PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE … · reforma e adaptação edifício Orlando Gomes, anexo ao Fórum Ruy Barbosa, situado na praça D. Pedro ... natureza ou condição,

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIAPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

1Concorrência Pública nº 002/2011

Comissão Permanente de Licitação

RESUMO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIOProcesso Administrativo no

28389/2011C O N C O RR ÊN C I A P Ú B L I C A N º 0 02 / 2 01 1

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para execução dereforma e adaptação edifício Orlando Gomes, anexo ao Fórum Ruy Barbosa, situado na praça D. PedroII, Nazaré, nesta capital, pertencente ao Poder Judiciário do Estado da Bahia, conforme consta dosAnexos I (Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha de Custos e Projetos), Anexo II (Modelo deProcuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame), Anexo III (Modelo de Declaração daProteção ao Trabalho do Menor), Anexo IV (Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar e/ouContratar), Anexo V (Modelo de Indicação das Instalações do Aparelhamento e do Pessoal Técnico),Anexo VI (Minuta do Contrato), Anexo VII (Modelo de Declaração de Conhecimento e Enquadramento) eAnexo VIII (Modelo de Requerimento para o Pagamento dos Serviços Efetuados) e Anexo IX (Declaraçãode Vistoria).

Prazo de execução do serviço:

O prazo para execução dos serviços objeto deste instrumento é de 90 (noventa) dias corridos contados apartir do recebimento da OS - Ordem de Serviço, compreendendo os prazos parciais constantes nocronograma físico-financeiro.

Datas:

Data da abertura da licitação: 08/08/2011 às 09:00 HORAS.

Disponibilidade de Edital, local e meio de comunicação para esclarecimentos aos licitantes:

1. O edital se encontra disponível no portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, napágina www.tjba.jus.br,/seções/ editais/ publicações/acompanhamento de processos, podendo sertambém, fotocopiado no endereço: no endereço na 5ª Av. do CAB (Centro Administrativo da Bahia -CAB), Edifício anexo ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nº 560, térreo, sala – 10, Núcleo deLicitação, Salvador- Bahia, CEP 41.745-971, onde estaremos funcionando de segunda a sexta-feira, das08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h. Fones: 71 - 3372-1600/1699/1617, Telefax. 71 - 3372-1602/1617/1877.

2. Os interessados poderão encaminhar questionamentos à Comissão Permanente de Licitação atravésdo endereço eletrônico [email protected] ou através de fac-símile.

3. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitaçãoserão prestados pela Comissão Permanente de Licitação, através dos telefones: (071) 3372-1699,3372-1600, 3372-1601, fax 3372-1602/1617 ou pelo site www.tjba.jus.br. Os licitantes deverãoacompanhar as informações encaminhadas pela Comissão Permanente de Licitação no Portal doTribunal de Justiça do Estado da Bahia (www.tjba.jus.br) em todas as etapas da licitação, até a suafinalização (homologação), ficando responsável pelo ônus decorrente da inobservância de quaisquermensagens/informações emitidas pela Comissão.

4. Visita Técnica nos Locais de Execução dos Serviços: Como condição para participação no certame oslicitantes devem vistoriar previamente as dependências onde os serviços serão executados, medianteprévio agendamento com a Coordenação de Projetos e Obras - CPROJ, através dos telefones 71 3372-1572, e registro escrito de sua realização (elaborado pelo servidor e assinado pelo representante dalicitante).

A vistoria poderá ser realizada até o segundo dia útil que anteceder a abertura do certame.


Comissão Permanente de Licitação

EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 002/2011

1. PREÂMBULO

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, órgão do Poder Judiciário, inscrito no CNPJ/MF sob nº13.100.722/0001-60, situada na 5ª Av. do CAB (Centro Administrativo da Bahia - CAB), nº 560, térreo/anexo, Sala 10,Salvador- Bahia, CEP 41.745-971, torna público a quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tomarem, querealizará licitação, conforme processo PA 28389/2011, do tipo MENOR PREÇO, execução indireta, sob o regime deempreitada por preço unitário, processada e julgada em conformidade com a Lei Estadual nº 9.433/2005 e suasalterações posteriores, Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações posteriores, Resolução do CNJ n°114/2010, e,no que couber, com a Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Judiciário nº 13/06 e demais dispositivos legais aplicáveis.

2. DO OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para execução de reforma e adaptaçãoedifício Orlando Gomes, anexo ao Fórum Ruy Barbosa, situado na praça D. Pedro II, Nazaré, nesta capital, pertencenteao Poder Judiciário do Estado da Bahia, conforme consta dos Anexos I (Termo de Referência, Memorial Descritivo,Planilha de Custos e Projetos), Anexo II (Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame),Anexo III (Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor), Anexo IV (Modelo de Declaração deDesimpedimento de Licitar e/ou Contratar), Anexo V (Modelo de Indicação das Instalações do Aparelhamento e doPessoal Técnico), Anexo VI (Minuta do Contrato), Anexo VII (Modelo de Declaração de Conhecimento e Enquadramento)e Anexo VIII (Modelo de Requerimento para o Pagamento dos Serviços Efetuados) e Anexo IX (Declaração de Vistoria).

3. LOCAL DATA E HORA.

Os envelopes relativos à Proposta Comercial e Habilitação serão recebidos e abertos conforme o caso, pela ComissãoPermanente de Licitação, em ato público, no dia 08/08/2011 às 09:00 horas, no endereço acima descrito.

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderá participar da Licitação toda e qualquer empresa especializada na prestação de serviços e/ ou fornecedorado objeto do presente Edital desde que preencha as exigências e requisitos deste, sendo vedado o consórcio deempresas.

4.2. É vedada a participação de empresa cujo dirigente ou sócio majoritário, participe como acionista sócio majoritário,procurador ou representante legal de outra do mesmo ramo, também concorrente nesta licitação.

4.3. Fica vedada a participação de cooperativas fornecedoras de mão de obra, uma vez que o objeto do contrato, porsua natureza técnica e jurídica, torna-se incompatível com esta forma de organização.

4.4. Não serão admitidas empresas em consórcio, nem as que estejam suspensas temporariamente de participar e delicitar com a Administração Pública ou as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II e III do art. 186 da Lei Estadualnº 9.433/95.

4.5. Em consonância com o art. 200 da Lei Estadual nº 9.433/95, fica impedida de participar desta licitação e decontratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anteriorà sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sidodeclarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.

4.6. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratoscom a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas asexceções legais, conforme o art. 125 da Lei Estadual nº 9.433/95.

4.7. É defeso ao servidor público transacionar com o Estado quando participar de gerência ou administração deempresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio, na forma do inc. XI do art. 176 da Lei Estadual nº 6.677/94.

4.8. Consoante o art. 18 da Lei Estadual nº 9.433/05, não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, daexecução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários os demais agentes públicos, assimdefinidos no art. 207 do mesmo diploma, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedaçãoconstitucional ou legal.



5. CREDENCIAMENTO E PROCEDIMENTOS INICIAIS

5.1. Na sessão de abertura dos envelopes ou em outra que se fizer necessária, cada licitante será representado porapenas uma pessoa que, devidamente munida de documento hábil, será admitida a intervir nas fases do procedimentolicitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dosenvelopes, identificar-se, exibindo a cédula de identidade.

5.2. Por documento hábil entende-se:

a) procuração específica para a presente licitação, com firma reconhecida do outorgante; neste caso,será necessário a apresentação do contrato social para a confirmação da condição de outorgante ou Procuração Pública, com poderes para representá-la em qualquer processo licitatório;

b) quando se tratar de Titular, Diretor ou Sócio da licitante, deverá ser apresentado documento comprobatório de sua capacidade para representá-la (ex.: contrato social, cópia de ata, procuração).

5.3. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá orepresentante de se manifestar e responder pela empresa a qual está vinculado.

5.4. Não será admitida a participação de uma única pessoa como representante de mais de um licitante (art. 78, § 8º,da Lei Estadual nº 9.433/05).

6. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARAÇÕES E PROPOSTA

6.1. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes entregarão à Comissão de Licitação o envelope I – PropostaComercial e o envelope II – Documentos de Habilitação, que deverão ser apresentados, separadamente, fechados,contendo, na parte externa, os seguintes dizeres:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOTribunal de Justiça do Estado da Bahia

End. 5ª Av. do CAB, nº 560, anexo do TJBA, térreo, sala 08, Salvador-BA.

ENVELOPE ..... – (..........) referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2011

Data de abertura: ......................Razão Social do Licitante/ Endereço do Licitante

6.2. Além dos envelopes I e II, os licitantes devem apresentar, separadamente, as declarações:

a) Modelo de Declaração de Enquadramento e Atendimento às Exigências de Habilitação, conforme o modelo constante do Anexo VII.

b) Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar e/ou Contratar, conforme modelo do Anexo IV.

6.2.1. Sendo constatado, mesmo após a contratação, que houve falsidade nas retromencionadas declarações, alicitante ou CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções previstas nos art. 184, inciso V, 186 e 195 da Lei nº 9.433/05.

6.3. ENVELOPE I – PROPOSTA COMERCIAL

6.3.1. As propostas deverão ser entregues em original, datilografada apenas no anverso, sem rasuras, emendas,ressalvas ou entrelinhas, e devidamente assinada, pelo representante legal ou mandatário especificamentecredenciado. No caso de ser assinada por mandatário, será necessária a juntada do instrumento de procuração.

6.3.2. Todas as páginas da proposta de preços deverão ser rubricadas pelo signatário da mesma ou pelo seurepresentante legal.

6.3.3. Ao apresentar a sua proposta, o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:

a) Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a condição depagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o período deprocessamento das faturas;

b) Nos preços unitários resultantes da aplicação do multiplicador único "K", estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços, constituindo-se,portanto, na única remuneração devida pela CONTRATANTE, ficando estabelecido que o CONTRATANTE nãoadmitirá quaisquer alegações posteriores que visem o ressarcimento de custos não apresentados no preço.



Os tributos e encargos, mesmo que não destacados expressamente na proposta, entende-se como incluídosnos preços a serem praticados;

c) A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares emvigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendoresponsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquerfase da licitação;

d) O prazo de validade da proposta comercial não pode ser inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua abertura;

e) O valor global estimado para a contratação é de R$1.704.631,91 (hum milhão, setecentos e quatro mil,seiscentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), conforme planilha de custos unitários apresentadano Anexo I, deste edital.

