e c o n c re to s im p le s m ³ 2 0 ,0 6 4 ,4 8 1 .2 8 9 ,6 8
4 .3 D e m o liç ã o d e a lv e n a r ia m ² 3 5 ,0 3 ,5 9 1 2 5 ,5 6
4 .4 D e m o liç ã o d e p is o /c o n tra p is o m ² 2 8 ,0 5 ,7 2 1 6 0 ,0 9
4 .5 D e m o liç ã o d e p a v im e n to a s fá lt ic o m ² 6 0 0 ,0 1 ,9 3 1 .1 6 0 ,7 2
4 .6 R e m o ç ã o d e e s q u a d r ia s m e tá lic a s e d e m a d e ira m ² 1 0 ,0 1 0 ,5 2 1 0 5 ,2 0
4 .7 R e tira d a d e e n tu lh o , in c lu s iv e c a rg a m ³ x k m 4 .5 4 2 ,5 1 ,2 4 5 .6 3 7 ,3 9
5 . R E M A N E J A M E N T O S 6 8 .6 9 3 ,8 5
5 .1 R e n a n e ja m e n to d e ta p u m e s m ² 7 2 6 ,0 1 1 ,2 4 8 .1 6 3 ,2 1
5 .2 R e d e d e d re n a g e m - tu b o d e c o n c re to C A -1 D N 4 0 0 m m m 6 0 ,0 6 0 ,7 1 3 .6 4 2 ,6 0
5 .3 R e d e d e d re n a g e m - tu b o d e c o n c re to C A -1 D N 5 0 0 m m m 3 5 ,0 7 4 ,9 1 2 .6 2 1 ,8 5
5 .4 R e d e d e d re n a g e m - tu b o d e c o n c re to C A -1 D N 6 0 0 m m m 1 2 0 ,0 9 3 ,6 7 1 1 .2 4 0 ,4 0
5 .5 R e d e d e d re n a g e m - tu b o d e c o n c re to C A -1 D N 8 0 0 m m m 1 8 0 ,0 1 5 0 ,7 2 2 7 .1 2 9 ,6 0
5 .6 R e d e d e d re n a g e m - b o c a d e lo b o u n id 4 ,0 3 6 0 ,5 1 1 .4 4 2 ,0 4
5 .7 R e d e d e d re n a g e m - P V u n id 1 5 ,0 9 6 3 ,6 1 1 4 .4 5 4 ,1 5
6 . M O V IM E N T O D E T E R R A E C O N T E N Ç Õ E S 1 .1 0 6 .8 5 7 ,5 3
6 .1 E s c a v a ç ã o m e c a n iz a d a - m a te r ia l 1 ª c a te g o r ia m ³ 2 9 .0 0 0 ,0 0 ,7 9 2 3 .0 5 2 ,5 3
6 .2 E s c a v a ç ã o d e v a la s e m m a te r ia l d e 1 ª c a te g o r ia m ³ 1 .7 7 7 ,5 0 ,6 5 1 .1 5 2 ,9 8
6 .3 E s c a v a ç ã o m a n u a l - m a te r ia l 1 ª c a te g o r ia m ³ 1 0 0 ,0 1 5 ,6 9 1 .5 6 9 ,4 7
6 .4 C a rg a e tra n s p o r te d e m a te r ia l 1 ª c a te g o r ia - D M T = 0 .5 k m m ³ 3 7 .7 0 0 ,0 0 ,8 1 3 0 .3 8 2 ,1 2
6 .5 R e a te r ro e c o m p a c ta ç ã o d e v a la m ³ 1 .7 7 7 ,5 2 ,9 4 5 .2 2 2 ,4 8
6 .6 A te r ro c o m s o lo -c im e n to m ³ 1 .2 0 0 ,0 3 9 ,4 2 4 7 .3 0 0 ,8 3
6 .7 N iv e la m e n to e c o m p a c ta ç ã o d e te r re n o m ² 1 6 .8 0 0 ,0 0 ,3 5 5 .8 1 2 ,8 0
6 .8 E s c o ra m e n to d e re d e d e e s g o to m 1 5 ,0 1 9 ,2 8 2 8 9 ,1 9
6 .9 C o n c re to p ro je ta d o m ³ 1 2 0 ,0 1 3 9 ,6 3 1 6 .7 5 5 ,6 0
6 .1 0 C o n te n ç ã o c o m tu b u lõ e s - e s c a v a ç ã o m 2 .3 0 0 ,0 2 6 ,9 4 6 1 .9 6 2 ,0 0
6 .1 1 C o n te n ç ã o c o m tu b u lõ e s - c o n c re to m ³ 8 8 5 ,1 1 8 2 ,7 1 1 6 1 .7 2 4 ,6 1
6 .1 2 C o n te n ç ã o c o m tu b u lõ e s - a rm a ç ã o k g 7 8 .5 5 0 ,3 4 ,6 3 3 6 3 .6 8 7 ,7 9
6 .1 3 T ira n te s m 1 .7 6 0 ,0 2 0 0 ,0 0 3 5 2 .0 0 0 ,0 0
6 .1 4 V ig a s d e a p o io à s c o n te n ç õ e s m 2 3 0 ,0 1 5 6 ,2 8 3 5 .9 4 5 ,1 4
C U S T O S (R $ )
O B R A : C O N S T R U Ç Ã O D O E D A N E X O III - F U N D A Ç Õ E S E E S T R U T U R A
ORÇAMENTO ESTIMATIVO (continuação)
7 . F U N D A Ç Õ E S E IN F R A -E S T R U T U R A 3 .5 1 9 .1 1 3 ,5 0
7 .1 T u b u lõ e s
7 .1 .1 E s c a v a ç ã o fu s te m ³ 1 .6 6 2 ,7 7 0 ,0 0 1 1 6 .3 8 9 ,0 0