6.3.4. Além dos requisitos essenciais para a elaboração da proposta, devem ser apresentados:

a) Multiplicador único “k”, que incidirá sobre o total da planilha de custos unitários– Orçamento Sintético Global,do Anexo I, com dois decimais, menor ou igual a 1,10 (um inteiro e dez centésimos);

b) Indicar um representante, com atribuições de Gerente de Contrato, que terá plenos poderes de decisão porparte da empresa;

c) Apresentar cronograma Físico-Financeiro, detalhado, em parcelas mensais, contendo valores simples eacumulados, totalizados horizontal e verticalmente, por etapas de serviços, ficando reservado aoCONTRATANTE o direito de proceder às alterações que julgar convenientes no decorrer da execução das obrase serviços de engenharia.

6.4. ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

As licitantes deverão incluir no Envelope II – HABILITAÇÃO a seguinte documentação abaixo que poderá serapresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para ser autenticada pelaComissão Permanente de Licitação, podendo a Comissão, antes da homologação, solicitar o documento original paraverificação.

6.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, comprovada mediante a apresentação de:

a) de registro público no caso de empresário individual.

b) em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suaseventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso,dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuaisadministradores.

c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuaisalterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios deeleição e investidura dos atuais administradores.

d) decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato deregistro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim oexigir.

e) Certidão expedida pela Junta Comercial, no caso de empresas ali registradas, para comprovação da condiçãode microempresa ou empresa de pequeno porte, (Art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 doDepartamento Nacional de Registro do Comércio) ou Certidão específica do Registro Civil das PessoasJurídicas, nos demais casos.

6.4.2. REGULARIDADE FISCAL, comprovada mediante a apresentação de:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede dolicitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal (tributos mobiliários e imobiliários) dodomicílio ou sede do licitante;



d) Certidão Negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, relativa a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e ainscrições em Dívida Ativa do Instituto Nacional de Seguridade Social, emitida pela Secretaria da ReceitaFederal;

e) Certidão Conjunta Negativa (ou positiva, com efeitos de negativa) de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelaProcuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sendo este último datado dos últimos 180 dias, desde que outroprazo não esteja estipulado neste documento;

f) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentaçãodo Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.

6.4.2.1. A prova da inscrição a que se referem os itens “a” e “b” será suprida com a apresentação das certidões a quese referem os itens “c” e “d”, respectivamente, se estas contiverem o número de inscrição da licitante.

6.4.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecidoprevisto na Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito decomprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

6.4.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA, comprovada mediante a apresentação de:

6.4.3.1. Apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício financeiro, já exigível, naforma da lei, contendo a Declaração de Habilitação Profissional – DHP, emitido pelo Conselho Regional deContabilidade, respeitada a sua validade, sob a forma de etiqueta auto adesiva, ou outro documento que a substitua,conforme determinado pelo Conselho Federal de Contabilidade, nos termos das Resoluções nº 825/98 e nº 871/2000,que comprovem a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizada por índices oficiais na hipótese deencerrados a mais de 03 (três) meses da data de sua apresentação, vedada a substituição por Balancetes e BalançosProvisórios.

6.4.3.1.1. O Balanço Patrimonial deverá ser acompanhado de fotocópia autenticada do Termo de Abertura e deEncerramento, extraídos do LIVRO DIÁRIO, devidamente registrado na Junta Comercial.

6.4.3.1.2. Para as Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço na forma dalei, cópias da publicação de:

a)Balanço Patrimonial;b) Demonstração do Resultado de Exercício;c) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos;d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;e) Notas Explicativas do Balanço.

6.4.3.2. Demonstração de Patrimônio Líquido mínimo de R$ 170.463,00 (cento e setenta mil quatrocentose sessenta e três reais), relativamente à data da apresentação das propostas, na forma da lei, admitida asua atualização por índices oficiais.

6.4.3.3. Comprovação através de demonstrativo do Índice de Liquidez Corrente – ILC, igual ou superior a1,0 (um inteiro), atestado pela fórmula abaixo, aplicado sobre os valores constantes do último balanço daempresa participante: ILC = AC : PC

onde :

ILC = Índice de Liquidez Corrente AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante

6.4.3.4. Comprovação através de demonstrativo, do índice de Liquidez Geral - ILG, igual ou superior a 1,0(um inteiro), atestado pela fórmula abaixo, aplicada sobre os valores constantes do último balanço daempresa participante: ILG = (AC + RLP) : (PC + ELP) onde: ILG = Índice de Liquidez Geral;

AC = Ativo Circulante;



RLP = Realizável a Longo Prazo;

PC = Passivo Circulante;ELP = Exigível a Longo Prazo.

6.4.3.5. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede dolicitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data darealização da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade.

6.4.3.6. Se a licitante tiver sido constituída a menos de 01 (um) ano, a documentação referida nos subitensanteriores deverá ser substituída pela demonstração contábil relativa ao período de funcionamento.

6.4.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, comprovada mediante a apresentação de:

6.4.4.1. Comprovação do licitante possuir, em seu quadro permanente e na data prevista para a entrega da proposta,profissional (is) de nível superior, na área de engenharia civil ou arquitetura e detentor (es) de atestado(s) deresponsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, por execução de serviçopertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, devidamente certificado(s)pelo CREA da Unidade Federativa do licitante ou da região onde a obra tenha sido executada.

6.4.4.2. A comprovação do vínculo de que trata o item anterior poderá ser feita através de:

6.4.4.2.1. Apresentação de cópia autenticada da Guia de Recolhimento do F.G.T.S. e Informações àPrevidência Social (G.F.I.P.), juntamente com a Relação dos Trabalhadores constantes no Arquivo (SEFIP), domês de referência anterior ao da licitação, na qual deverá constar o nome do profissional de nível superior,detentor das certidões de acervo técnico (C.A.T’s), ou carteira de trabalho, ou ficha do empregado, quando setratar de empregado da empresa, permitida a comprovação através de contrato de prestação de serviço, ououtro meio que possa comprovar o vínculo empregatício.

6.4.4.2.2. Se pertencente ao quadro societário da empresa, apresentar cópia autenticada do ato constitutivo,estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais e em setratando de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seus administradores.

6.4.4.3. O(s) técnico(s) indicado para atendimento do item 6.4.4.1, deverá(ão) declarar expressamente a aceitação dainclusão do(s) seu(s) nome(s) na presente licitação, como membros da equipe técnica que se responsabilizará(ão)pelos trabalhos, cujo documento contenha o nome completo do signatário e sua assinatura, que deverá estar expressa,conforme cópia da Carteira de Identidade ou Contrato Social (quando sócio), anexada a referida declaração.

6.4.4.4. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características,quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de atestado(s), em nome da empresa,emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA da UnidadeFederativa do licitante ou da região onde a obra tenha sido executada.

6.4.4.5. Declaração de que a empresa vistoriou o local e tomou conhecimento de todas as condições para realizaçãodos serviços, conforme modelo constante do Anexo IX, no prazo estipulado no item 04 do Resumo do Instrumento Convocatório.

6.4.4.6. Prova de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, (empresa eresponsável (is) técnico (s)).

6.4.5. Relação explícita de máquinas, equipamentos, instalações e pessoal técnico especializado adequados edisponíveis, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica, conforme disposto no Anexo V eda declaração formal de sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato.

6.5. DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º daConstituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não empregamenor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for ocaso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo constante do Anexo III desteEdital.

6.6. O Certificado de Registro Cadastral/CRC, expedido pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia/SAEB,dentro do seu prazo de validade, substituirá os documentos relativos à Habilitação Jurídica, exceto a letra “e”,Regularidade Fiscal, Qualificação Econômico-Financeiro e o item 6.5, desde que condicionado à verificação da validadedos documentos cadastrais no SIMPAS (Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços do Estado da Bahia).

7. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO



7.1. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre em atopúblico, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pela comissão ouservidor responsável.

7.2. A Comissão Permanente de Licitação – C.P.L. abrirá o envelope I (Proposta Comercial) na data e horárioestabelecido no edital, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão,seguindo os procedimentos definidos no art. 78 da Lei 9.433/2005.

7.3. Julgará as propostas, de acordo com os critérios de avaliação constantes deste ato convocatório, e as classificarápor ordem crescente do multiplicador proposto:

7.3.1. A Comissão verificará a conformidade e compatibilidade de cada proposta, com os requisitos eespecificações do edital, com os preços fixados pela Administração e com menor multiplicador único “K”,promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis, motivadamente.

7.3.2. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste edital e seus anexos ouque propuserem o multiplicador “K” superior ao estabelecido no mesmo, assim como aqueles em que oreferido multiplicador não seja único para todos os valores propostos, ou que sejam inexequíveis, conformeart. 97 da Lei nº 9.433/05.

7.3.3. Serão desclassificadas as propostas com alternativas, devendo os licitantes se limitarem a uma únicaespecificação dos serviços.

7.4. Indeferirá qualquer pedido de desistência de proposta, após iniciada a sessão de abertura, salvo por motivo justo,decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão, nos termos do art. 78, § 10, da Lei Estadual 9.433/05.

7.5. Devolverá os envelopes II, fechados, aos concorrentes desclassificados, contendo a respectiva documentação dehabilitação, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação. 7.6. Em caso de empate ficto, será assegurado, nos termos da Lei complementar nº 123/06, a preferência decontratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido,nos termos que se seguem:

7.6.1. Entende-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas eempresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bemclassificada.

7.6.1.1. O disposto no subitem 7.6.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sidoapresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.6.2. Em qualquer destas hipóteses, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificadapoderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em queserá adjudicado em seu favor o objeto licitado.

7.6.3. O direito de ofertar proposta de preço inferior deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) dia útil apósa comunicação do fato pela CPL à empresa beneficiada, sob pena de preclusão.

7.6.4. No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços iguais, serárealizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.7. Ocorrendo empate real de propostas formuladas por licitantes que não detenham a condição de microempresa oude empresa de pequeno porte, será observado o disposto no §2º do art. 3º da Lei Estadual nº 9.433/05, procedendo-se,sucessivamente, a sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro critériode desempate.

7.8. Sempre que houver sorteio deverá ser registrado em ata.

7.9. Em seguida, a Comissão promoverá a abertura dos envelopes e apreciará a documentação relativa à habilitação,dos concorrentes classificados nos três primeiros lugares.

7.10. Deliberará sobre a habilitação dos três primeiros classificados:

7.10.1. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas depequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica na inabilitação automáticada licitante.

7.10.2. Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado oprazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente fordeclarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a



regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidõesnegativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa, aguardando-se os prazos de regularização fiscalpara a abertura da fase recursal.

7.10.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência dodireito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em Lei, sendo facultado à Administração convocaros licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

7.11. Convocará, se for o caso, tantos licitantes classificados quantos forem os inabilitados no julgamento previsto noitem 7.10.

7.12. Rubricará todos os documentos contidos nos envelopes, solicitando aos licitantes presentes e servidor(es)designado(s) que, também rubriquem.

7.13. É facultado à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada aesclarecer ou complementar a instrução do processo (art. 78 § 5º da Lei Estadual 9.433/05).

7.14. A Comissão de Licitação poderá conceder aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a juntada posteriorde documentos cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta (art.78, § 6º da Lei Estadual 9.433/5).

7.15. Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da Comissão Permanentede Licitação (art. 78 § 7º da Lei Estadual 9.433/05). O desatendimento às exigências formais não essenciais nãoimportará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exatacompreensão da sua proposta.

7.16. Desde que não tenha havido recurso da fase habilitatória ou após a sua denegação, será considerada vencedoraa proposta do licitante que, tendo atendido todas as condições desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, proponha menormultiplicador único “K”. Os demais licitantes habilitados serão classificados em ordem crescente do multiplicadorproposto.

7.17. O multiplicador único “K” incidirá linearmente (mesmo “K” em todos os preços unitários dos serviços constantesda planilha orçamentária desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA .

7.18. O CONTRATANTE se encarregará de gerar a planilha com os preços unitários resultantes da aplicação domultiplicador único “K”, proposto e respectivo valor global a contratar, a qual será incluída como anexo do processocorrespondente.7.19. Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir licitante, motivadamente, se tiver ciênciade fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou falta decapacidade técnica ou financeira.

7.20. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes classificados forem inabilitados, poderá aAdministração fixar um prazo de 08 (oito) dias úteis aos licitantes para apresentação de nova proposta ou novadocumentação (art.97, parágrafo 3º). Persistindo os vícios constatados a licitação deverá ser declarada Fracassada.

7.21. Deliberação final da autoridade competente quanto à homologação do procedimento licitatório e adjudicação doobjeto da licitação ao licitante vencedor, no prazo de até 10 (dez) dias após o julgamento.

8. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

8.1. Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, as falhas ou irregularidades do edital de licitação, olicitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista no edital para recebimento dos envelopese início da abertura dos envelopes das propostas, hipótese em que tal impugnação não terá efeito de recurso.

8.2. Eventuais recursos contra atos e decisões da Comissão Permanente de Licitação, bem como da autoridadecompetente superior, respeitará naquilo que couber, o disposto no art. 202 da Lei nº 9.433/05, assim como asdisposições regimentais do CONTRATANTE.

9. DOS PRAZOS

9.1. O prazo de vigência do contrato, se iniciará com a assinatura do contrato, se encerra com a emissão do Termo deRecebimento Definitivo pela CONTRATANTE, sem prejuízo das hipóteses de prorrogação permitidas em lei.

9.1.1. A publicação resumida do contrato no Diário da Justiça Eletrônico é condição indispensável para sua validade eeficácia, devendo ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias corridos da sua assinatura.

9.2. A CONTRATADA será notificada pelo CONTRATANTE, mediante publicação da Ordem de Serviço no Diário daJustiça Eletrônico – DJE, devendo acusar, formalmente, o seu recebimento no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis dapublicação.



9.2.1. A CONTRATADA terá até 01 (um) dia útil, contado do recebimento da Ordem de Serviço, para iniciar ostrabalhos;

9.2.2. O prazo para execução dos serviços objeto deste instrumento é de até 90 (noventa) dias corridos, contados apartir do 1° dia útil do recebimento formal da Ordem de Serviço, conforme item 9.2., compreendendo os prazosparciais constantes no cronograma físico-financeiro, podendo este prazo ser prorrogado mediante aditamentoespecífico do contrato, observadas as hipóteses admitidas no artigo 141 da Lei Estadual nº 9.433/05, no que forpertinente.

10. CONTRATAÇÃO

10.1. A adjudicatária será convocada para assinar o termo de contrato no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, apósnotificação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no inciso I do art. 192 daLei Estadual 9.433/05, podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pelaAdministração.

10.1.1. Em havendo prorrogação contratual, e desde que transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, a contar do início davigência deste, o reajuste poderá ser concedido à CONTRATADA, a critério do CONTRATANTE, sempre tomando comolimite máximo, a variação do INCC/FGV, verificada no período precedente à data da prorrogação.

10.2. Como condição para celebração do contrato, o adjudicatário deverá manter todas as condições de habilitação.

10.3. Se a adjudicatária, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é facultado àAdministração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar aaceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, dascondições de habilitação, procedendo à contratação.

10.4. A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderesexpressos.

10.5. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões, que sefizerem no objeto do contrato, mediante solicitação por escrito do CONTRATANTE, até o limite legalmente previsto,conforme disposto no § 1º, art. 143, da Lei Estadual nº 9433/05.

10.6. . As supressões poderão ser superiores ao limite estabelecido no disposto no § 1º, art. 143, da Lei Estadual nº9433/05, desde que resultante de acordo entre os contratantes.

10.7. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, quando for ocaso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento neleprevistas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, nãocaracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração deaditamento.

10.8. Em garantia de plena, fiel e segura execução de tudo o que se há obrigado, a CONTRATADA prestará cauçãocorrespondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço/valor global dos serviços contratados, em dinheiro ou títulos dadívida pública, seguro garantia ou fiança bancária, cuja liberação ou restituição dar-se-á 90 (noventa) dias após aexecução total do contrato, caracterizada esta após a liquidação e o pagamento da última fatura relativa aocumprimento do objeto contratado.

10.9. Fica estabelecido que a presente garantia não poderá ser parcelada nas faturas pagas à CONTRATADA..

10.10. A garantia será obrigatoriamente revista e complementada quando houver redução da sua representatividadepercentual por variação econômica do contrato ou descontos de valores devidos ao CONTRATANTE.

11. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento do valor global contratado será efetuado em parcelas mensais correspondentes às etapasefetivamente concluídas, conforme Boletim de Medição e Cronograma Físico-Financeiro aprovado, no prazo máximo de08 (oito) dias úteis, contados da data de aprovação das respectiva Nota Fiscal pela fiscalização, que deverão serprotocolados junto ao TJBA conforme requerimento modelo(em anexo).

11.1.1. A nota fiscal/ fatura que se refere o item anterior deverá ser apresentada com pelo menos 08 (oito) dias úteisde antecedência dos respectivos vencimentos, acompanhada do Requerimento para Pagamento dos ServiçosEfetuados, conforme modelo do Anexo VIII.

11.1.2. A data prevista para apresentação das faturas referentes às medições mensais não deverá ultrapassar o dia 25(vinte e cinco) de cada mês.



11.1.3. Admitir-se-á, para efeito de pagamento, o fracionamento do último período, consoante respectiva medição edemais disposições contidas no item 11.1.

11.2. Os preços deverão ser apresentados em moeda nacional, sendo o pagamento efetuado até 08 (oito) dias úteiscontados da liberação das faturas pela DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA..

11.2.1. O prazo de pagamento, referido no item 9.2, ficará suspenso na ocorrência de erros ou qualquer outrairregularidade nas faturas apresentadas, somente voltando a fluir após efetuadas as devidas correções.

11.3. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da faturaaquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da CONTRATADA.

11.4. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculadaconsiderando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação doINPC do IBGE, pro rata temporis.

11.5. Qualquer pagamento, somente será efetuado mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal emitida emnome do TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DA BAHIA, acompanhada da Fatura correspondente. Além disso, deverão sertambém apresentadas as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, juntamente comdeclaração elaborada em papel timbrado da CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitadapara tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão de obraempregada nas obras/serviços contratados.

11.6. O prazo referido no item 11.1 será interrompido na ocorrência de erros ou qualquer outra irregularidade na faturaapresentada, voltando o prazo de pagamento a ser contabilizado, na íntegra, depois de efetuadas as devidas correções.

11.7. O pagamento da primeira parcela está condicionado obrigatoriamente, ao cumprimento do estabelecido nositens 11.1 e seu subitem, e apresentação de comprovante de matrícula da obra junto ao INSS.

11.08. O pagamento da última parcela somente será efetuado após o RECEBIMENTO PROVISÓRIO e entrega/aceitaçãodo “AS BUILT” das obras/serviços, no mesmo prazo estabelecido para as demais.

11.09. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovaçãodefinitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.

11.10. O acompanhamento do cronograma será feito proporcionalmente ao número de dias decorridos na data deencerramento de cada período.

11.11. O período de competência referente às medições será a cada 30 (trinta) dias após a data de início dos serviços.

12. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis na vigência do contrato após o que a concessão de reajustamento, nostermos do inc. XXV do art. 8º da Lei Estadual nº 9.433/05 será feita mediante a aplicação do INCC/FGV, quando for ocaso.

12.2. A revisão de preços, nos termos do inc. XXVI do art. 8º da Lei Estadual nº 9.433/05 dependerá de requerimentodo interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação quecomprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quandocolimar recompor o preço que se tornou excessivo.

13. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO/ RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do objeto contratado, na forma do art.154 da Lei Estadual 9.433/05, bem assim receber o objeto segundo o disposto no art. 161 da Lei Estadual 9.433/05,competindo ao servidor ou comissão designados, primordialmente:

a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providênciasnecessárias à correção das falhas ou defeitos observados;

b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, quando foro caso;

c) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliaçãofinanceira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar aimposição de sanções ou a rescisão contratual;

d) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;



e) promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da execução já realizada, emitindo o competenteopinativo para o recebimento de pagamentos;

f) esclarecer prontamente as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente da Administração, senecessário, parecer de especialistas;

g) cumprir as diretrizes traçadas pelo Órgão Central de Controle, acompanhamento e avaliação financeira decontratos e convênios;

h) solicitar da CONTRATADA, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução doobjeto deste edital;

i) exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas Técnicas da ABNT, e outrosporventura aplicáveis;

j) rejeitar todo e qualquer material da má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retiradada obra;

k) exigir a imediata substituição de técnicos, mestres ou operários que não correspondam tecnicamente oudisciplinarmente às necessidades dos serviços;

l) decidir quanto à aceitação de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de força maior;

m) esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela CONTRATADA;

n) expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA;

o) autorizar as providências necessárias junto a terceiros;

p) promover com presença da CONTRATADA, as medições dos serviços executados;

q) transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura venham a ser feitos, bemcomo as alterações de prazo e cronograma;

r) relatar oportunamente ao CONTRATANTE,ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades nodesenvolvimento dos serviços em relação a terceiros;

s) dar ao CONTRATANTE imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra aCONTRATADA, ou mesmo à rescisão de Contrato;

t) com relação ao “Diário de Ocorrência”, compete à fiscalização:

I. pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pela CONTRATADA;

II. registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, as especificações, o prazo e o cronograma;

III. fazer observações cabíveis decorrentes dos registros da CONTRATADA no referido diário;

IV. dar solução às consultas feitas pela CONTRATADA, quando dirigidas à fiscalização;

V. registrar as restrições que lhe pareçam cabíveis quanto ao desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

VI. determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das Especificações e das Normas Técnicas da ABNT;

VII. anotar os fatos ou alegações cujo registro se faça necessário.

13.2. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE, não eximirá à CONTRATADA de totalresponsabilidade na execução do contrato.

14. DOS ILÍCITOS E PENALIDADES

14.1. Os licitantes e contratados cumprirão, rigorosamente as condições estabelecidas neste edital e seus anexos e naproposta vencedora, para a participação neste certame e execução do serviço objeto desta licitação, inclusiveobrigações adicionais estabelecidas neste instrumento, sob pena de, sujeitar-se às penalidades cabíveis.



14.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184 e 185 da Lei Estadual 9.433/05,sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantidaa prévia e ampla defesa em processo administrativo.

14.3. Constitui ilícito administrativo a conduta praticada pelo licitante ou contratado que, nos termos dos arts. 184, V, e185, II, da Lei Estadual nº 9.333/05, apresentar declaração ou qualquer outro documento falso exigido para o certame,sujeitando-se o infrator, com fundamento nos arts. 195 c/c 186 III, parágrafo único, da Lei nº 9.433/05, à declaraçãode inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, cumulada com a multa ora estabelecida, de 10%(dez) do valor ofertado ou contratado, sem prejuízo das demais cominações legais.

14.4. Aos licitantes e ao contratado que incorrerem nas faltas administrativas previstas na Legislação serão aplicadas,sem prejuízo do disposto no art. 186, parágrafo único, da Lei Estadual nº 9.433/05, as penalidades a seguir:

I. MULTA, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, da seguinte forma:

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no derecusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução,dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ouserviço não realizado;

c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada diasubsequente ao trigésimo.

II. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE CADASTRAR E LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM AADMINISTRAÇÃO aos que incorrerem nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e I,IV,VI e VII do art. 185 da LeiEstadual nº 9.433/05.

III.DECLARAÇAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, enquanto perdurarem osmotivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente paraaplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184 e II, III e V do art. 185 da LeiEstadual nº 9.433/05.

14.4.1. As multas a que se refere o Inciso I deste artigo, não impedem que a Administração rescinda unilateralmente ocontrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

14.5. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamentodevido à CONTRATADA o valor de qualquer multa por ventura imposta.

14.6. As multas previstas neste artigo não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADAda responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

14.7. Para a aplicação das penalidades previstas será levada em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízosdela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.

15. RESCISÃO

15.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstasem lei ou regulamento.

15.2. O CONTRATANTE ao longo da vigência do contrato poderá rescindi-lo conforme disposto no art. 168, da Lei nº9.433/09, motivadamente, desde que seja a CONTRATADA notificada, por escrito, com antecedência de 30 (trinta)dias corridos, assegurados o contraditório e a ampla defesa.15.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167, da Lei nº 9.433/09, sem que haja culpada CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direitoa:

a) devolução da garantia;b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;c) pagamento do custo da desmobilização.

15.3. No caso de rescisão determinada por ato unilateral da CONTRATADA ficam asseguradas à CONTRATANTE, semprejuízo das sanções cabíveis:

a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à CONTRATANTE;b) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.



15.4. O contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE,consoante o disposto no inciso II do art. 168 da Lei nº 9.433/05.

16. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO

16. 1. O se reserva ao direito de, com base no art. 122 da Lei Estadual nº 9.433/05, revogar esta licitação, por razõesde interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificara decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em parecer escrito edevidamente fundamentado.

16.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da presente licitação,ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente ao licitante/contratado.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Fica facultado a CPL, em qualquer fase do procedimento licitatório, promover a suspensão dos trabalhos,restando obrigada a efetuar o registro da mesma, bem como convocar os licitantes para a continuidade dos trabalhosem nova data.

17.2. A qualquer tempo, antes da data fixada para a apresentação das propostas, poderá a Comissão, se necessário,modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder a divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

17.3. Poderá a licitante ser desclassificada até a contratação se a Administração tiver conhecimento de fato oucircunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantesremanescentes, em conformidade com o disposto neste edital.

17.4. É facultado à Administração, quando o convocado desistir de assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido,convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condiçõespropostas pelo primeiro classificado, ou ainda, revogar esta licitação, independentemente das cominações previstas naLei Estadual 9.433/05.

17.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre osinteressados, desde que não comprometam o princípio do interesse público, a finalidade e a segurança da futuracontratação.

17.6. A(s) licitante(s) desclassificadas(s) deverá(ão) retirar seu(s) envelope(s) de habilitação no prazo de até 30 (trinta)dias contados da data da intimação do ato, caso não tenha comparecido à sessão respectiva. Decorrido este prazo,sem que o(s) envelope(s) seja(m) retirado(s), a Administração providenciará a sua destruição.

17.7. O licitante deverá indicar opção bancária, Agência, Conta Corrente, para que seja efetuado o devido crédito.

17.8. A despesa decorrente do presente instrumento será atendida no presente exercício através da Unidade Gestora004 – Diretoria de Engenharia e Arquitetura, Unidade Orçamentária 02.04.410, Atividade/Projeto 5342, Elemento deDespesa 4.4.90.52, Subelemento 52.07-8, Fonte 20, do orçamento vigente. Quando for o caso, no exercíciosubsequente, o respectivo orçamento consignará dotação própria para atender à despesa.

17.9. Para quaisquer questões oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da Comarca de Salvador-BA, com exclusãode qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.10. São partes indissociáveis deste Instrumento os seguintes anexos:

I. Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilhas de Custo e Plantas;II. Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame;III. Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;IV. Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar e/ou Contratar;V. Modelo de Indicação das Instalações do Aparelhamento e do Pessoal Técnico;VI. Minuta do Contrato;VII. Modelo de Declaração de Enquadramento e Atendimento às Exigências do Edital;VIII. Modelo de Requerimento para o Pagamento dos Serviços Efetuados;IX. Modelo de Declaração de Vistoria .

Salvador, de de 2011.

Júlia Karina Galvão Morais TelesChefe do Núcleo de Licitação



ANEXO I

PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTO.

Modalidade de LicitaçãoCONCCORRÊNCIA PÚBLICA

Número002/2011

ÍNDICE1. INTRODUÇÃO2. OBJETO3. ESCOPO DOS SERVIÇOS4. EQUIPE TÉCNICA5. HORÁRIO DE TRABALHO6. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO7. NOVOS SERVIÇOS8. PRAZOS9. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTOS10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA11. BOLETIM DE MEDIÇÃO12. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS13. RECEBIMENTO DAS OBRAS14. ANEXOS 1 – INTRODUÇÃO.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, vem tornar público a quem interessar possa, a presente licitação namodalidade de Concorrência Pública, tipo menor preço, regime de execução de empreitada por preço unitário, deacordo com as condições deste Projeto Básico.

2 – OBJETO.

O Projeto Básico aqui apresentado tem por objetivo fixar as condições gerais e específicas, a serem obedecidas paralicitação de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para execução de reformae adaptação edifício Orlando Gomes, anexo ao Fórum Ruy Barbosa, situado na praça D. Pedro II, Nazaré, nesta capital,pertencente ao Poder Judiciário do Estado da Bahia. Este projeto e as planilhas de preços de referência de serviços sãodocumentos que se complementam, e portanto não devem ser interpretados independentemente.

3 – ESCOPO DOS SERVIÇOS.

1. Os serviços a serem executados compreendem principalmente serviços de DEMOLIÇÃO, ALVENARIA E VEDAÇÃO,REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS/ VIDROS/ DIVISÓRIAS, PAVIMENTAÇÃO, ACABAMENTOS, PINTURA, INSTALAÇÕESELÉTRICAS, HIDRO-SANITÁRIAS, LÓGICA, AR CONDICIONADO, SEGURANÇA, IMPERMEABILIZAÇÃO e COBERTURA, tudoem conformidade com as Especificações Técnicas, Memorial Descritivo e Planilhas Orçamentárias, em anexo, aresolução nº 114/2010 do CNJ, as Normas e Especificações das Concessionárias de água, energia e telefonia.

2. Podendo ainda, serem acrescidos novos itens destas ou de outras áreas da engenharia, de acordo com préviaautorização e formalização de aditivo por parte do Contratante, incidindo sobre os novos valores unitários dos serviçoso fator multiplicador “K” apresentado pela CONTRATADA.

3. Na elaboração da proposta deverão ser observados, obrigatoriamente, os seguintes limites: o valor correspondente àmobilização e instalação de canteiro, quando for o caso, não poderá ser superior a 5% (cinco por cento) do valor globaldas obras, o BDI adotado na elaboração do orçamento não poderá ser superior a 24,80% (vinte e quatro ponto oitentapor cento).