7 .1 .2 E s c a v a ç ã o b a s e m ³ 1 .7 5 6 ,8 1 5 0 ,0 0 2 6 3 .5 2 0 ,0 0
7 .1 .3 C o n c re to fc k = 2 0 M P a m ³ 3 .3 7 6 ,0 1 8 2 ,7 1 6 1 6 .8 2 8 ,9 6
7 .1 .4 A rm a ç ã o k g 5 9 .8 0 0 ,0 4 ,6 3 2 7 6 .8 7 4 ,0 0
7 .2 B lo c o s e C in ta s
7 .2 .1 L a s tro d e b r ita n º 1 m ³ 5 4 ,0 3 6 ,4 5 1 .9 6 8 ,2 1
7 .2 .2 F ô rm a m ² 1 .8 5 8 ,4 2 2 ,0 1 4 0 .9 0 3 ,3 8
7 .2 .3 C o n c re to fc k = 3 0 M P a m ³ 7 3 7 ,9 2 0 2 ,5 9 1 4 9 .4 9 1 ,1 6
7 .2 .4 A rm a ç ã o k g 7 2 .8 6 0 ,0 4 ,6 3 3 3 7 .3 4 1 ,8 0
7 .3 C o r t in a s d e c o n c re to
7 .3 .1 F ô rm a , in c lu s iv e tra v a m e n to e e s c o ra m e n to m ² 1 1 .3 2 4 ,2 2 6 ,8 5 3 0 4 .0 5 4 ,7 7
7 .3 .2 C o n c re to fc k = 3 0 M P a m ³ 1 .3 1 3 ,2 2 0 2 ,5 9 2 6 6 .0 4 1 ,1 9
7 .3 .3 A rm a ç ã o k g 9 6 .0 3 8 ,0 4 ,6 3 4 4 4 .6 5 5 ,9 4
7 .4 C o n tra p is o 2 º S u b s o lo
7 .4 .1 L a s tro d e b r ita n º 1 m ³ 8 4 0 ,0 3 6 ,4 5 3 0 .6 1 6 ,6 7
7 .4 .2 C o n c re to fc k = 2 0 M P a m ³ 2 .8 8 0 ,0 1 8 2 ,7 1 5 2 6 .2 0 4 ,8 0
7 .4 .3 T e la s o ld a d a d e a ç o Q -9 2 k g 3 0 .6 0 0 ,0 4 ,6 0 1 4 0 .7 6 0 ,0 0
7 .5 R e fo rç o d e F u n d a ç ã o
7 .5 .1 E s c a v a ç ã o m a n u a l d e fu s te m ³ 2 3 ,1 1 5 0 ,0 0 3 .4 6 3 ,6 1
8 . S U P E R E S T R U T U R A 1 5 .7 4 7 .0 3 4 ,3 0
8 .1 E s tru tu ra d e C o n c re to
8 .1 .1 F ô rm a s p a ra p ila re s e v ig a s , in c l. tra v a m e n to e e s c o ra m e n to m ² 5 0 .8 3 3 ,8 2 6 ,8 5 1 .3 6 4 .8 8 7 ,5 3
8 .1 .2 F ô rm a s p a ra la je s , in c l. tra v a m e n to e e s c o ra m e n to m ² 4 1 .6 1 2 ,9 2 6 ,8 5 1 .1 1 7 .3 0 6 ,3 7
8 .1 .3 F ô rm a s p / c a ix a e s c /e le v a d o r , in c l. tra v . e e s c o ra m e n to m ² 1 .0 8 0 ,0 2 6 ,8 5 2 8 .9 9 8 ,0 0
8 .1 .4 C o n c re to fc k = 3 0 M P a m ³ 1 3 .1 0 8 ,1 2 0 2 ,5 9 2 .6 5 5 .5 6 9 ,9 8
8 .1 .5 A rm a ç ã o k g 1 .4 6 9 .3 3 2 ,9 4 ,6 3 6 .8 0 3 .0 1 1 ,3 3
8 .2 E s tru tu ra M e tá lic a - E d . A n e x o II I
8 .2 .1 P ro je to d e fa b r ic a ç ã o c j 1 ,0 3 5 4 .7 5 9 ,2 6 3 5 4 .7 5 9 ,2 6
8 .2 .2 F a b r ic a ç ã o k g 5 5 8 .6 7 6 ,0 3 ,1 8 1 .7 7 3 .7 9 6 ,3 0
8 .2 .3 M o n ta g e m k g 5 5 8 .6 7 6 ,0 2 ,5 4 1 .4 1 9 .0 3 7 ,0 4
8 .3 E s tru tu ra M e tá lic a - P a s s a re la
8 .3 .1 P ro je to d e fa b r ic a ç ã o c j 1 ,0 1 9 .6 8 5 ,0 0 1 9 .6 8 5 ,0 0
8 .3 .2 F a b r ic a ç ã o k g 3 1 .0 0 0 ,0 3 ,1 8 9 8 .4 2 5 ,0 0
8 .3 .3 M o n ta g e m k g 3 1 .0 0 0 ,0 2 ,5 4 7 8 .7 4 0 ,0 0
8 .4 J u n ta J e e n e m 1 .5 0 0 ,0 2 1 ,8 8 3 2 .8 1 8 ,5 0
9 . S E R V IÇ O S F IN A IS E D E S M O B IL IZ A Ç Ã O 2 2 .8 7 3 ,4 4
9 .1 D e s m o b iliz a ç ã o v b 1 ,0 1 1 .3 4 3 ,2 4 1 1 .3 4 3 ,2 4
9 .2 P ro je to "c o m o c o n s tru íd o " c j 1 ,0 1 1 .5 3 0 ,2 0 1 1 .5 3 0 ,2 0
T O T A L C U S T O S D IR E T O S 2 1 .3 7 4 .9 0 2 ,1 9
B D I % 2 2 ,6 8 % 2 1 .3 7 4 .9 0 2 ,1 9 4 .8 4 8 .0 5 9 ,9 0
P R E Ç O T O T A L 2 6 .2 2 2 .9 6 2 ,0 9
ANEXO IV
FONTE DOS CUSTOS UNITÁRIOS
FONTE DE CUSTOS UNITÁRIOS
IT E M D IS C R IM IN A Ç Ã O F O N T E C U S T O U N IT Á R IO