4. Quaisquer serviços auxiliares ou provisórios, necessários à execução dos itens constantes das planilhasorçamentárias fornecidas pelo CONTRATANTE, ou de itens de serviços que venham a ser aditados, mesmo que nãomencionados explicitamente, serão considerados conforme o Sistema de Composição do SINAPI, incluídos nos preçosunitários correspondentes.

5. Os serviços serão desenvolvidos pela CONTRATADA, com a participação de engenheiros com experiências,legalmente habilitados, e com comprovantes que assegurem a sua capacitação na execução de obras civis decaracterísticas semelhantes, sob a coordenação da fiscalização, composta por técnicos do CONTRATANTE ou outroscontratados, a serem designados oportunamente. Os quantitativos são estimativos, podendo sofrer alterações ao longoda execução.

4 – EQUIPE TÉCNICA.



4.1 Comprovação do licitante possuir, em seu quadro permanente e na data prevista para a entrega da proposta,profissional de nível superior, na área de engenharia civil ou arquitetura e detentor de atestado(s) de responsabilidadetécnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, por execução de serviço pertinente ecompatível em características semelhantes nas áreas de elétrica, hidráulica, lógica, telefônica e incêndio, devidamentecertificados pelo CREA da Unidade Federativa do licitante ou da região onde a obra tenha sido executada.

4.1.1. A comprovação do vínculo de que trata o item anterior poderá ser feita através de:

a) Apresentação de cópia autenticada da Guia de Recolhimento do F.G.T.S. e Informações à Previdência Social(G.F.I.P.), juntamente com a Relação dos Trabalhadores constantes no Arquivo (SEFIP), do mês de referência anteriorao da licitação, na qual deverá constar o nome do profissional de nível superior, detentor das certidões de acervotécnico (C.A.T’s), ou carteira de trabalho, ou ficha do empregado, quando se tratar de empregado da empresa,permitida a comprovação através de contrato de prestação de serviço, ou outro meio que possa comprovar o vínculoempregatício.

a) Se pertencente ao quadro societário da empresa, apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, estatutoou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais e em se tratando desociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seus administradores.

b) O(s) técnico(s) que apresentou(aram) o(s) atestado(s) (item 5.1), deverá(ão) declarar expressamente aaceitação da inclusão do(s) seu(s) nome(s) na presente licitação, como membros da equipe técnica que seresponsabilizará(ão) pelos trabalhos, cujo documento contenha o nome completo do signatário e suaassinatura, que deverá estar expressa, conforme cópia da Carteira de Identidade ou Contrato Social (quandosócio), anexada a referida declaração.

4.1.2. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características,quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de atestado(s), em nome da empresa,emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA da UnidadeFederativa do licitante ou da região onde a obra tenha sido executada.

4.2 Declaração de que a empresa vistoriou o local e tem conhecimento de todas as condições para realização dosserviços.

4.3 Prova de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, (empresa eresponsável técnico).

4.4 Relação explícita de máquinas, equipamentos, instalações e pessoal técnico especializado adequados edisponíveis, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica, e da declaração formal de suadisponibilidade para a execução do objeto do contrato.

5 - HORÁRIO DE TRABALHO.

5.1- Os serviços serão realizados em horário normal ao estabelecido na C.L.T (Consolidação das Leis Trabalhistas) e emcasos especiais aos acordados com a fiscalização.

6 – PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO.

6.1- Os serviços serão executados com estrito respeito à preservação dos elementos construtivos considerados deinteresse artístico, evitando danos e destruição dos mesmos.

7 - NOVOS SERVIÇOS.

7.1 - Caberá a contratada apresentar proposta de preços para eventuais novos serviços, anexando sua planilha decomposição analítica.

7.2 – O custo de mobilização e desmobilização bem como todos os demais custos indiretos inerentes aos itens dosserviços relacionados na planilha orçamentária ou de novos que venham a ser incorporados por aditivos, deverão serprevistos pela contratada na apuração do fator multiplicador único “K” a ser proposto.

7.3 - Nenhum serviço novo deverá ser executado sem o prévio ajuste de preço e autorização da Fiscalização.

8 – PRAZOS.

8.1 - A CONTRATADA terá o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis para recebimento da Ordem de serviço, contados dapublicação do resumo do respectivo contrato no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, e iniciar os serviços no primeiro diaútil após recebimento da Ordem de Serviço, sob pena de sofrer as sanções e penalidades previstas neste instrumento.



8.2 – O prazo para execução da obra objeto deste instrumento é de 90 (noventa) dias corridos contados a partir do 1ºdia útil após o recebimento da Ordem de Serviço, observando o disposto em item anterior e os prazos parciaisdescriminados no cronograma físico-financeiro.

8.3 - O prazo de conclusão estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do contrato, na forma prevista na Leinº 9.433 de 01/03/05 e com prévia aprovação do TJBA.

8.4 – O prazo de vigência do contrato, sem prejuízo das hipóteses de prorrogação permitidas em lei, se encerra com aemissão do Termo de Recebimento Definitivo pela CONTRATANTE.

8.5. A publicação resumida do contrato no Diário da Justiça Eletrônico é condição indispensável para sua validade eeficácia, devendo ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias corridos da sua assinatura.

9 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTOS.

9.1 – Só serão medidos os serviços efetivamente concluídos.

9.2 – O pagamento do valor global contratado será efetuado em parcelas mensais correspondentes às etapasefetivamente concluídas, conforme Boletim de Medição e Cronograma Físico-Financeiro aprovado, no prazo máximo de08 (oito) dias úteis, contados da data de aprovação das respectiva Nota Fiscal pela fiscalização, que deverão serprotocolados junto ao TJBA conforme requerimento modelo(em anexo).

9.3 – A data prevista para apresentação das faturas referentes às medições mensais não deverá ultrapassar o dia 25(vinte e cinco) de cada mês.

9.4 – Admitir-se-á, para efeito de pagamento, o fracionamento do último período, consoante respectiva medição edemais disposições contidas no item 9.2 (nove ponto dois).

9.5 – O prazo de pagamento, referido no item 9.2, ficará suspenso na ocorrência de erros ou qualquer outrairregularidade nas faturas apresentadas, somente voltando a fluir após efetuadas as devidas correções.

9.6 – O pagamento da primeira parcela está condicionado obrigatoriamente, ao cumprimento do estabelecido nositens 9.2 (nove ponto dois) e 9.3 (nove ponto três), e apresentação de comprovante de matrícula da obra junto ao INSS,ART da obra, Alvará de Construção, alem dos documentos pertinentes.

9.7 – O pagamento da última parcela somente será efetuado após o RECEBIMENTO PROVISÓRIO e entrega/aceitaçãodo “AS BUILT” das obras/serviços, no mesmo prazo estabelecido para as demais.

9.8 – Qualquer pagamento, somente será efetuado mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal emitida emnome do contratante, acompanhada da Fatura correspondente. Além disso, a partir da 2ª fatura, deverão também serapresentadas as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS cujo vencimento estabelecido emlei tenha ocorrido no mês anterior, juntamente com declaração específica da CONTRATADA.

9.9 – Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovaçãodefinitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.

9.10 – O acompanhamento do cronograma será feito proporcionalmente ao número de dias decorridos na data deencerramento de cada período.

9.11 – O período de competência referente às medições será a cada 30 (trinta) dias após a data de inicio dos serviços.

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

10.1 - Matricular a obra no INSS, e entregar ao TJBA as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e aoFGTS, nos termos da legislação específica em vigor.

10.2- Registrar o contrato no CREA, apresentar o comprovante de pagamento da “Anotação de ResponsabilidadeTécnica” referente à execução da obra, antes da emissão da primeira fatura.

10.3- Providenciar a liberação de Alvarás de Construção, junto Prefeitura Municipal de Salvador, e qualquer outro órgãoque a legislação oficial exigir.

10.4- Manter nesta Capital, no mínimo, um escritório representativo independente do escritório do local da obra.

10.5 - Fornecer e colocar no local da obra, placas de divulgação e identificação da mesma, em conformidade com osÓrgãos normativos, as quais serão confeccionadas, de acordo com o memorial descritivo.

10.6- Manter no local da obra um “Diário de Ocorrências” no qual serão feitas anotações em duas vias, referentes aoandamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão de obra e serviços, como também reclamações, advertências e



principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este Diário, devidamenterubricado pela fiscalização e pela Contratada, ficará, uma das vias, em poder do TJBA após a conclusão da obra.

10.7- Planejar as obras de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas e em seu entorno.

10.8- Apresentar plano de trabalho para execução das obras em até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem deServiço para ser aprovado pelo TJBA.

10.9- Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nocanteiro da obra.

10.10- Efetuar seguros contra incêndio e de responsabilidade civil, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar doinício das obras em nome do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja apólice será calculada sobre o valor global doContrato.

10.11- Fazer com que os componentes da equipe de mão de obra operacional (operários), exerçam as suas atividadesdevidamente uniformizados em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos paraas atividades desenvolvidas - E.P.I (Equipamentos de Proteção Individual).

10.12- Executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais elementostécnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e das concessionárias deserviços públicos, assim como as determinações do TJBA e a Legislação pertinente.

10.13- Comunicar à Fiscalização em tempo hábil, e proceder às correções necessárias, sempre que ocorrer falhas,erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, assumindointegral responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com aaprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará os autores dos projetos para efeito de autorização.

10.14- Quando por motivo de força, maior, houver a necessidade de aplicação de material “similar” ao especificado,submeter o pretendido à Fiscalização, para que a Contratada, através de laudos, pareceres e levantamentos de custos,possa se pronunciar pela aprovação ou não do material substituto.

10.15- Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção das obras em qualquer dia ou hora, prestando todas asinformações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa.

10.16- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, obras/serviçosobjeto do Contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, do empregode materiais ou equipamentos inadequados ou não, correspondentes às especificações. Promover reuniões semanaiscom a fiscalização para avaliação dos serviços.

10.17.- Entregar à CONTRATANTE quando do Recebimento Provisório das obras o “As Built” correspondente,registrando todas as alterações e complementações efetuadas no Projeto Executivo no decorrer do prazo contratual,observando obrigatoriamente as normas de desenho fornecidos pela Contratante.