1 . S E R V IÇ O S IN IC IA IS
1 .1 M o b iliz a ç ã o C o m p o s iç ã o T C U
1 ,2 B a rra c õ e s - e s c r itó r io s C o m p o s iç ã o T C U /C o n tra to n º 0 1 0 /2 0 0 7
1 .3 B a rra c õ e s - v e s tiá r io /a lm o x a r ifa d o /re s ta u ra n te S in a p i - 0 0 0 4 3 6 2 6 -0 0 1
1 .4 L ic e n ç a s , ta x a s , s e g u ro s C o m p o s iç ã o T C U
1 .5 P la c a s d a o b ra S in a p i - 0 0 0 1 5 6 2 2 -0 0 1
2 . D E S P E S A S A D M IN IS T R A T IV A S
2 .1 D e s p e s a s c o m P e s s o a l C o m p o s iç ã o T C U
2 .2 C o n s u m o s g e ra is C o m p o s iç ã o T C U
2 .3 M ó v e is e u te n s ílio s C o m p o s iç ã o T C U
2 .4 M e d ic in a e S e g u ra n ç a d o T ra b a lh o , in c lu s iv e E P I/E P C C o m p o s iç ã o T C U
2 .5 L im p e z a p e rm a n e n te d a o b ra C o m p o s iç ã o T C U
3 . S E R V IÇ O S T É C N IC O S E D E A P O IO
3 .1 T o p o g ra f ia C o m p o s iç ã o T C U
3 .2 P ro v a d e c a rg a d a fu n d a ç ã o C o m p o s iç ã o T C U
3 .3 M a n u te n ç ã o d o c a n te iro C o m p o s iç ã o T C U
3 .4 M á q u in a s e F e r ra m e n ta s C o m p o s iç ã o T C U
3 .5 M a n u te n ç ã o e s tra d a s d e a c e s s o C o n tra to n º 0 1 0 /2 0 0 7 - A d it iv o
3 .6 M a n u te n ç ã o e s ta c io n a m e n to p ro v is ó r io C o m p o s iç ã o T C U
3 .7 M a n u te n ç ã o d e ta p u m e s C o m p o s iç ã o T C U
4 . D E M O L IÇ Õ E S E R E M O Ç Õ E S
4 .1 D e m o liç ã o d e c o n c re to a rm a d o C o n tra to n º 0 1 0 /2 0 0 7
4 .2 D e m o liç ã o d e c o n c re to s im p le s C o n tra to n º 0 1 0 /2 0 0 7
4 .3 D e m o liç ã o d e a lv e n a r ia C o n tra to n º 0 1 0 /2 0 0 7
4 .4 D e m o liç ã o d e p is o /c o n tra p is o C o m p o s iç ã o T C U
4 .5 D e m o liç ã o d e p a v im e n to a s fá lt ic o C o n tra to n º 0 1 0 /2 0 0 7
4 .6 R e m o ç ã o d e e s q u a d r ia s m e tá lic a s e d e m a d e ira C o m p o s iç ã o T C U
4 .7 R e tira d a d e e n tu lh o , in c lu s iv e c a rg a C o n tra to n º 0 1 0 /2 0 0 7
5 . R E M A N E J A M E N T O S
5 .1 R e n a n e ja m e n to d e ta p u m e s C o n tra to n º 0 1 0 /2 0 0 7
5 .2 R e d e d e d re n a g e m - tu b o d e c o n c re to C A -1 D N 4 0 0 m m S in a p i - 0 0 0 4 6 6 5 6 -0 0 1
5 .3 R e d e d e d re n a g e m - tu b o d e c o n c re to C A -1 D N 5 0 0 m m S in a p i - 0 0 0 4 6 6 5 6 -0 0 2
5 .4 R e d e d e d re n a g e m - tu b o d e c o n c re to C A -1 D N 6 0 0 m m S in a p i - 0 0 0 4 6 6 5 6 -0 0 3
5 .5 R e d e d e d re n a g e m - tu b o d e c o n c re to C A -1 D N 8 0 0 m m S in a p i - 0 0 0 4 6 6 5 6 -0 0 5
5 .6 R e d e d e d re n a g e m - b o c a d e lo b o S in a p i - 0 0 0 1 5 3 0 2 -0 0 1
5 .7 R e d e d e d re n a g e m - P V S in a p i - 0 0 0 4 6 6 5 7 -0 0 2
6 . M O V IM E N T O D E T E R R A E C O N T E N Ç Õ E S
6 .1 E s c a v a ç ã o m e c a n iz a d a - m a te r ia l 1 ª c a te g o r ia C o n tra to n º 0 1 0 /2 0 0 7
6 .2 E s c a v a ç ã o d e v a la s e m m a te r ia l d e 1 ª c a te g o r ia C o n tra to n º 0 1 0 /2 0 0 7
6 .3 E s c a v a ç ã o m a n u a l - m a te r ia l 1 ª c a te g o r ia C o n tra to n º 0 1 0 /2 0 0 7
6 .4 C a rg a e tra n s p o r te d e m a te r ia l 1 ª c a te g o r ia - D M T = 0 .5 k m C o n tra to n º 0 1 0 /2 0 0 7
6 .5 R e a te r ro e c o m p a c ta ç ã o d e v a la C o n tra to n º 0 1 0 /2 0 0 7
6 .6 A te r ro c o m s o lo -c im e n to C o m p o s iç ã o T C U
6 .7 N iv e la m e n to e c o m p a c ta ç ã o d e te r re n o S in a p i - 0 0 0 1 5 3 4 2 -0 0 3
6 .8 E s c o ra m e n to d e re d e d e e s g o to C o m p o s iç ã o T C U
6 .9 C o n c re to p ro je ta d o C o d e v a s f - 1 0 2 .0 1 .1 8 e 1 0 2 .0 1 .1 9
6 .1 0 C o n te n ç ã o c o m tu b u lõ e s - e s c a v a ç ã o P e s q u is a
6 .1 1 C o n te n ç ã o c o m tu b u lõ e s - c o n c re to S in a p i - 0 0 0 4 3 7 3 7 -0 0 5
6 .1 2 C o n te n ç ã o c o m tu b u lõ e s - a rm a ç ã o S in a p i - 0 0 0 1 5 3 2 9 -0 0 1
6 .1 3 T ira n te s P e s q u is a
6 .1 4 V ig a s d e a p o io à s c o n te n ç õ e s C o m p o s iç ã o T C U
O B R A : C O N S T R U Ç Ã O D O E D A N E X O III - F U N D A Ç Õ E S E E S T R U T U R A
ANEXO V
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 . S E R V IÇ O S IN IC IA IS 1 7 8 .4 6 1 ,1 0 1 7 8 .4 6 1 ,1 0
2 . D E S P E S A S A D M IN IS T R A T IV A S 4 9 6 .8 0 9 ,0 8 5 5 .2 0 1 ,0 1 5 5 .2 0 1 ,0 1 5 5 .2 0 1 ,0 1 5 5 .2 0 1 ,0 1 5 5 .2 0 1 ,0 1 5 5 .2 0 1 ,0 1 5 5 .2 0 1 ,0 1 5 5 .2 0 1 ,0 1 5 5 .2 0 1 ,0 1
3 . S E R V IÇ O S T É C N IC O S E D E A P O IO 2 1 7 .9 4 6 ,7 0 1 5 .1 3 3 ,1 9 1 0 5 .2 1 9 ,1 9 2 0 .6 7 1 ,9 4 1 0 .2 1 9 ,1 9 2 0 .9 1 2 ,4 3 1 0 .2 1 9 ,1 9 1 5 .1 3 3 ,1 9 1 0 .2 1 9 ,1 9 1 0 .2 1 9 ,1 9
4 . D E M O L IÇ Õ E S E R E M O Ç Õ E S 1 7 .1 1 2 ,6 9 8 .5 5 6 ,3 5 8 .5 5 6 ,3 5
5 . R E M A N E J A M E N T O S 6 8 .6 9 3 ,8 5 2 2 .8 9 7 ,9 5 2 2 .8 9 7 ,9 5 2 2 .8 9 7 ,9 5
6 . M O V IM E N T O D E T E R R A E C O N T E N Ç Õ E S 1 .1 0 6 .8 5 7 ,5 3 5 5 3 .4 2 8 ,7 6 5 5 3 .4 2 8 ,7 6
7 . F U N D A Ç Õ E S E IN F R A -E S T R U T U R A 3 .5 1 9 .1 1 3 ,5 0 1 .2 3 1 .6 8 9 ,7 2 1 .5 8 3 .6 0 1 ,0 7 7 0 3 .8 2 2 ,7 0
8 . S U P E R E S T R U T U R A 1 5 .7 4 7 .0 3 4 ,3 0 3 7 4 .4 4 4 ,2 6 1 .7 5 8 .6 4 3 ,7 1 2 .0 4 2 .4 5 1 ,1 2 3 .4 2 6 .6 5 0 ,5 7 2 .6 7 7 .7 6 2 ,0 5 2 .6 7 7 .7 6 2 ,0 5 1 .5 2 0 .1 5 4 ,7 3 1 .2 6 9 .1 6 5 ,8 2
9 . S E R V IÇ O S F IN A IS E D E S M O B IL IZ A Ç Ã O 2 2 .8 7 3 ,4 4 2 2 .8 7 3 ,4 4
T O T A L 2 1 .3 7 4 .9 0 2 ,1 9 1 1 ,4 % 1 0 ,9 % 1 2 ,0 % 9 ,9 % 1 6 ,4 % 1 2 ,8 % 1 2 ,9 % 7 ,4 % 6 ,4 %
M E S E SC U S T O S
D IR E T O S (R $ )IT E M D IS C R IM IN A Ç Ã O
ANEXO VI
MODELO DE PROPOSTA
Ao
Tribunal de Contas da União
Ref.: Concorrência nº 02/2007
Abertura dos envelopes:
Horário: horas
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na
planilha anexa, para execução da obra de que trata a Concorrência n° /2007, localizada
no Setor de Administração Federal Sul – SAFS, Quadra 4, Lote 1, Brasília/DF, conforme
especificação constante do ANEXO II.