10.18 - Retirar, diariamente, todo o entulho decorrente da execução das obras mantendo constantemente limpo o localdas obras.

11 – BOLETIM DE MEDIÇÃO

11.1 - O Boletim de Medição deverá conter, além das colunas da Planilha de Serviços e Preços, as seguintes colunasextras:

a – Quantidade acumulada até a medição anterior;b - Valor total acumulado até a medição anterior;

11.2- Os Boletins de Medição deverão conter todos os serviços relacionados no quadro de quantidade e preços,mesmo aqueles que não tenham quantidade medida no período.

11.3 - Os Boletins de Medição deverão ser apresentados conforme padrão do TJBA onde constam:

a - Identificação do Contratob - Número da Folhac - Período de Referência da Medição*d - Prazo da obrae - Aprovação da Fiscalização

11.4 - *Quando a obra abranger períodos em dois exercícios simultaneamente, prevendo o “restos a pagar”, deveráapresentar medições distintas, sendo uma para o ano que se finda e outra para o ano que se inicia.



12- FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

12.1- O TJBA exercerá a fiscalização das obras e serviços através de Equipe de Fiscalização ou Técnicoespecialmente designado para este fim, sem reduzir nem excluir a responsabilidade da CONTRATADA.

12.2- Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidosoou omisso, não previsto no contrato, no Edital, nas Especificações, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nosRegulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras / serviçosem questão e seus complementos.

12.3- Independentemente da Equipe de Fiscalização ou técnico designado para Fiscalização das obras / serviços,poderão ser contratados pelo TJBA técnicos ou firmas especializadas para apoio da mesma, embora a elasubordinados.

12.4 - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do TJBA, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade daContratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, sendo que sua ocorrência, não deverá implicarcorresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

12.5- É função da fiscalização:

12.5.1- Exigir o comprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas Técnicas da ABNT, e outrosporventura aplicáveis;

12.5.2- Rejeitar todo e qualquer material da má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada daobra;

12.5.3- Exigir a imediata substituição de técnicos, mestres ou operários que não correspondam tecnicamente oudisciplinarmente às necessidades dos serviços;

12.5.4- Decidir quanto à aceitação de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de força maior;

12.5.5- Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;

12.5.6 - Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada;

12.5.7- Promover com presença da Contratada, as medições dos serviços executados;

12.5.8- Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura venham a ser feitos, bemcomo as alterações de prazo e cronograma;

12.5.10- Relatar oportunamente ao TJBA, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades nodesenvolvimento dos serviços em relação a terceiros;

12.5.10- Dar ao TJBA imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a Contratada, oumesmo à rescisão de Contrato.

12.6- A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante a execução dasobras/serviços, somente será admitida, a critério do TJBA, mediante a comprovação de experiência equivalente ousuperior do substituto proposto.

12.7- Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a Contratada, sua equipee a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do Contrato.

12.8- Com relação ao “Diário de Ocorrência”, compete à fiscalização:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pela Contratada;b) Registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, as especificações, o prazo e o

cronograma;c) Fazer observações cabíveis decorrentes dos registros da Contratada no referido diário;d) Dar solução às consultas feitas pela Contratada, quando dirigidas à fiscalização;e) Registrar as restrições que lhe pareçam cabíveis quanto ao desempenho da Contratada, seus prepostos e

sua equipe;f) Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das Especificações

e das Normas Técnicas da ABNT;g) Anotar os fatos ou alegações cujo registro se faça necessário.



13- RECEBIMENTO DA OBRA

13.1- O RECEBIMENTO PROVISÓRIO será efetuado pela Fiscalização, mediante termo circunstanciado, no prazo de até15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada de que a obras/serviços estão concluídos.

13.2- Efetuado o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, haverá um período de observação, máximo de 90 (noventa) dias, paracumprimento do disposto na Lei Estadual nº 9.433/05 de 01/03/05, se for o caso, quando então será procedido oRECEBIMENTO DEFINITIVO mediante termo circunstanciado, elaborado por comissão designada pela Gerência deProjetos e Obras.

13.3- São documentos necessários para o RECEBIMENTO PROVISÓRIO da referente obra;A – Certidão Negativa de Débito perante o INSS/CND, referente à obra;B – Certificado de Regularidade de Situação, junto ao FGTS/CRS;C – Certidão de Quitação com o ISS;

14- ANEXOS

Memorial Descritivo (referente aos serviços de reforma);

Especificação Técnica do Projeto de Reforma das Instalações de Iluminação;

Especificação Técnica do Projeto de Reforma das Instalações de Tomadas Elétricas;

Especificação Técnica do Projeto de Instalações de Ar Condicionado;

Especificação Técnica do Projeto de Lógica;

Especificação Técnica do Projeto de Reforma Telefônicas;

Especificação Técnica do Projeto de Reforma Elétrica e Subestação;

Especificação Técnica do Projeto de Segurança;

Especificação Técnica do Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias;

Planilhas de Custos;

Modelo de Documentos:– Planilha de Medição;– Cronograma Físico-Financeiro, vide projeto específico em arquivo anexo;

– Modelo da Placa da obra, vide projeto específico em arquivo anexo;

– Laudo de Avaliação;

– Composição de BDI;



ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Modalidade de LicitaçãoCONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número002/2011

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a)Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registrode Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas doMinistério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ comonosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos aoprocedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos,negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação epraticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

Salvador _____de __________________ de 20___.

__________________________________________________RAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGALRAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA E ASSINATURA

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR


Número002/2011

........................................................(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº .........................., porintermédio do seu representante legal sr (a).............................RG nº.....................DECLARA, sob as penasda lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os finsdo disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não emprega menor de 18 anos emtrabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos.

Assinalar em caso afirmativo:

Emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ( ).

Salvador _____de __________________ de 20___.

___________________________________________________________________RAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURARAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA



ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E/OU CONTRATAR


Número002/2011

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa .........................................................(razãosocial/CNPJ) .................................... não está impedida de licitar ou contratar com a Administração direta eindireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades compersonalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas oumantidas (art. 185, III, da Lei Estadual nº 9.433/05).

Salvador _____de __________________ de 20___.

_____________________________________________________RAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGALRAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURAE ASSINATURA

ANEXO V

MODELO DE INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO


Número002/2011

Indicamos, para os fins do inciso III do art. 101 da Lei Estadual nº 9.433/05, as instalações, oaparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para realização do objeto da licitação, bem comoda qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará(ão) pelos trabalhos,como sendo:_______________________________________________________________________________________

Salvador _____de __________________ de 20___.

_____________________________________________________RAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURARAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA



ANEXO VI


Número002/2011

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, ENTRE SI, CELEBRAMESTADO DA BAHIA, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOESTADO DA BAHIA E .............................. NA FORMA ABAIXO:

O ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.937.032/0001- 60, porintermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, órgão do Poder Judiciário, inscrito no CNPJ/MF sob nº13100722/0001-60, com sede e foro nesta cidade do Salvador, Estado da Bahia, na Quinta Avenida, nº 560, CentroAdministrativo da Bahia – CAB, representado pelo seu Secretário de Administração, IGOR CAIRES MACHADO, adiantedenominado simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado,....................................., inscrita no CNPJ sobnº.................................................., doravante designada simplesmente CONTRATADA, representada por…................................, inscrito no CPF/MF sob nº …................................................., resolvem, tendo em vista o constante doPA nº...................., com arrimo nas normas pertinentes da Lei Estadual nº 9.433/05 e, no que couber, na Lei Federal nº8.666/93 e demais dispositivos legais aplicáveis, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes cláusulas econdições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Habilitada nos termos da CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º …............, devidamente homologada em ......... e publicado noDPJ edição de ..........., obriga-se a CONTRATADA a executar, sob o regime de empreitada por preço unitário, a…......................................., tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes do EDITAL, seusANEXOS e PROPOSTA VENCEDORA, os quais passam a integrar o presente instrumento de modo indissociável.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Os serviços indicados na cláusula primeira serão executados pela CONTRATADA em conformidade com a descriçãopormenorizada contida(s) no(s) anexo(s), que faz(em) parte integrante deste contrato, e, concorrendo a(s)CONTRATADA(S) com mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais para os referidos serviços, sem pagamentode quaisquer despesas adicionais por parte do CONTRATANTE, obrigando-se, ainda, a:

a) Matricular a obra no INSS, e entregar ao TJBA as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação específica em vigor.

b) Registrar o contrato no CREA, apresentar o comprovante de pagamento da “Anotação de Responsabilidade Técnica” referente à execução da obra, antes da emissão da primeira fatura.

c) Providenciar a liberação de Alvarás de Construção, junto às Prefeituras locais, licenças com as Concessionárias de água, energia elétrica e comunicação e com qualquer outro órgão que a legislação oficial exigir.

d) Manter nesta Capital, no mínimo, um escritório representativo independente do escritório do local da obra.

e) Fornecer e colocar no local da obra, placas de divulgação e identificação da mesma, em conformidade com os Órgãos normativos, as quais serão confeccionadas, de acordo o padrão fornecido pelo TJBA.

f) Manter no local da obra um “Diário de Ocorrências” no qual serão feitas anotações em duas vias, referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão de obra e serviços, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela fiscalização e pela CONTRATADA, ficará, uma das vias, em poder do TJBA após a conclusão da obra.

g) Planejar as obras de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas e em seu entorno.

h) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança no canteiro da obra.

i) Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários, não só para licitação e assinatura do Contrato, como também para execução das obras.



j) Fazer com que os componentes da equipe de mão de obra operacional (operários), exerçam as suas atividades devidamente uniformizados em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas - E.P.I (Equipamentos de Proteção Individual).

k) Executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e das concessionárias de serviços públicos, assim como as determinações do TJBA e a Legislação pertinente.

l) Comunicar à Fiscalização em tempo hábil, e proceder às correções necessárias, sempre que ocorrer falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, assumindo integral responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará os autores dos projetos para efeito de autorização.

m)Quando por motivo de força, maior, houver a necessidade de aplicação de material “similar”ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização, para que a mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovação ou não do material substituto.

n) Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção das obras em qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa.

o) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas,obras/ serviçosobjeto do Contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não, correspondentes às especificações.

p) Promover reuniões quinzenais com a fiscalização para avaliação dos serviços.

q) Manter no local da obra, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliar necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover as suas expensas e a critério da fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços.

r) Manter permanentemente no local da obra/serviço equipe técnica suficiente, composta de profissionaishabilitados e de capacidade comprovada que assuma perante a fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até a entrega DEFINITIVA, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária.

s) Entregar à CONTRATANTE quando do Recebimento Provisório das obras o “As Built” correspondente, registrando todas as alterações e complementações efetuadas no Projeto Executivo no decorrer do prazo contratual, observando obrigatoriamente as normas de desenho da CONTRATANTE. .

t) Executar as suas expensas as ligações definitivas das instalações as redes públicas.

u) Retirar, diariamente, todo o entulho decorrente da execução das obras mantendo constantemente e manter limpo o local das obras.

v) Providenciar o deslocamento do mobiliário, internamente.

w)Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Parágrafo Único: Obriga-se a CONTRATADA a indenizar o CONTRATANTE, no exato valor da condenação que o mesmovenha a sofrer, em virtude de eventual AÇÃO TRABALHISTA, proposta em favor de empregado ou preposto daCONTRATADA, em razão do presente contrato, ainda que expirada a vigência deste.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Além das obrigações contidas nos anexos do edital, parte integrante deste contrato, por determinação legal, oCONTRATANTE obriga-se ainda a:

a) proceder a publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura;

b) facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execução dos serviços, objeto do presente contrato, às instalações onde os mesmos serão executados;

c) informar a CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os problemas que venham a ocorrer,para a adoção das providências cabíveis;

d) efetuar, no prazo e condições estabelecidos na cláusula quarta, os pagamentos devidos à CONTRATADA;h) verificar o fiel cumprimento das obrigações contratuais.



CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO:

A contraprestação devida à CONTRATADA será efetuada em parcelas correspondentes às etapas efetivamenteconcluídas, conforme Boletim de Medição e Cronograma Físico-financeiro aprovado, no prazo máximo de até 08 (oito)dias úteis contados a partir da apresentação da nota fiscal/fatura aprovada pela DIRETORIA DE ENGENHARIA EARQUITETURA.

Parágrafo Primeiro: A nota fiscal/fatura que se refere o item anterior deverá ser apresentada com pelo menos 08 (oito)dias úteis de antecedência dos respectivos vencimentos, acompanhada do Requerimento para Pagamento dosServiços Efetuados, conforme modelo do Anexo VIII.

Parágrafo Segundo: Os preços deverão ser apresentados em moeda nacional, sendo o pagamento efetuado até08(oito) dias úteis contados da liberação da fatura pela DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.

Parágrafo Terceiro: Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentaçãoda fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Quarta: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, serácalculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com avariação do INPC do IBGE, pro rata temporis.

Parágrafo Quinto: Qualquer pagamento, somente será efetuado mediante apresentação da respectiva Nota Fiscalemitida em nome do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, acompanhada da Fatura correspondente. Alémdisso, deverão ser também apresentadas às guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS,juntamente com declaração elaborada em papel timbrado da CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoalegalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total damão de obra empregada nas obras/serviços contratados.

Parágrafo Sexto: O prazo referido no parágrafo primeiro será interrompido na ocorrência de erros ou qualquer outrairregularidade na fatura apresentada, voltando o prazo de pagamento a ser contabilizado, na íntegra, depois deefetuadas as devidas correções.

Parágrafo Sétimo: Só serão medidos os serviços efetivamente concluídos.

Parágrafo Oitavo: Admitir-se-á, para efeito de pagamento, o fracionamento do último período, consoante respectivamedição e demais disposições contidas no parágrafo primeiro.

Parágrafo Nono: O pagamento da primeira parcela está condicionado obrigatoriamente, ao cumprimento doestabelecido no parágrafo primeiro e apresentação de comprovante de matrícula da obra junto ao INSS.

Parágrafo Décimo: O pagamento da última parcela somente será efetuado após o RECEBIMENTO PROVISÓRIO eentrega/aceitação do “AS BUILT” das obras/serviços, no mesmo prazo estabelecido para as demais.

Parágrafo Décimo Primeiro: Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nemimplicará em aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.

Parágrafo Décimo Segundo O acompanhamento do cronograma será feito proporcionalmente ao número de diasdecorridos na data de encerramento de cada período.

Parágrafo Décimo Terceiro: A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimosou supressões que se fizerem no objeto, respeitados os limites legais previstos na forma do §1º do art. 143 da LeiEstadual nº 9.433/05, sendo que nenhum acréscimo ou supressão poderá ser realizado sem a devida motivação ouexceder os limites legais previstos no supracitado artigo, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado peloscontratantes.

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO:

A Fiscalização dos serviços ora contratado será executada pela DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:

a) O TJBA exercerá a fiscalização das obras e serviços através de Equipe de Fiscalização ou Técnicoespecialmente designado para este fim, sem reduzir nem excluir a responsabilidade da CONTRATADA.

b) Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidosoou omisso, não previsto no contrato, no Edital, nas Especificações, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nosRegulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras /serviços em questão e seus complementos.



c) Independentemente da Equipe de Fiscalização ou técnico designado para Fiscalização das obras / serviços,poderão ser contratados pelo TJBA técnicos ou firmas especializadas para apoio da mesma, embora a elasubordinados.

d) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do TJBA, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade daCONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, sendo que sua ocorrência, nãodeverá implicar corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos, salvo sejacaracterizada a omissão funcional por parte destes.

e) Exigir o comprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas Técnicas da ABNT, e outrosporventura aplicáveis;

f) Rejeitar todo e qualquer material da má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retiradada obra;

g) Exigir a imediata substituição de técnicos, mestres ou operários que não correspondam tecnicamente oudisciplinarmente às necessidades dos serviços;

h) Decidir quanto à aceitação de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de força maior;

i) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela CONTRATADA;

j) Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA;

k) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;

l) Promover com presença da CONTRATADA, as medições dos serviços executados;

m) Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura venham a ser feitos, bemcomo as alterações de prazo e cronograma;

n) Relatar oportunamente ao TJBA, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades nodesenvolvimento dos serviços em relação a terceiros;

o) Dar ao TJBA imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a CONTRATADA, ou mesmo à rescisão de Contrato;

p) A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela CONTRATADA, durante a execução dasobras/serviços, somente será admitida, a critério do TJBA, mediante a comprovação de experiênciaequivalente ou superior do substituto proposto;

q) Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a CONTRATADA, suaequipe e a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do Contrato;

r) Com relação ao “Diário de Ocorrência”, compete à fiscalização:

1. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pela CONTRATADA;2. Registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, as especificações, o prazo e o cronograma;3. Fazer observações cabíveis decorrentes dos registros da CONTRATADA no referido diário;4. Dar solução às consultas feitas pela CONTRATADA, quando dirigidas à fiscalização;5. Registrar as restrições que lhe pareçam cabíveis quanto ao desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e

sua equipe;6. Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das Especificações e das

Normas Técnicas da ABNT;7. Anotar os fatos ou alegações cujo registro se faça necessário.

Parágrafo Único: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do CONTRATANTE, não eximirá à CONTRATADA detotal responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS:

Parágrafo Primeiro: O prazo de vigência do contrato, se iniciará com a assinatura do contrato, se encerra com aemissão do Termo de Recebimento Definitivo pela CONTRATANTE, sem prejuízo das hipóteses de prorrogaçãopermitidas em lei.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida do contrato no Diário da Justiça Eletrônico é condição indispensável parasua validade e eficácia, devendo ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias corridos da sua assinatura.



Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA será notificada pelo CONTRATANTE, mediante publicação da Ordem de Serviçono Diário da Justiça Eletrônico – DJE, devendo acusar, formalmente, o seu recebimento no prazo máximo de 02 (dois)dias úteis da publicação.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA terá até 01 (um) dia útil, contado do recebimento da Ordem de Serviço, parainiciar os trabalhos;

Parágrafo Quinto: O prazo para execução dos serviços objeto deste instrumento é de até 90 (noventa) dias corridos,contados a partir do recebimento formal da Ordem de Serviço, conforme item 9.2., compreendendo os prazos parciaisconstantes no cronograma físico-financeiro, podendo este prazo ser prorrogado mediante aditamento específico docontrato, observadas as hipóteses admitidas no artigo 141 da Lei Estadual nº 9.433/05, no que for pertinente.

Parágrafo Sexto: Em havendo prorrogação contratual, e desde que transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, a contardo início da vigência deste, o reajuste poderá ser concedido à CONTRATADA, a critério do CONTRATANTE, sempretomando como limite máximo, a variação do INCC/FGV, verificada no período precedente à data da prorrogação.

Parágrafo Sétimo: O prazo para a adjudicatária assinar o termo de contrato é de 05 (cinco) dias corridos após anotificação.

Parágrafo Oitavo: Se a ADJUDICATÁRIA, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar ocontrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente,examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como oatendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento provisório será efetuado pela Fiscalização, mediante termo circunstanciado, no prazo de até 15 (quinze)dias da comunicação escrita da CONTRATADA de que a obras/serviços estão concluídos. Efetuado o RECEBIMENTOPROVISÓRIO, haverá um período de observação, máximo de 90 (noventa) dias, para cumprimento do disposto na LeiEstadual nº 9.433/05, se for o caso, quando então será procedido o RECEBIMENTO DEFINITIVO mediante termocircunstanciado, elaborado por comissão designada pela DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.

Parágrafo primeiro: O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelaexecução integral deste contrato, bem como pela solidez e segurança da obra CONTRATADA, nem tampouco sesubmete à vigência deste instrumento.