02. Os prazos por nós indicados são os que se seguem:
a) prazo de validade da proposta: ..... (....................) dias;
b) prazo de execução dos serviços: ..... (....................) meses;
c) prazo para início da obra: ..... (....................) dias; e
d) prazo de garantia dos serviços: ..... (....................) anos.
03. Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários constantes
da planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$
_______________ ( ___________________________________________________ ).
Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social: ______________________________;
b) CGC (MF) n.º: ______________________________;
c) Inscrição Estadual n.º: ______________________________;
d) Endereço: ______________________________;
e) Fone: ______________________________;
f) Fax (se houver): ______________________________;
g) CEP: ______________________________;
h) Cidade: ______________________________;
i) Estado: ______________________________;
Local e data
__________________________________________
Assinatura e carimbo
(do representante legal)
Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
ANEXO VII MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NA CONDIÇÃO 30
1) Condição 30, Subitem 30.1 – declaração de que as informações referentes aos Subitens
29.1.1 a 29.1.3 deverão ser consultadas no SICAF.
2) Condição 30, Subitem 30.7 - declaração indicando responsável técnico.
3) Condição 30, Subitem 30.8 - declaração fornecida pela Comissão Especial de Licitação.
4) Condição 30, Subitem 30.11 - declaração observadas as penalidades cabíveis, da
superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigida somente em caso positivo).
5) Condição 30, Subitem 30.12 - declaração da licitante de que não possui em seu quadro de
pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.
ANEXO VII
1 - Condição 30, Subitem 30.1 (modelo)
DECLARAÇÃO
Declaramos, em atendimento ao previsto na Condição 30, Subitem 30.1 do
edital da Concorrência n.º 02/2007, que as informações constantes dos documentos
exigidos nas Subitens 29.1.1 a 29.1.3 deverão ser verificadas pelo cadastramento e
habilitação parcial da empresa no SICAF.
Local e data
___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
Observações: - Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante.
ANEXO VII
1 - Condição 30, Subitem 30.7 (modelo)
DECLARAÇÃO
Declaramos, em atendimento ao previsto na Condição 30ª, Subitem 30.5 da
Concorrência nº 02/2007, que o(a) Sr(a) __________________________, portador(a) do
CPF(MF) nº ______________ e inscrito(a) no CREA/___ sob o nº __________________ é o(a)
nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços,
objeto da licitação em apreço.
Local e data
__________________________________________
Assinatura e carimbo
(do representante legal)
observações: emitir em papel que identifique a licitante.
ANEXO VII
3 - Condição 30, Subitem 30.8
D E C L A R A Ç Ã O
Declaramos que a empresa
__________________________________________ recebeu o
edital/ato convocatório da Concorrência n° 02/2007 e os
respectivos anexos.
Comissão Especial de Licitação, em ........... de .............................. de 2007.
Elieser Cavalcante da Silva
Presidente da Comissão Especial de Licitação
ANEXO VII
4 - Condição 30, Subitem 30.11 (modelo)
D E C L A R A Ç Ã O
_____________________________________________(empresa),
CNPJ (CNPJ) nº. ______________________, situada
_____________________________________, declara sob as penas
da Lei que há a superveniência dos seguintes fatos impeditivos da
habilitação na Concorrência n.º 02/2007: (exigida somente em caso
positivo)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Local e data.
___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
Utilizar quantas linhas forem necessárias.
Declaração exigida somente em caso positivo.
ANEXO VII
5 - Condição 30, Subitem 30.12 (modelo)
D E C L A R A Ç Ã O
...................................................................(empresa), inscrita no CNPJ nº.....................................,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....................................................., portador(a)
da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Local e data
___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
Observações: emitir em papel que identifique a licitante.
Declaração a ser emitida pela licitante.
ANEXO VIII
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E A EMPRESA
................... PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DO EDIFÍCIO ANEXO III
DO TCU EM BRASÍLIA/DF.
O Tribunal de Contas da União, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede
no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 04, Lote nº 01, em Brasília-DF, inscrito no CNPJ (MF)
sob o nº 00.414.607/0001-18, representado pelo seu Secretário-Geral de Administração, SÉRGIO
FREITAS DE ALMEIDA, de acordo com a delegação de competência contida no inciso XI do art. 1º
da Portaria nº ___, de ___ de __________ de _____, da Presidência desta Cortee, de outro lado a
empresa ..........................................., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
....................................................................., estabelecida no ..................................................., doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por .............................................,
portador da Cédula de Identidade nº ............................. e CPF (MF) nº ................................., de acordo
com a representação legal que lhe é outorgada por ......................, têm entre si justo e avençado, e
celebram o presente contrato para a execução dos serviços de fundação e estrutura dão edifício Anexo
III do Tribunal de Contas da União em Brasília/DF , de conformidade com a Concorrência nº 02/2007
e a proposta apresentada pela CONTRATADA, constantes do Processo TC-......................, sujeitando-
se o CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto a execução, sob o regime de
empreitada por preço unitário, da execução de obras de fundação e estrutura do edifício Anexo III do
Tribunal de Contas da União em Brasília/DF, conforme especificado nos Anexos, partes integrantes da
Concorrência nº 02/2007 e na proposta da CONTRATADA.
2. Para efeito deste Contrato, considera-se como obra a execução da totalidade
dos serviços constantes do Edital da Concorrência n.º 02/2007.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRAS A SEREM CONTRATADAS
1. A obra ora contratada compreende a execução dos serviços constantes dos
projetos, partes integrantes deste Contrato.
1.1 - Entende-se por projeto o conjunto de: desenhos, especificações e demais
elementos gráficos contendo as informações técnicas relativas à execução do
objeto.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA
1. A referida obra situa-se no Setor de Adminstração Federal Sul – SAFS, Quadra 4, Lote 1 –
Brasília/DF.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
1. O valor total deste Contrato é de R$ ............... (....................................................),
discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma físico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA.
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
1. Na hipótese de o prazo de execução da obra exceder a 12 (doze) meses, contado da data da
apresentação da proposta, por motivos alheios à vontade da CONTRATADA, tais como, alteração do
cronograma físico-financeiro, por interesse do CONTRATANTE ou por fato superveniente resultante
de caso fortuito ou força maior, o valor remanescente, ainda não pago, poderá ser reajustado de acordo
com a variação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC, Coluna 35, ocorrida no período
respectivo, mediante solicitação expressa ao CONTRATANTE que se reserva o direito de analisar e
conceder o acréscimo pretendido, utilizando-se da seguinte fórmula:
R= V (I - I0), onde:
I0
R= Valor do reajuste procurado;
V= Valor constante da proposta;
I= Índice relativo ao mês do reajustamento;
I)= Índice relativo ao mês da proposta
2. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.
4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento
de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA
1. A obra deverá ser executada no prazo máximo de 270 (duzentos e setenta) dias
corridos, considerado o disposto no item 1.1 desta Cláusula.
1.1 - O prazo para início da obra será de até 05 (cinco) dias contados do dia
................... , data de recebimento pela CONTRATADA da Ordem de
Serviço expedida pela CONTRATANTE. A obra deverá estar concluída no
dia ...................., observando-se o prazo de 270 (duzentos e setenta) dias;
1.2 - qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser
previamente comunicado à CONTRATANTE;
a) Quaisquer serviços a serem realizados fora dos horários de expediente
dependerão de prévia e formal comunicação à CONTRATANTE e não
implicarão nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado
para a execução da obra ora contratada, razão pela qual será improcedente a
reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem,
ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a
CONTRATADA se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo
com os parâmetros apontados neste Contrato.
2. O prazo de garantia da obra será de ......... anos.
3. O prazo previsto no item 1.1 desta Cláusula, poderá ser excepcionalmente prorrogado,
quando solicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo
justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO SEGURO
1. A CONTRATADA deverá fazer em companhia idônea e apresentar ao CONTRATANTE, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura deste Contrato, seguro contra riscos de
engenharia com validade para todo o período de execução da obra.
1.1 - Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá
pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública, propriedade
ou posse de terceiros, em decorrência da execução da obra.
2. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item anterior, seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, com validade para todo o
período de execução da obra, correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice.
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA
1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação ao CONTRATANTE, também no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da assinatura deste Contrato, comprovante de prestação
de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, com validade para
todo o período de execução da obra.
mediante a opção por uma das seguintes modalidades:
1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
2 - seguro-garantia;
3 - fiança bancária.
CLÁUSULA NONA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Caberá ao CONTRATANTE:
1.1 - permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora ao local da
obra;
1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Preposto ou Responsável Técnico da licitante vencedora;
1.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de Comissão para
tanto formalmente designada, que deverá, ainda, atestar as faturas;
1.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante
a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido ao
Tribunal de Contas da União e aprovado pela Administração, desde que comprovada
a necessidade deles;
1.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientações passadas pelo Tribunal de Contas da União ou com as especificações
constantes do Edital da Concorrência n.º , em particular, do seu Anexo II;
1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações
constantes do Anexo II da Concorrência n.º
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos no Anexo I e II do Edital da
Concorrência nº:
1.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execução da obra, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da
CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado
inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;
1.4 - responder pelos danos causados diretamente à Administração da
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da
execução da obra, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por
seus empregados durante a execução da obra;
1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados na obra ou no recinto da CONTRATANTE;
1.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela
resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a
executar;
1.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos
serviços:
b) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda,
transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à
CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à
CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito
desenvolvimento da obra.