Parágrafo segundo: O Termo de Recebimento Definitivo somente será emitido após a apresentação da CND – CertidãoNegativa de Débito do INSS, referente aos serviços prestados; Certidão de Regularidade para com o FGTS; Certidão deQuitação com o ISS; ART – Anotações de Responsabilidade Técnica, e, quando for o caso, do competente Alvará deHabite-se. Em não sendo apresentado qualquer dos documentos acima indicados, a CONTRATADA será multada em10% (dez por cento) sobre valor global do contrato, independentemente da adoção de outras medidas legais cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA: DA GARANTIA:

Em garantia de plena, fiel e segura execução de tudo o que se há obrigado, a CONTRATADA prestará cauçãocorrespondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço/valor global dos serviços contratados, em dinheiro ou títulos dadívida pública, seguro garantia ou fiança bancária, cuja liberação ou restituição dar-se-á 90 (noventa) dias após aexecução total do contrato, caracterizada esta após a liquidação e o pagamento da última fatura relativa aocumprimento do objeto contratado.

Parágrafo Primeiro: Fica estabelecido que a presente garantia não poderá ser parcelada nas faturas pagas àCONTRATADA.

Parágrafo Segundo: A garantia será obrigatoriamente revista e complementada quando houver redução da suarepresentatividade percentual por variação econômica do contrato ou descontos de valores devidos ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DOS ILÍCITOS E PENALIDADES

Parágrafo Primeiro: Os licitantes e contratados cumprirão, rigorosamente as condições estabelecidas neste edital eseus anexos e na proposta vencedora, para a participação neste certame e execução do serviço objeto desta licitação,inclusive obrigações adicionais estabelecidas neste instrumento, sob pena de, sujeitar-se às penalidades cabíveis.

Parágrafo Segundo: Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184 e 185 da Lei Estadual9.433/05, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmodiploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

Parágrafo Terceiro:Constitui ilícito administrativo a conduta praticada pelo licitante ou contratado que, nos termos dosarts. 184, V, e 185, II, da Lei Estadual nº 9.333/05, apresentar declaração ou qualquer outro documento falso exigidopara o certame, sujeitando-se o infrator, com fundamento nos arts. 195 c/c 186 III, parágrafo único, da Lei nº



9.433/05, à declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, cumulada com a multaora estabelecida, de 10% (dez) do valor ofertado ou contratado, sem prejuízo das demais cominações legais.

Parágrafo Quarto: Aos licitantes e ao contratado que incorrerem nas faltas administrativas previstas na Legislaçãoserão aplicadas, sem prejuízo do disposto no art. 186, parágrafo único, da Lei Estadual nº 9.433/05, as penalidades aseguir:

I. MULTA, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, da seguinte forma:

a)10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive node recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço dacaução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

b)0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimentoou serviço não realizado;

c)0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada diasubsequente ao trigésimo.

II. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE CADASTRAR E LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO aos que incorrerem nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e I,IV,VI e VII do art. 185 da Lei Estadual nº 9.433/05.

III.DECLARAÇAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184 e II, III e V do art. 185 da Lei Estadual nº 9.433/05.

Parágrafo Quinto: As multas a que se refere o Inciso I deste artigo, não impedem que a Administração rescindaunilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

Parágrafo Sexto: Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente dopagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa por ventura imposta.

Parágrafo Sétimo: As multas previstas neste artigo não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá aCONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

Parágrafo Oitavo: Para a aplicação das penalidades previstas será levada em conta a natureza e a gravidade da falta,os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO:

Parágrafo Primeiro: A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuaise as previstas em lei ou regulamento.

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE ao longo da vigência do contrato poderá rescindi-lo conforme disposto no art.168, da Lei nº 9.433/09, motivadamente, desde que seja a CONTRATADA notificada, por escrito, com antecedência de30 (trinta) dias corridos, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

15.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167, da Lei nº 9.433/09, sem que haja culpada CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direitoa:

a) devolução da garantia;b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;c) pagamento do custo da desmobilização.

Parágrafo Terceiro: No caso de rescisão determinada por ato unilateral da CONTRATADA ficam asseguradas àCONTRATANTE, sem prejuízo das sanções cabíveis:

a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à CONTRATANTE;b) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto: O contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para oCONTRATANTE, consoante o disposto no inciso II do art. 168 da Lei nº 9.433/05.

O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo ao longo da vigência do presente instrumento, rescindir unilateralmente opresente contrato, nas hipóteses previstas no artigo 167, da Lei Estadual nº 9.433/05, ou ainda, à conveniência e empreservação do interesse público, sem que lhe seja imposta qualquer multa ou indenização, a que título for, bastando,para tanto, comunicar previamente à CONTRATADA, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência.



CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA REGÊNCIA LEGAL:

Submete-se o presente contrato às disposições contidas nas Leis Estaduais n.º 9.433/05, 9.658/05 e 10.967/08, LeiComplementar nº 123/2006 e suas alterações vigentes, no que couber e das Leis Federais nº 8.666/93 e suasalterações posteriores, bem como aos demais dispositivos legais aplicáveis, obrigando-se a CONTRATADA a firmar todoe qualquer instrumento de retificação que tenha por objeto o cumprimento de prescrição legal e/ou editalícia.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: “A CONTRATADA assume a obrigação que se define nos termos do art. 618, do CódigoCivil Brasileiro”.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A despesa decorrente do presente instrumento, no valor de R$ ........., será atendida no presente exercícios através daUnidade Gestora 004 – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, Unidade Orçamentária 02.04.410 - FAJ,Atividade/Projeto …........., Elemento de Despesa …..........., Subelemento ….............., Fonte …........... do orçamento vigente.Quando for o caso, no exercício subsequente, o respectivo orçamento consignará dotação própria para atender àdespesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO:

Para dirimir quaisquer controvérsias originárias do presente instrumento, fica eleito o foro da comarca de Salvador,Capital do Estado da Bahia.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhasque no final se identificam.

Salvador, de ........................ de 2011.

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA:

CONTRATADA: ...................................................................................................................................

TESTEMUNHAS: ......................................................................................................…........................



ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO


Número002/2011

1) Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, declaramos:

( ) Que NÃO POSSUÍMOS a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de MICROEMPRESA eque não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.

( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de EMPRESA DEPEQUENO PORTE e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº123/06.

2) No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos:

( ) para os efeitos do inciso II do art. 120, em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184, do mesmo diplomaestadual, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de seremaplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.

( ) para os efeitos do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, HAVER RESTRIÇÃO NA COMPROVAÇÃO DANOSSA REGULARIDADE FISCAL, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicialcorresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério daAdministração Pública, cientes de que a não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadênciado direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Estadual nº 9.433/05, especialmente a definidano art. 192, inc. I.

Salvador _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURARAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ANEXO VIII


Número002/2011

MODELO DE REQUERIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETUADOS

A – Coordenação de Projetos e Obras

Estamos encaminhando Nota Fiscal/Fatura, contendo descrição de serviços, indicação da medição, bem como todadocumentação exigida, para a devida conferência e pagamento.

NOME DA EMPRESACONTRATOS/ADITIVOS ORDEM DE SERVIÇO Nº FISCAL RESPONSÁVELNOTA FISCAL Nº MEDIÇÃO Nº

DOCUMENTOS (CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO):

3. NOTA FISCAL CONTENDO: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS – INFORMANDO A MEDIÇÃO, O VALOR EMPREGADODE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL E VALOR DA RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL ( ) 4. MATRÍCULA C.E.I DA OBRA (1ª MEDIÇÃO) ( )5. LICENÇAS E/OU ALVARÁS PERTINENTES À OBRA (1ª MEDIÇÃO) ( )6. CARTA DE FIANÇA OU SEGURO GARANTIA (1ª MEDIÇÃO) ( )7. A.R.T PARA EXECUÇÃO DA OBRA (1ª MEDIÇÃO) ( )8. DECLARAÇÃO SOB AS PENAS DA LEI REF. AO INSS E FGTS ( )9. GUIA FGTS/SEFIP ( )10. GUIA PAGTº INSS : OUTRAS ENTIDADES ( )11. GUIA PAGTº PIS ( )12. GUIA PAGTº ISS ( )13. DECLARAÇÃO DA EMPRESA E RELAÇÃO DE EMPREGADOS DA OBRA COM Nº CTPS ( )14. FOLHA DE PAGAMENTO DOS OPERÁRIOS DA OBRA ( )15. CÓPIA DA ORDEM DE SERVIÇO (OS) ( )16. 12 (doze) FOTOS DA OBRA ( )17. LIVRO ÁLBUM DAS FOTOS ( ÚLTIMA MEDIÇÃO) ( )18. HABITE-SE (ÚLTIMA MEDIÇÃO, SE FOR O CASO) ( )19. “AS BUILT” (ÚLTIMA MEDIÇÃO, SE FOR O CASO) ( )20. DECLARO TER CONHECIMENTO DE QUE O PROTOCOLO DA NOTA FISCAL DEVERÁ SER REALIZADO NOMÁXIMO ATÉ O DIA 25 (VINTE E CINCO) DE CADA MÊS OU APÓS O DIA 10 (DEZ) DO MÊS SUBSEQUÊNTE EMVIRTUDE DA DATA DE VENCIMENTO DA GUIA DE PAGAMENTO DO INSS. OBS:

Declaro ter executado os serviços elencados no Boletim de Medição indicado, sendo verdadeiras as informaçõesacima prestadas e aquelas contidas nos documentos ora apresentados.

Solicito que seja efetuado o pagamento dos referidos serviços.

Salvador _____/______/______ ____________________________________________________

(Carimbo da empresa)



ANEXO IX


Número002/2011

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

DECLARAMOS, que vistoriamos e que conhecemos plenamente as condições do local dos serviços que integram oobjeto desta Licitação e de que nos preços unitários propostos, decorrentes da aplicação do multiplicador único “K”sobre os preços unitários da planilha apresentada pelo TJBA, estão incluídas todas as despesas diretas e indiretase,quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se, portanto,na única remuneração devida pela CONTRATANTE, ficando estabelecido que o TJBA não admitirá quaisquer alegaçõesposteriores que visem o ressarcimento de custos não apresentados no preço. Os tributos e encargos, mesmo que nãodestacados expressamente na proposta, entende-se como incluídos nos preços a serem praticados.

Salvador _____de __________________ de 20___.

_____________________________________________________RAZÃO SOCIALRAZÃO SOCIAL

CNPJ CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGALNOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURAE ASSINATURA


Documents

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE … · reforma e adaptação edifício Orlando Gomes, anexo ao Fórum Ruy Barbosa, situado na praça D. Pedro ... natureza ou condição,