1.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, os serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da ciência, ou no
prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;
1.10 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da
obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;
1.11 - fornecer instalações adequadas para a fiscalização da obra;
1.12 - instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na
forma da legislação pertinente;
1.13 - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza
do local da obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu
final;
1.14 - prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Edital,
conforme o disposto no § 1º do art. 56 da Lei n° 8.666/93;
1.15 - submeter à aprovação da CONTRATANTE, antes do início dos trabalhos, a
relação nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execução da obra;
1.16 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles a quem o Tribunal
formalmente indicar, acesso às suas instalações e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto;
1.17 - fornecer e preencher o Diário de Obra, conforme Cláusula Décima Quarta
deste Contrato;
1.18 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar
necessário;
1.19 - responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do
canteiro de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de
prevenção de incêndio, bem como outras construções provisórias necessárias,
conforme previsto nas Especificações Técnicas;
1.20 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos,
materiais e serviços pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE e pelos
atrasos acarretados por esta rejeição;
1.21 - responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços
contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os
mal executados;
1.22 - providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este
fim, quando do uso de similar ao descrito nas Especificações Técnicas, sempre
que a fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário;
1.23 - providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART no CREA da região onde os serviços serão realizados,
entregando uma via CONTRATANTE;
1.24 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem
realizados, apresentando-a à Unidade de fiscalização da CONTRATANTE,
quando solicitado;
1.25 - responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços
contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa
necessária para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;
1.26 - submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s)
nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do
responsável técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente
indicado;
1.27 - submeter à Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE as amostras de todos
os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução;
1.28 - entregar o Termo de Garantia dos materiais fornecidos, garantia essa de no
mínimo 5 (cinco) anos, a contar da data da emissão do Termo de Recebimento
Definitivo. A garantia incluirá mão-de-obra e substituição de peças ou
materiais, desde que não fique caracterizado o uso inadequado por parte do
usuário;
1.29 - garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados,
contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro;
1.30 - durante o período de garantia de que tratam as Cláusulas 1.28 e 1.29, a
CONTRATADA deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas
suspensas de participar em licitação realizada pelo Tribunal de Contas da
União, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; e
1.31 - manter, durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas nesta Concorrência.
2. Caberá, ainda, à licitante vencedora, como parte de suas obrigações:
2.1 - efetuar o registro do Contrato no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA/DF, cumprindo-se o disposto da Lei nº
6.496, de 07.12.77;
2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos;
2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da
obra; e
2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança
do Trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a
saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum
vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do
fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda
que acontecido em dependência do Tribunal de Contas da União;
1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por
prevenção, conexão ou contingência; e
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da execução deste Contrato.
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item
anterior, não transfere à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente
a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de
Pessoal do Tribunal de Contas da União durante a vigência do contrato;
1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste
Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do
CONTRATANTE; e
1.3 - é vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato;
1.3.1 – a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente
autorizada pela Administração do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS
1. Caberá à licitante vencedora providenciar, junto ao CREA/DF, a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica-ART relativa aos serviços do presente objeto, de acordo com a legislação
vigente.
2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal
com a licitante vencedora e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução da obra será acompanhada e
fiscalizada por Comissão do CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a contratação de
terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, devendo:
1.1 - promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no
Cronograma Físico-Financeiro; e
1.2 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos
contratos, para efeito de pagamento.
2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da Comissão de
fiscalização ou outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que
esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar
necessária.
3. A CONTRATADA providenciará e manterá Diário de Obras (livro de capa resistente)
com páginas numeradas e rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências,
conclusão de eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a
critério das partes, devam ser objeto de registro.
3.1 - Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade da Administração da
CONTRATANTE.
4. O representante da CONTRATANTE anotará em Diário de Obra, a ser fornecido pela
CONTRATADA, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
4.1. O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem
sequencial, de 01 (um) a 50 (cinqüenta), em 3 (três) vias, e rubricadas pela
fiscalização. Caberá ao responsável técnico da CONTRATADA o seu
preenchimento. Diariamente será dada ciência do preenchimento do Diário à
Comissão encarregada da fiscalização dos serviços que, após efetuar no Diário
as anotações mencionadas no caput da presente Condição, destacará a primeira
via de cada página, para seu controle e arquivo. A segunda via será destacada e
arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no próprio Diário.
5. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da
Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la
sempre que for necessário.
6. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um)
engenheiro residente em tempo integral, inscrito no CREA e aceito pela Administração da
CONTRATANTE, que na ausência do responsável técnico, se não for o próprio, para representá-la
sempre que for necessário.
7. O representante da CONTRATANTE anotará em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil
para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
1. A atestação das faturas referente às etapas da obra objeto deste Contrato caberá à comissão
instituída pelo Tribunal de Contas da União ou a servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DESPESA
1. A despesa com a execução dos serviços, no valor de R$ _____________________
(_________________), mediante a emissão de nota de empenho estimativo n°.........................., datada
de ___ / ___ / ___ , está a cargo do elemento orçamentário próprio 459051 - Obras e Instalações,
pertencente à Atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará
à CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela
fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento
da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente no prazo de
10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos na Secretaria de Engenharia e Serviços de
Apoio do Tribunal de Contas da União, localizada no Anexo II, Sala ......
1.1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização;
1.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte:
1.2.1 -mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro,
quando serão feitas as medições pela Comissão fiscalizadora da
CONTRATANTE, considerando-se a fabricação e os serviços
efetivamente executados e por ela aprovados, tomando por base as
especificações e os desenhos do projeto;
1.2.2 -serão emitidos os “Boletins de Medição dos Serviços”, em duas vias,
que deverão ser assinadas com o “De acordo” do Responsável
Técnico, o qual ficará com uma das vias;
1.3 - A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as
medições poderão ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e
depositados no canteiro da obra. Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de
pagamento será o custo dos materiais e equipamentos constante das composições de
custos unitários apresentadas pela CONTRATADA:
1.3.1– entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela
CONTRATADA na Concorrência nº /2007, menos o BDI contratual; e
1.3.2- o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela
dos serviços relativos à mão-de-obra e respectivo BDI, serão pagos após
a efetiva e completa aplicação dos materiais e instalação dos
equipamentos.
2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação
do cumprimento das cláusulas sétima e oitava deste contrato, e com a apresentação dos seguintes
documentos:
2.1 - Registro da obra no CREA/DF;
2.2 - Matrícula da obra no INSS; e
2.3 - Relação dos Empregados - RE.
3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação,
os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas
condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
4. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes
a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
correção monetária.
5.1. Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a contratada encontra-
se em dia com suas obrigações para com o sistema da seguridade social, mediante
apresentação da Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de
Regularidade Fiscal junto ao FGTS.
6. O prazo de pagamento do fornecimento e dos serviços será contado a partir da data final
do período de adimplemento de cada parcela.
6.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a
taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data
acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001644
365 365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
6.2 - A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota
fiscal seguinte ao da ocorrência.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, com validade após a data de assinatura e
eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, podendo, a critério do
CONTRATANTE, mediante termo aditivo, ser prorrogado por igual período, com fundamento no
artigo 57, inciso I, da Lei nº 8.666/93, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da Concorrência nº 02/2007,
conforme previsto no artigo 22, inciso I, parágrafo 1º, combinado com o artigo 23, inciso I, alínea "c",
da Lei nº 8.666/93.
2. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no
processo n°__________ / 200__-__ , tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°,inciso
I, da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1. A execução deste Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº
8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e
1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta
cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº
8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das
devidas justificativas, nos seguintes casos:
1.1 - unilateralmente pelo CONTRATANTE:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos; e
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de
Licitações; e
2. Em caso de supressão da obra, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e
posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos
eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES
1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações
estabelecidas no contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de até 1,0% (um por cento) por dia e por
ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.
2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Concorrência, a CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
2.1 - advertência;
2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de
inexecução do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, contado da comunicação oficial;
2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administração do CONTRATANE pelos prejuízos resultantes e após decorrido
o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às
penalidades tratadas no item anterior:
3.1 pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme
disposto na Cláusula Sétima;
3.2 - pela não apresentação da garantia de que trata a Cláusula Oitava;
3.3 - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito;
3.4 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro;
3.5 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da
obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no
prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalização, contado da data da rejeição; e
3.6 - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a
medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para
tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data de rejeição.
3.7 - pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste
Contrato e em sua proposta.
3.8 - Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus,
conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:
GRAU CORRESPONDÊNCIA
01 0,2% por dia sobre o valor do item de serviço da
planilha orçamentária
02 0,5% por dia sobre o valor do item de serviço da
planilha orçamentária
03 1,0% por dia sobre o valor do item de serviço da
planilha orçamentária
INFRAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO GRAU
01 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal
ou conseqüências letais 03
02 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais 02
03 Manter trabalhador sem qualificação exigida para executar os serviços
contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela
FISCALIZAÇÃO, por trabalhador;
01
04 Permitir a execução de serviços sem utilização de EPI/EPC ou a presença de
trabalhador fora dos locais em que estão realizados os serviços, por
trabalhador
01
05 Recusar-se a executar ou corrigir serviço determinado pela fiscalização, por
serviço; 02
06 Deixar de zelar pelas instalações do TCU ou de terceiros 01
07 Deixar de cumprir determinação formal ou instrução da FISCALIZAÇÃO, por
ocorrência 02
08 Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não previstos
nesta tabela de multas, por item e por ocorrência; 01
4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento
de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do Tribunal de Contas da União e, no que couber, às
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e
aceitos pela Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 3
desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração do Tribunal de Contas da União, e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA RESCISÃO
1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
2. A rescisão do Contrato poderá ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE,
nos casos enumerados nos incisos I a XII do artigo 78 da Lei mencionada,
notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, salvo no caso do inciso XVII;
2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a
Administração do CONTRATANTE; e
2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO RECEBIMENTO DA OBRA
1. Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes ou contestar o recebimento, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do
recebimento da comunicação escrita encaminhada pela CONTRATADA à CONTRATANTE.
2. O recebimento definitivo da obra será efetuado por Comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo
de 90 (noventa) dias, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.
3. A obra somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após
cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela
CONTRATANTE.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do edital da Concorrência nº 02/2007, cuja realização
decorre da autorização do Senhor Secretário-Geral de Administração, constante do TC-________ /
200__-__.
2. Serão partes integrantes deste Contrato a Concorrência nº 02/2007 e a proposta apresentada
pela CONTRATADA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Brasília -
DF, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que
seja, salvo nos caso previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal.
2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato de
Concessão em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de
lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas
testemunhas abaixo.
Brasília-DF, ____ de _________________ de 2007.
________________________________________
SÉRGIO FREITAS DE ALMEIDA
Secretário-Geral de Administração
TESTEMUNHAS:
____________________ ____________________
NOME: NOME:
CPF: CPF:
RG: RG:
ANEXO IX
DESENHOS
Os interessados deverão comparecer à Diretoria de Licitações, sala 26 do Edifício Anexo II, no horário
de 10:00 às 18:00 horas, munidos de 01 CD virgem para retirar cópias das plantas e desenhos.
